时间:2020-11-12 02:10:38
1、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同
2、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
3、单项选择题 建筑工程一切险承保的内容不包括()。
A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
4、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
5、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.6
C.12
D.24
6、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
7、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日
8、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表
B、工会代表
C、企业方面代表
D、劳动行政部门代表
E、律师
9、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
10、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方
B.及时通知对方
C.拒绝履行
D.解除合同
11、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的
B.承担主要任务的
C.资质等级较低的
D.联合体牵头
12、单项选择题 下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
D.施工企业负责人要定期带班检查
13、单项选择题 根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
14、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
15、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人
B.防水分包人
C.业主
D.物业公司
16、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序
B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理
C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理
D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理
E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
17、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C．用人单位未及时足额支付劳动报酬
D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
18、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15
B.20
C.30
D.40
19、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
E.勘察单位
20、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算
B.暂停计算
C.继续计算
D.延迟六个月
21、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的
B．生产经营发生严重困难的
C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
22、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题
23、单项选择题 ()是指当事人在订立合同过程中，因一方或者双方的过失行为，致使预期的合同不成立，被确认无效或者被撤销，从而导致另一方当事人信赖其合同能够有效成立而受到损失时，有权要求相对人承担相应民事责任，赔偿基于此项信赖而发生的实际损失，所应承担的民事责任。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.侵害债权
24、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目
B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目
C.利用国际援助建设的生态环保项目
D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
25、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元
B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元
C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元
D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
26、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例
27、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
28、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
29、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
30、单项选择题 下列有关地方性法规的说法正确的是（）。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
31、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
32、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）
A．代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B．代理人可以超越代理权实施代理行为
C．被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D．代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
33、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
34、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
35、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
36、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人
B、项目经理
C、监理工程师
D、主要项目负责人
37、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
38、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决
B.视为申请撤诉
C.驳回原告诉讼请求
D.拘传原告到庭
39、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
40、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会
B、人民法院
C、人民政府
D、建设行政主管部门
41、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利
B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
42、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务
43、单项选择题 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
44、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约延误到达受要约人
45、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉
B.向招标人提出异议
C.向法院起诉
D.申请仲裁
46、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.审查专项施工方案
C.对施工安全事故隐患进行处理
D.及时报告安全生产事故
E.组织抢救生产安全事故
47、单项选择题 某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在（）之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7月23日
B.7月28日
C.8月13日
D.9月13日
48、多项选择题 承揽合同中，承揽人的义务有()。
A、材料检验的义务
B、通知和保密的义务
C、交付符合质量要求工作成果的义务
D、按照合同约定完成承揽工作的义务
E、验收工作成果的义务
49、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
50、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
51、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
52、单项选择题 根据《节约能源法》，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。
A.自愿原则
B.强制原则
C.限制原则
D.申请原则
53、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理
B.应当办理
C.鼓励办理
D.不作要求
54、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位
55、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
56、单项选择题 下列保险中，属于强制性保修的是（）.
A．意外伤害保险
B．建筑工程一切险
C．安装工程一切险
D．工伤保险
57、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。
A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书
B.由行政主管部门主持达成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
58、单项选择题 民事诉讼的基本特征不包括（）。
A.自愿性
B.公权性
C.强制性
D.程序性
59、单项选择题 某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是（）之债。
A.施工合同
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
60、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程
C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程
D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
61、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
E.设立地役权应当签订地役合同
62、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
63、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时
64、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段
B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付
C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人
D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外
E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
65、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.承租人
66、单项选择题 施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括（）。
A.群防群治制度
B.安全生产责任制度
C.安全生产应急救援制度
D.安全责任追究制度
67、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的
B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的
D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
68、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件
B.确认调解协议案件
C.实现担保物权案件
D.不动产所有权确认案件
E.选民资格案件
69、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
70、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
71、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
72、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
73、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C．对各类能源消耗实行分类计量和统计
D．对能源消费应实行包费制
74、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
75、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误
B．原材料缺陷
C．不可预料的意外事故
D．工艺不完善
76、多项选择题 某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是（）。
A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解
B.调解不成的，应当及时作出裁决
C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书
D.调解协议经双方签字后即具有强制力
E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
77、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1
B.3
C.5
D.7
78、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
79、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
80、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
81、单项选择题 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。
A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款
C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
82、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B．已签署的工程结算文件
C．完整的技术档案盒施工管理资料
D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
83、单项选择题 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D. 质量监督机构
84、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结
B、查封
C、拍卖
D、提存
85、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
86、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
87、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年
B.2个月至1年
c.3个月至2年
D.6个月至3年
88、多项选择题 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为（）。
A.整体应急预案
B.专项应急预案
C.综合应急预案
D.现场处置方案
E.施工组织方案
89、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权
B、抵押权
C、留置权
D、优先受偿权
90、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发
B．申请公司设立
C．工商管理机关批准
D．组织机构代码证签发
91、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下
92、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
93、多项选择题 我国建筑施工企业的资质序列包括（）。
A.工程总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.施工总承包
E.劳务分包
94、单项选择题 下列关于工程承包活动的表述中，正确的是（）
A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包
B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务
C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程
D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程
95、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
96、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
97、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同
98、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
99、单项选择题 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是()。
A、将施工图2套送审，其余4套交付施工
B、会同设计单位进行基础工程验收
C、组织相关各方进行竣工验收
D、工程竣工验收合格后第30d，去办理竣工备案手续
100、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A．土地主管部门
B．建设行政主管部门
C．城乡规划主管部门
D．授权的镇人民政府
101、单项选择题 建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
102、单项选择题 在建设工程纠纷中，()是常用的举证手段。
A.询问调查
B.鉴定
C.固定保存
D.开庭质证
103、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人
104、单项选择题 建设工程安全监督机构是（）。
A.行政机关
B.事业单位
C.国有企业
D.人民团体
105、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律
B.建设行政法规
C.建设部门规章
D.地方性建设法规
106、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任
107、单项选择题 投标人的报价一般由()组成。
A.成本、费用、税金、利润
B.成本、税金、利润
C.成本、规费、税金、利润
D.成本、利息、税金、利润
108、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
109、单项选择题 某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
A、2005年10月10日
B、2005年10月20日
C、2005年12月1日
D、2006年5月1日
110、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%
111、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期
B.要约中止
C.要约失效
D.要约效力待定
112、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决
113、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
114、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
115、单项选择题 2010年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2010年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。
A、该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任
B、该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任
C、该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任
D、该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任
116、单项选择题 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则()。
A、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B、甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款
C、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
117、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准
D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
118、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）
A．原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀
B．原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审
C．原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D．原判诀违反法定程序的，依法改判
119、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造
B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查
C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准
D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据
E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
120、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《市政公用设施防灾管理规定》
D.《建筑法》
E.《建设工程安全生产管理条例》
121、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底
B、分部分项工程施工安全技术交底
C、普通工程单项安全技术交底
D、设备安装工程技术交底
E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
122、多项选择题 《劳动合同法》规定，用人单位有()情形，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。
A、安排加班不支付加班费的
B、低于当地最低工资标准支付劳动者工资的
C、违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的
D、解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的
E、未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的
123、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件
B、中止审理
C、终结审理
D、缺席判决
124、单项选择题 关于肝门部结构的描述，哪项不正确（）。
A.门静脉由脾静脉和肠系膜下静脉汇合而成
B.肝动脉位于门静脉的前内侧
C.肝总管在门静脉的前外侧
D.肝静脉在第二肝门处汇入下腔静脉
E.正常时肝内胆管不显示
125、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将 承揽的主要工作交给第三人完成
126、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
127、多项选择题 下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是（）。
A.所有商品混凝土试块
B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
C.拌制砌筑砂浆的水泥
D.抹灰的配料水泥
E.承重结构的钢筋及连接接头试件
128、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系
129、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
130、多项选择题 《建设工程质量管理条例》明确规定，必须实行监理的建设工程有()。
A、国家重点建设工程
B、大中型公用事业工程
C、成片开发建设的住宅小区工程
D、小型住宅 91EXAM.org工程
E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
131、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位
132、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）
A.有效
B.经招标人确认后有效
C.为可撤销合同
D.无效
133、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款
B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款
C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿
D.只能选择适用其中之一
134、单项选择题 关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
135、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日
B.投标文件截止日
C.中标
D.投标有效期
136、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方交付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
137、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
138、单项选择题 根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A.项目经理
B.脚手架作业人员
C.兼职安全员
D.BIM系统操作员
139、多项选择题 下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）
A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷
B.设计原因导致的质量缺陷
C.自然灾害导致的屋面板损坏
D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷
E.使用者装修改造致使墙体损坏
140、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
141、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案
B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班
C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查
D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%
E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
142、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同
B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C.利率不得低于银行同类贷款利率
D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E.利息不得按复利计算
143、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
144、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构
B.业务执行机构
C.权力机构
D.公司业务活动的监督机构
145、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
C.水泥厂发出答复文件时
D.泥厂的答复文件到达施工单位时
146、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
147、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
148、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金
B.合同约定的违约责任不符合公平原则
C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效
D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
149、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款
B.保守商业秘密条款
C.劳动保护条款
D.劳动纪律条款
E.违反劳动合同的责任条款
150、多项选择题 以下可以对投标人处中标项目金额的5‰至10‰罚款的情形有（）。
A.投标人相互串通投标谋取中标的
B.投标人与招标人串通投标谋取中标的
C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的
D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同
151、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
152、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
153、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
154、单项选择题 施工中发生事故时，（）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
A.建筑施工企业
B.监理单位
C.相关责任人员
D.建设单位
155、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权
B.宅基地
C.自留地
D.房屋
156、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
157、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
158、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立
B、合同被公证
C、该物权登记
D、不动产交付
159、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还
160、单项选择题 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A.王某经常居住地基层法院
B.王某户籍所在地基层法院
C.劳务公司住所地基层人民法院
D.劳务公司住所地中级人民法院
161、多项选择题 在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。
A、由于合同罚款造成的损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失
D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失
E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失
162、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
163、多项选择题 在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有（）。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结
B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图
C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育
D.组织灭火和应急疏散演练
E.建筑技术操作工人的职业教育
164、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴
B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担
C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿
D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿
E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
165、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证
166、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证
B.特殊保证
C.专项保证
D.综合保证
167、多项选择题 下列有关保证担保的说法中正确的是（）。
A.保证分为一般保证和连带保证
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意
C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任
168、单项选择题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权
B.白物权
C.用益物权
D.担保物权
169、单项选择题 发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是（）。
A.项目总承包
B.施工总承包
C.建设总承包
D.工程总承包
170、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门
B.县级以上各级人民政府
C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
171、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包
172、单项选择题 某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门
173、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册
B.申请注册须一个相关单位认定
C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册
D.须经过继续教育合格后方可办理注册
174、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
175、单项选择题 生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。
B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
176、判断题 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
177、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的
B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的
C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
178、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
179、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
180、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效
B.乙有撤销权
C.丙有催告权
D.构成表见代理
E.甲有追认权
181、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
182、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效
B、因损害社会公共利益而无效
C、因显失公平而可撤销
D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
183、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
184、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用
185、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
186、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索 赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
187、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉
B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉
C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结
D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
188、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日
B、2006年12月1日
C、2007年3月1日
D、2007年6月1日
189、多项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。
A.企业主要负责人
B.实际控制人
C.项目经理
D.技术负责人
E.安全管理员
190、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表
B．住宅使用说明书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
191、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
192、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改
193、单项选择题 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）
A．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C．报酬约定不清的，定作人有权拒付
D．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
194、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
195、单项选择题 下列关于建设工程许可制度的说法，不正确的是（）
A.工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
B.工程投资额在30万元以下的，可以不申请办理施工许可证
C.建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证
D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，仍需领取施工许可证
196、单项选择题 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。
A、10
B、7
C、6
D、4
197、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性
198、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇
B.碘酊
C.碘伏
D.过氧乙酸
E.戊二醛
199、单项选择题 根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月。
A.6
B.7
C.10
D.12
200、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
201、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
202、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
203、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的
C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
204、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表
B.住宅使用说明书
C.工程竣工验收报告
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
205、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织
206、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
207、多项选择题 下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件
208、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立
B、由于不可抗力致使合同不能履行
C、作为当事人一方的公民死亡
D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E、法定代表人变更
209、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自()内提出行政复议申请。
A、该具体行政行为发生之日起60日
B、该具体行政行为发生之日起90日
C、知道该具体行政行为之日起60日
D、知道该具体行政行为之日起90日
210、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法
B.写实记录法
C.工作日写实法
D.动作研究法
211、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
212、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
213、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.已签署的工程结算文件
C.完整的技术档案盒施工管理资料
D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
214、多项选择题 以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
215、单项选择题 下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意
B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段
C.两个项目属于同一工程分期开发
D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
216、单项选择题 关于专利申请的说法，正确的是（）。
A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C．在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
217、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标
B.甲逾期缴纳履约保证金
C.甲拒不缴纳履约保证金
D.甲因不可抗力提出不能履行合同
E.存在不影响中标结果违法行为
218、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为
219、多项选择题 下列属于行政机关的行政行为特征的有（）。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为
B.行政行为是执行法律的行为
C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性
D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外
E.行政行为不具有裁量性
220、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册
B．帛销执业资格证书，5年内不子注册
C．责令停止执业3年
D．责令停止执业1年
221、多项选择题 根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
222、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件的实质性要求
C.经评审的投标价格最低
D.投标价格低于成本
E.经评审的投标价格最高
223、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.堆放、清除废弃物的措施
E.拆除施工组织方案
224、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
225、多项选择题 根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
B.企业必须定期为未成年人进行健康检查
C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动
D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
226、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承担责任
227、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门
B.城市规划行政主管部门
C.有批准权的人民政府
D.出让方和城市规划行政主管部门
228、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力
229、多项选择题 工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。
A、未完成建筑节能工程设计内容的
B、参加验收人员不具备相应资格的
C、参加验收各方主体验收意见不一致的
D、验收程序和执行标准不符合要求的
E、各方提出的问题未整改完毕的
230、单项选择题 某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。
A.建筑施工场界环境噪声
B.建筑施工机械噪声
C.城市市区环境噪声
D.城市生活区环境噪声
231、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
232、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件
B.海关处理的案件
C.本辖区内重大复杂的案件
D.因不动产提起的行政诉讼案件
233、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款
B．施工中偷工减料造成的损失
C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D．噪声污染使周边居民无法正常休息
E．建材供应商供应的建筑材料不合格
234、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件
B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料
C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告
D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
235、单项选择题 关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
236、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器
B、在施工现场焚烧沥青、油毡
C、在夜间进行施工
D、在施工现场填埋建筑垃圾
E、从事产生扬尘污染的施工作业
237、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业
B.政府
C.社会
D.行业
238、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼
239、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同
B.变更合同
C.危害自身的债权实现
D.降低履行利益
240、单项选择题 中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。
A、10%
B、15%
C、25%
D、40%
241、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
242、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明
B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C、拆除施工组织方案
D、堆放、清除废弃物的措施
E、拆除施工设计方案
243、多项选择题 下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。
A.工程质量监督管理制度
B.工程竣工验收备案制度
C.工程质量事故报告制度
D.工程质量检举、控告、投诉制度
E.工程质量责任制度
244、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的
B、丧失享受待遇条件的
C、重新就业的
D、拒不接受劳动能力鉴定的
245、问答题 知识产权的法律特征
246、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平
B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.违反建筑法的强制性规定的合同
D.订立合同时对合同内容存在重大误解的
E.损害社会公共利益的合同
247、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修
C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿
D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
248、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
249、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
250、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
251、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
252、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别
B.共同
C.共同推选代表
D.资质等级高的单位
253、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.未及时检查隐蔽工程造成的损失
D.与监理单位串通造成的损失
E.合同使用期限内造成的损失
254、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效
B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效
C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效
D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效
E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
255、单项选择题 《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.国务院
C.国家主席
D.国务院总理
256、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
257、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
258、单项选择题 下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
259、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
260、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持
B、表彰奖励
C、价格政策
D、税收优惠
E、要加强日常监管，严格执法检查
261、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日
262、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
263、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款
B.可以委托第三方进行修复
C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用
D.可以向工程建设行政主管部门投诉
E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
264、单项选择题 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有哪些？（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.为从业人员办理意外伤害保险
265、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
266、单项选择题 某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A.合同有效
B.合同无效
C.出租方追认则合同生效
D.钢管实际交付后，合同生效
267、单项选择题 下列劳动合同条款，属于必备条款的是()。
A、福利待遇
B、劳动条件
C、试用期
D、补充保险
268、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权
B.国防外交等国家行为
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权
E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
269、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
270、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况
B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字
D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
271、单项选择题 以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。
A.《合同法》
B.《公司法》
C.《城乡规划法》
D.《侵权责任法》
272、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24
273、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
274、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
275、单项选择题 仓储合同中，如果仓储物出现变质或者其他损坏的危险，保管人应当（）。
A.及时通知存货人或者仓单持有人
B.有权随时处理仓储物
C.催告存货人或者仓单持有人及时处置
D.有权随时提取仓储物
276、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
277、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》
278、单项选择题 甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。
A、甲市
B、乙市
C、丙市
D、丁市
279、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照
B．技术人员
C．资金
D．高层管理人员
280、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
281、单项选择题 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
B.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
282、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工
B、不得批准立项，建设单位不得开工
C、不得批准立项，但建设单位可以先开工
D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
283、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
284、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。
D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
285、单项选择题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、百分之三十
B、百分之五十
C、百分之六十
D、百分之八十
286、多项选择题 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。
A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准
B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案
C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
287、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
288、单项选择题 负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
289、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.20
290、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规
B.施工合同中约定采用的推荐性标准
C.工程施工图纸
D.工程监理合同
291、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任
B.宪政责任
C.刑事责任
D.国家赔偿责任
292、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
293、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》
B.《建筑法》
C.《招标投标法》
D.《物权法》
E.《城市房地产管理法》
294、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60
B.80
C.90
D.100
295、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的
B.要约人明示不可撤销的
C.书面发出的
D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的
E.受要约人认为要约是不可撤销的
296、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1%
B.3%
C.5%
D.8%
297、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
298、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.甲、乙、丙共同
299、单项选择题 关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日
B、《国务院关于职工工作时间的规定》规定，职工每日工作8h，每周工作48h
C、在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定行
D、国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度
300、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲
B.书面通知所有的投标人
C.口头通知投标人甲即可
D.口头通知所有的投标人