时间:2020-10-24 02:42:59
1、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1．背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件：
事件一：钢结构制作全部露天作业，作业中雨期来临，工期紧迫，不能停止旅工.
事件二：钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形，经x射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工.
事件三：设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四：单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2．问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因，提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
(4)指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
(5)工程验收评定后，分包单位应做哪些工作？
2、单项选择题 防洪标准等级为工级的通信局站是()。
A.移动基站
B.宽带接入站
C.微波通信站
D.卫星地球站
3、填空题 强、弱电端子应（）布置。
4、填空题 发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。
5、多项选择题 起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。
A.自重
B.额定起重量
C.最大幅度
D.最大起升高度
E.工作速度
6、单项选择题 在轻金属中，在纯金属中加入合金元素后性能都改变的是()。
A．氧化性
B．塑性
C．耐蚀性
D．强度
7、单项选择题 甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
8、单项选择题 机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，( )除外。
A.建设单位同意
B.施工单位同意
C.监理工程师同意
D.同一工程分期进行
9、单项选择题 下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。
A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪
10、多项选择题 下列属于办公自动化系统的硬件的是（）
A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机
11、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
12、单项选择题 焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
13、单项选择题 关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）
A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白
14、单项选择题 属于管道组成件的元件是()。
A.垫片
B.导轨
C.吊夹
D.托座
15、问答题
背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。
问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。
16、判断题 施工过程中所耗费的机械、运输设备等劳动资料的价值，是以购置价计入施工项目成本的。
17、单项选择题 甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。
A、市政府建设行政主管部门
B、乙银行
C、丙建筑工程公司
D、丁大学
18、多项选择题 工业管道按材料性质分类有()。
A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道
19、单项选择题 根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。
A.环保
B.化纤
C.建材
D.水电
20、单项选择题 大型塔器安装中，测量的控制重点是()。
A.安装基准线
B.安装标高基准点
C.垂直度
D.安装测量控制网
21、单项选择题 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是
A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程
C．投资≥2亿元的电炉工程
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
22、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
23、单项选择题 机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。
A.基础验收
B.竣工验收
C.工程验收
D.工程移交
24、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
25、单项选择题 管道系统吹洗注意事项不参考的是()。
A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗
C.吹洗时应设置禁区
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
26、单项选择题 下列关于工程变更描述错误的是
A、工程变更包括设计变更、进度计划变更
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量
27、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
28、单项选择题 工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。
A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道
29、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
30、多项选择题 用户安全用电行为规定有()。
A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标
31、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。
32、多项选择题 消防验收可分为()。
A.隐蔽工程消防验收
B.粗装修消防验收
C.联动控制功能验收
D.精装的消防验收
E.分项工程验收
33、填空题 二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。
34、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。
A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程
35、单项选择题 机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动
A.rv型
B.Blx型
C.Blv型
D.Bvv型
36、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，分部分项工程清单必须载明()。
A、项目编码
B、项目名称
C、项目特征
D、计量单位
E、项目单价
37、多项选择题 保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外，按功能和层次由防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层组成。其中()称之为保冷结构。
A.保护层
B.防锈层
C.防潮层
D.防腐蚀层
E.保冷层
38、单项选择题 在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。
A.0
B.1
C.2
D.3
39、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。
每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
40、单项选择题 标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。
A.简单的标高基准点
B.预埋标高基准点
C.钢制标高基准点
D.木质标高基准点
41、单项选择题 建筑管道工程施工技术要求，安装在主干管上起()作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。
A.导流
B.安全
C.测试
D.切断
42、单项选择题 生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（）。
A.钢包回转台上
B.结晶器传动下
C.拉矫机边侧
D.坯辊道基础边上
43、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有
A．直行程
B．角行程
C．步进式
D．开关式
E．多转式
44、单项选择题 影响机械设备安装精度的因素不包括（）。
A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境
45、多项选择题 机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。
A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写
46、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.封口、阀门处要设置支、吊架
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
47、多项选择题 通信局(站)选址的环境安全要求包括()。
A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域
48、单项选择题 组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。
A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员
49、单项选择题 异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。
A.结构较复杂
B.功率因数低
C.价格较贵
D.启动麻烦
50、判断题 定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控
51、单项选择题 因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。
A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动
52、单项选择题 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。
A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI
53、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
请指出专项应急预案的主要内容。54、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？55、多项选择题 通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。
A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定
56、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
57、单项选择题 电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。
A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%
58、多项选择题 建筑智能化系统产品选择应根据()等确定系统的整体结构，然后进行产品选择。
A.设备、材料的型号规格
B.管理对象的特点
C.监控的要求
D.监控点数的分布
E.各系统的设备接口
59、单项选择题 ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。
A.金属切削机床
B.锻压设备
C.铸造设备
D.输送设备
60、判断题 工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标
61、单项选择题 露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）。
A.手工电弧下向焊
B.半自动焊
C.全自动焊
D.CO2气体保护焊
62、多项选择题 吊装中载荷（）。
A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力
63、多项选择题 绝热材料的主要技术性能有()。
A.最高(低)使用温度
B.绝缘材料的绝缘性能
C.绝热材料的密度
D.绝热材料的机械强度
E.材料的燃烧性能和化学性能
64、判断题 工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担
65、单项选择题 铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。
A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型
66、单项选择题 选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
A.力学性能
B.母材的的塑性
C.化学性能
D.力学性能或物理性能
67、问答题
背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。
问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?
68、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
69、单项选择题 热力管道两个补偿器之间应设置()。
A.活动支架
B.导向支架
C.固定支架
D.弹簧吊架
70、单项选择题 “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。
A.台
B.套
C.机组
D.组群
71、多项选择题 关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是()。
A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务
B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案
C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧
D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收
E.以上全选
72、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-2】
1．背景
某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程（不包括设备、电仪等工程）的施工合同，合同工期200d，开工前安装公司项目部向业主提交了施工方案和施工网络计划。施工方案：按专业施工顺序组织施工。劳动组织：专业施工队。物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。施工中项目部进行了二次检查：
(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后od。
(2)当工程进行125d后，发现工作3-4工艺管线安装还需20d。
双代号网络图如图1H420096-1所示。
2．问题
(1)实际进度与计划进度如何进行比较？
(2)当制定的网络计划经过实施不能满足工期要求时，需用什么方法进行调整？
(3)第一次检查后如何调整？
(d)第二次检查后如何调整？请画出调整后的双代号网络图。
73、多项选择题 下列设备中，属于特种设备的有()。
A.6层6站载客电梯
B.水压1MPa的热水锅炉
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶
D.35kV变压器
E.3t桥式起重机
74、问答题
某管道安装工程项目，该管道工程属于超高层建筑管道工程，由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点，使得工程进展非常顺利，施工质量达到各项要求。管道安装完毕后，对其进行了系统试验，试验时的有关实施过程如下：
(1)采用闪点为40℃的可燃液体介质对管道进行液压试验。
(2)在进行液压试验时其环境温度为2℃。
(3)在进行气压试验时，承受内压钢管的试验压力为设计压力的2.15倍。
(4)泄漏性试验合格后进行真空度试验。
问题:
1.超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?2.逐条判断关于管道试验实施过程是否正确。如不正确，请改正。
3.简要说明真空度试验的实施要点。
4.输送何种物质的管道必须进行泄漏试验?
5.管道泄漏性试验应重点检验的项目有哪些?
6.管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?
75、单项选择题 在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
76、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
77、单项选择题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。
A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核
78、单项选择题 《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。
A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程
79、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
80、单项选择题 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。
A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
81、多项选择题 以下焊接质量体验方法中，（）可检查工作表面及近表面的缺陷。
A．超声波探伤
B．着色探伤
C．荧光探伤
D．磁粉探伤
E．射线探伤
82、单项选择题 甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。
A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日
83、多项选择题 建筑电气工程的质量特征包括()。
A.安全
B.密封
C.可靠
D.美观
E.易维护
84、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-2】
1．背景
某系统工程公司承建了某大楼的泛光照明改造工程，大楼原泛光照明采用了2000W钠灯光源，新设计考虑节能环保，选用55w的LED光源，通过二总线制控制模块与大楼BA系统集成，还能通过互联网与城市景观照明同步开启和关闭。该工程在7月1日开工，到当年9月28日完工．经过通电试灯满足设计要求。系统工程公司长期以来客户反映良好，建立了完善的回访与保修制度，广泛听取用户意见，改进服务方式，提高服务质量。系统工程公司将回访纳入单位的工作计划、服务控制程序和质量体系文件，制订了回访工作计划。
2．问题
(1)泛光照明工程的回访工作计划内容有哪些？
(2)系统工程公司可采取哪些方式进行回访？
1H420000机电工程项目施工管理299
(3)系统工程公司的技术性回访有什么作用？
(4)泛光照明在保修期内发生的质量问题，系统工程公司去检修后应作好什么记录？
(5)该工程应用什么标准来评定？按照此标准来评定，泛光照明工程属于什么工程？
85、单项选择题 大型钢结构工程()进行竣工验收。
A.可按分项工程
B.可划分成若干个子分部工程
C.可按一个分部工程
D.可按一个子分部工程
86、多项选择题 隔离开关的安装程序有()。
A.密封检查
B.基础检查验收
C.本体安装
D.传动装置配装
E.调整
87、判断题 成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体
88、问答题
背景:
某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年，工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。
对此，该工程公司项目部根据职业健康，安全与环境进行了主要风险因素识别，按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时需要组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价，项目部还制定了项目安全生产负责制，把安全负责目标分解到岗，落实到人。
其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制定和执行安全生产管理办法等。
问题：
1、根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素?
2、风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?
3、简述风险管理策划中对班组长要求的看法，班组长在风险管理策划中负责哪些工作?
4、背景资料中，项目经理还应负哪些安全责任?
89、多项选择题 住宅(小区)通信网络系统包括()。
A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网
90、单项选择题 刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、()固体含量的液态涂料的涂装。
A.89%
B.98%
C.100%
D.90%
91、单项选择题 在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。
A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆
92、单项选择题 工业烘炉结束后应及时()。
A.缓慢降温冷却
B.进行急速冷却
C.组织生产
D.交工验收
93、单项选择题 大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。
A.低压转子
B.中压转子
C.高压转子
D.电机转子
94、多项选择题 焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。
A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验
95、单项选择题 检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()
A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
96、单项选择题 采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=
A．试压
B．通水
C．通球
0．灌水
97、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
98、单项选择题 适用于电机、压缩机等设备的基础是()。
A.框架式基础
B.绝热层基础
C.素混凝土基础
D.箱式基础
99、多项选择题 电气装置的施工程序包括()。
A.设备就位固定
B.引入、引出的电线或电缆连接
C.导线穿管
D.交接试验和继电保护整定
E.控制系统模拟动作试验
100、多项选择题 临时用电工程检查的内容包括()。
A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路
101、单项选择题 输配电线路施工的一般顺序为()。
A.基础施工→勘测定位→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查
B.勘测定位→基础施工→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查
C.基础施工→勘测定位→杆塔组立→导线连接→放线施工→竣工验收检查
D.勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查
102、单项选择题 用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。
A.岩棉
B.玻璃棉
C.胶泥
D.同种毡席材料
103、多项选择题 高程测量的方法有()。
A.三边测量
B.水准测量
C.导线测量
D.电磁波测距
E.三角高程测量
104、单项选择题 钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。
A.硅
B.碳
C.硫
D.磷
105、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）
A．机房门应为内开防火门
B．机房内应设置一个电源总开关
C．机房地板表面的照度不应低于2001x
D．机房内应设置一个2p型电源插座
106、多项选择题 常见的基本热力过程有()。
A.平衡过程
B.定容过程
C.绝热过程
D.定压过程
E.定温过程
107、多项选择题 卫星通信系统的最大特点是多址工作方式，常用的有()。
A.频分多址
B.时分多址
C.空分多址
D.码分多址
E.波分多址
108、单项选择题 轴的材料通常采用（）。
A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢
109、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
110、单项选择题 管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
111、判断题 一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算
112、单项选择题 在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。
A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25
113、单项选择题 在()的情况下，用相应方法测出的各绕组与中性点之间的电阻，即为各相绕组的直流电阻。
A.电力变压器三相绕组作星形连接，而且中性点引出
B.电力变压器三相绕组作三角形连接，中性点不引出
C.电力变压器三相绕组作三角形连接
D.电力变压器三相绕组作星形连接或三角形连接
114、单项选择题 ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府
115、多项选择题 有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。
A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志
116、单项选择题 下列场所的消防工程中，应向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A.建筑面积为15000㎡的展览馆
B.建筑面积为13000㎡的客运车站
C.建筑面积为12000㎡的饭店
D.建筑面积为10000㎡的会堂
117、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？
118、单项选择题 高层建筑雨水管一般要用()。
A.塑料管
B.橡胶管
C.排水铸铁管
D.给水铸铁管
119、判断题 广东省区域农业特色产业在多年的发展中，已形成五大主导产业区域。其中，在中西部以云浮、肇庆为中心建成了全国最大的优质砂糖桔和中药材肉桂生产基地；在粤北山区建成了优质杂果、北运菜和高山花卉等生产基地。
120、单项选择题 下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。
A.流量、风压、比转速
B.流量、吸气压力、转速
C.功率、吸气压力、比转速
D.功率、扬程、转速
121、单项选择题 在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。
A.监理方
B.总承包方
C.分包方
D.设计方
122、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
123、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
124、多项选择题 焊接设备选用经济性原则需要考虑设备的()。
A.提高生产率
B.降低成本
C.使用寿命
D.可维修性
E.可靠性
125、单项选择题 电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。
A.100Ω/V
B.200Ω/V
C.500Ω/V
D.1000Ω/V
126、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。
A、工程成本
B、招标控制价
C、施工图预算价
D、概算价
127、多项选择题 设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类
A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标
128、单项选择题 设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。
A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工
129、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。
A.总进度计划报批表
B.分部工程进度计划报批表
C.单位工程进度计划报审表
D.分包工程进度计划批准表
E.材料采购总计划表
130、单项选择题 安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（）。
A.光学经纬仪
B.全站仪
C.光学水准仪
D.水平仪
131、单项选择题 在固定顶储罐中()应用最为广泛。
A.拱顶罐
B.浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.双盘式浮顶储罐
132、单项选择题 机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。
A.地脚螺栓
B.钢柱基础
C.锚板孔
D.设备内控制网
133、单项选择题 铝塑复合管一般采用的连接方法是()。
A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接
134、问答题
机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？
135、多项选择题 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.分项工程名称
B.施工单位检查评定结论
C.检验项目数
D.建设(监理)单位验收结论
E.分部工程规模
136、多项选择题 进行材料费核算时，要把工程耗用的材料，根据()，由项目料具员按单位工程编制“材料耗用汇总表”，据以计入项目成本。
A、限额领料单
B、退料单
C、报损报耗单
D、大堆材料耗用计算单
137、单项选择题 并列明敷电缆的中间接头应()。
A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器
138、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？
139、单项选择题 经济法律关系是由()三要素所构成。
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济权利和义务
D．经济管理、经济协作、法律责任
140、多项选择题 电力电缆的交接试验内容包括()。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.绝缘电阻测量
D.金属屏蔽层电阻测量
E.电缆两端压差检查
141、单项选择题 可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。
A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水
142、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A.生产试运行的条件
B.产品要求
C.工程性质
D.设备性能
E.生产工艺
143、单项选择题 机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.制造单位
144、单项选择题 ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。
A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定
145、问答题
背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?
146、多项选择题 影响设备安装的设备基础主要质量通病有()。
A.设备基础上平面标高超差
B.预埋地脚螺栓的位置、标高超差
C.预埋地脚螺栓露出基础的长度超差
D.设备基础的外观质量超差
E.预留地脚螺栓孔深度超差
147、单项选择题 焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。
A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊
148、问答题
某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。
问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?
149、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.合金钢
150、多项选择题 焊接设备的选用原则包括以下()。
A.安全性
B.经济性
C.精确性
D.先进性
E.适用性
151、单项选择题 在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。
A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力
152、单项选择题 在球形罐的常用组装方法中，()仅可用于公称容积不大于1000m3的球形罐。
A.分片法
B.散装法
C.内燃法
D.环带法
153、单项选择题 设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。
A.钢铆钉
B.木桩
C.普通角锅
D.铜棒
154、多项选择题 高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。
A.专用接头
B.热熔连接
C.粘结接口
D.焊接连接
E.法兰连接
155、多项选择题 低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()
A.预应力锚具
B.压力容器、压力管道
C.桥梁
D.重轨和轻轨
E.制造各种型钢
156、单项选择题 下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。
A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用
157、问答题
某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?
158、多项选择题 设备基础对安装精度的影响主要是()。
A.基础强度不够
B.二次灌浆层太厚或者太薄
C.基础沉降不均匀
D.基础设计不合理
E.基础几何尺寸超差
159、多项选择题 胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有()。
A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径
B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa
C.钻孔处不得有裂纹
D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触
E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
160、判断题 为了明确项目经理部的经济责任，分清成本费用的可控区域，正确合理地反映项目管理的经济效益，对施工间接费实行项目与项目之间分灶吃饭，“谁受益，谁负担，多受益，多负担，少受益，少负担，不受益，不负担”。
161、单项选择题 敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。
A.0，0
B.-10，0
C.0，-10
D.0，-15
162、单项选择题 在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。
A、协议
B、主机
C、地址
D、资源
163、单项选择题 输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。
A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流
164、单项选择题 对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。
A、执行国家有关成本开支范围
B、促使项目合理
C、节约物力和财力，大力使用人力
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况
165、多项选择题 蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。
A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)
166、多项选择题 管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
167、多项选择题 计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。
A、技术特征
B、自然地理特征
C、劳动力素质
D、设备情况
E、资金状况
168、多项选择题 按压力容器类别划分，压力容器可分为()。
A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器
169、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?
170、多项选择题 工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂
171、多项选择题 设备基础验收时，提供的移交资料包括( )。
A.基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录
B.隐蔽工程验收记录
C.设计变更及材料代用证件
D.设备基础施工方案
E.设备基础质量合格证明书
172、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。
173、单项选择题 为使项目成本核算坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。材料费应()，计入工程成本。
A、根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗
B、根据当月项目材料消耗和市场价格，计算当期消耗
C、根据当月项目材料消耗和合同价格，计算当期消耗
D、根据近期三个月项目材料消耗和实际价格取平均值，计算当期消耗
174、多项选择题 风管制作安装完成后，必须对风管的（）。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
175、多项选择题 炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。
A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等
176、多项选择题 微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。
A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试
177、单项选择题 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.
A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50
178、单项选择题 下列对绝热过程描述正确的是()。
A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变
B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换
C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变
D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变
179、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
竣工工程主要的工程技术资料有哪些?180、多项选择题 大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时，作为基准的有（）。
A.激光
B.拉钢丝
C.吊线坠
D.假轴
E.转子
181、单项选择题 采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。
A.氩气
B.C02
C.氮气
D.O2、C02的混合气体
182、单项选择题 下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。
A.有关规程、规范
B.施工组织总设计
C.被吊装设备的设计图纸及参数
D.月施工进度计划
183、多项选择题 以下应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门有()。
A.输送苯乙烯管道的阀门
B.输送甲醇管道的阀门
C.输送设计压力为1MPa的自来水管道的阀门
D.输送温度为280℃的过热蒸汽管道的阀门
E.输送设计压力为2MPa的热水管道的阀门
184、问答题
某空调工程，该丁程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?
185、单项选择题 下列属于组织措施的是()。
A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入
B、制订先进的、经济合理的施工方案
C、严把质量关，杜绝返工现象
D、人工费控制管理
186、单项选择题 玻璃纤维（）
A、由SiO2玻璃制成
B、在所有纤维中具有最高的比弹性模量
C、其强度比整块玻璃差
D、价格贵、应用少
187、单项选择题 目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或()冷水机组。
A.吸收式
B.放大式
C.自动冷却式
D.变频式
188、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？
189、单项选择题 成本控制的原则是（）
A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制
190、单项选择题 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的（）。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
191、问答题
某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。
192、多项选择题 特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是（）
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000的质量体系认证
193、单项选择题 金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。
A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板
194、多项选择题 青铜的合金元素包括有()。
A.铝
B.硅
C.锌
D.铅
E.锰
195、单项选择题 在阀门检验过程中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
196、单项选择题 机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。
A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价
197、单项选择题 合同解除可分为约定解除和()。
A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除
198、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。
A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里
199、多项选择题 注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。
A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程
200、单项选择题 下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停
201、问答题
某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?
202、单项选择题 下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。
A.结构复杂，价格高
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能
C.易于在较宽范围内实现平滑调速
D.具有转速恒定及功率因数可调
203、单项选择题 德尔菲法的特征不包括()。
A、被动性
B、匿名性
C、反馈性
D、收敛性
204、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
205、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼来源:91考试网 91exam.org宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？
206、单项选择题 在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是()。
A、甲的损失自己承担，因为合同并未成立
B、甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失
C、甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D、甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任
207、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
208、单项选择题 工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。
A.应急预案
B.冬雨期施工措施
C.人员持证上岗
D.人员防护措施
209、单项选择题 下列关于建筑管道安装的顺序正确的是()。
A.先支管后主管
B.先下部后上部
C.先里后外
D.先安装塑料管道后安装钢质管道
210、单项选择题 ()包括直接成本和间接成本，是控制成本支出、衡量和考核项目实际成本节约或超支的重要尺度。
A、计划成本
B、预算成本
C、实际成本
D、估算成本
211、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
212、单项选择题 ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。
A.652
B.653
C.654
D.055
213、多项选择题 下列选项中，不能被认定为废标的是()。
A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章
214、单项选择题 已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。
A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意
215、单项选择题 1986年，原国家环境保护局颁布（），在我国开始实行环境影响评价单价的资质管理。
A.《基本建设项目环境保护管理办法》
B.《建设项目环境保护管理办法》
C.《中华人民共和国环境保护法(试行)》
D.《建设项目环境影响评价证书管理办法(试行)》
216、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析2：
案例：A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件.A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图).
图1H420096-02-1
附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间.
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明.
经修改重编网络图，A公司最后中标.
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工.为此，A公司向业主发出索赔意向书.
【问题】：
⑴A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路.
⑵以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图.工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路.并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
⑶高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)？
⑷发现高压管件不合格，A公司应如何处理？A公司索赔成立的条件是什么？
217、单项选择题 基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。
A．B
B．H
C．b
D．h
218、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？
219、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。
220、多项选择题 起重机械失稳主要原因是由于超载、支腿不稳定、吊臂(或称扒杆)偏心过大、机械故障等。其预防措施有()。
A.严格机械检查
B.严禁超载
C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础
D.确保支腿稳定
E.预压试验
221、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
222、多项选择题 项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。
A、编制施工图预算
B、编制施工进度计划
C、编制施工组织设计
D、编制降低成本计划和控制措施
223、多项选择题 特种设备出厂时，应当附有()等文件。
A.营业执照
B.安全技术规范要求的设计文件
C.产品质量合格证明
D.安装及使用维修说明
E.监督检验证明
224、多项选择题 特种设备检测范围包括（）。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验
225、单项选择题 建筑智能化工程大型设备接口界面的确定，必须预先约定所遵循的()
A.接口软件
B.通信协议
C.合同条款
D.界面划分
226、单项选择题 施工企业在工程施工中为提供劳务、作业等过程中所发生的各项费用支出，按照国家规定计入()。
A、成本费用
B、合同费用
C、核销费用
D、预备费用
227、单项选择题 预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。
A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置
228、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
229、单项选择题 管段组装焊接前要进行焊前预热，目的是消除内应力，预热温度为()。
A.80～100℃
B.100～120℃
C.120～150℃
D.150～200℃
230、多项选择题 低合金钢目前主要用于（）等制造。
A.锅炉汽包
91ExAM.org B.压力容器
C.起重机轨道
D.压力管道
E.高强螺丝
231、多项选择题 雨淋系统的特点是()。
A.火灾蔓延速度快
B.温度低于4℃或高于70℃
C.闭式喷头不能及时有效动作
D.覆盖起火范围
E.满足建筑物内装修美观的要求
232、单项选择题 管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。
A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点
233、多项选择题 三相交流异步电动机要减小启动电流增加启动转矩，可采用的启动（）。
A.定子串接电抗器启动
B.自耦降压启动器启动
C.Y-△降压启动器启动
D.转子串接电阻启动
E.频敏变阻器启动
234、单项选择题 （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。
A.随动控制系统
B.程序控制系统
C.线性系统
D.恒值控制系统
235、单项选择题 在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。
A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任
236、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？
237、问答题
1．背景
某施工单位与建设单位签订了一项机电工程钢结构安装项目施工承包合同，合同规定钢材等主材由建设单位供货。施工单位项目部材料供应部门按照设计给出的材料表从建设单位处将全部钢结构需用材料领出，入库之后，通知相关工程队领取。其余60%工程材料由施工单位自行采购。施工过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位项目部下属工程队中，甲队负责钢结构框架施工，乙队负责管架制作与安装。甲队认为框架还不具备预制施工作业条件，未立即领取材料。乙队为了抢进度和使用方便，在还未报送材料需用计划条件下就将本队钢结构施工相关的库存所有规格型号的型钢全部领走。
事件2：工程施工开始后，甲队领取了库存所剩有的型钢，并正计划进行框架钢结杓预制时发现型钢规格型号不全，再次到项目部材料供应部门领取时，发现已经领完了，迫使甲队处于间歇停工待料状态。此时，乙队负责制作的管架预制基本完成，还剩余了部分材料。项目部材料供应部门将余料调剂到甲队，甲队的材料仍然有缺口。
事件3：对于60%自行采购的工程材料项目部材料供应部门运用ABC分类法和价值工程方法探索了材料节约的途径，有效地降低了材料成本，提高了经济效益。
2．问题
(1)甲、乙两个工程施工队在领取材料中各有哪些错误做法？正确的做法是什么？
(2)施工单位项目部材料供应部门在材料领发过程中存在哪些问题？应该怎样纠正？
(3)在该领发材料事件中项目经理和项目部材料主管人员各负何种责任？
(4)事件3中的ABC分类法和价值工程方法在材料节约中各起何种作用？
(5)材料进场有何要求？
238、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下
239、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
240、单项选择题 下列属于技术措施的是()。
A、材料费控制管理
B、间接费及其它直接费控制
C、机械费控制管理
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施
241、单项选择题 兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。
A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动
242、单项选择题 精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。
A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础
243、单项选择题 自动控制的闭环控制系统特点之一是()。
A.控制作用的传递具有单向性
B.由偏差产生对系统输入量的控制
C.抗干扰性较差
D.由偏差产生对系统被控量的控制
244、单项选择题 电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。
A.800
B.1000
C.1100
D.1200
245、多项选择题 关于高清晰度电视说法正确的有()。
A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单
246、单项选择题 常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。
A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管
247、多项选择题 VLV22、VV22型电缆（）。
A．能承受机械外力作用
B．可敷设在竖井内
C．适用于跨海场所
D．可承受相当大的拉力
E．可敷设在地下
248、多项选择题 高层建筑排水通气管的安装要求有()。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度
249、单项选择题 在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。
A.第一
B.第二
C.第三
D.第四
250、单项选择题 容器的产品焊接试板应设置的部位是（）。
A.筒节纵向焊缝的延长部位
B.筒节环向焊缝的中间部位
C.封头径向焊缝的延长部位
D.筒节纵向焊缝的起始部位
251、单项选择题 施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员
252、多项选择题 已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押
253、单项选择题 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。
A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案
254、单项选择题 自动化仪表线路的环境温度超过()时应采取隔热措施。
A.55℃
B.65℃
C.75℃
D.85℃
255、单项选择题 建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。
A.系统清洗→系统试验→防腐绝热
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验
256、单项选择题 消防验收的组织者是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
257、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？
258、单项选择题 一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。
A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机
259、问答题
背景：
某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。
问题：
1.机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?
2.什么是设备试运转?包括哪些内容?
3.系统调试(试运转)应具备的条件有哪些?
4.系统整体运转的应具备的条件有哪些?
260、填空题 导线与电气元件间应采用（）连接、（）接、（）接、或（）接等。
261、判断题 应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用
262、单项选择题 机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。
A．Q295
B．Q345
C．Q390
D．Q460
263、单项选择题 立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。
A.先焊环缝，再焊纵缝
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧
264、多项选择题 流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。
A.就住高度
B.就位位置
C.现场具体情况
D.设备尺寸
E.吊索高度
265、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
266、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
267、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组成。
A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置
268、单项选择题 建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。
A.责令其停止施工
B.责令其停止使用
C.纳人抽查范围
D.予以处罚
269、填空题 强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。
270、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？
271、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
272、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A.压缩机
B.桥式起重机
C.锅炉
D.汽轮
273、单项选择题 当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。
A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动
274、单项选择题 在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下,焊条选择时可以考虑选用比母材()的焊条。
A.同一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
275、多项选择题 建筑安装工程检验批主控项目有（）。
A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目
B.确定该检验批主要性能的项目
C.无法定量采用定性的项目
D.管道的压力试验
E.保证安全和使用功能的重要检验项目
276、多项选择题 基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设 置()设施。
A．电信线路
B．高压供电线路
C．移动通信基站
D．小型天线
E．大型天线
277、单项选择题 机电工程项目常用电缆的类型中，()适用于室内各种敷设方式的控制电路中。
A.VV型电力电缆
B.KVV型控制电缆
C.VV32型电缆
D.VV22型电缆
278、问答题
在某机电工程项目公开招标中，评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题
1.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
3.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?
4.指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。
279、多项选择题 应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。
A.试块
B.试件
C.机具
D.消耗品
E.有关材料
280、单项选择题 下列属于工程量清单计价规则的是()。
A、工程量清单编制
B、建设项目总造价
C、单项工程造价
D、单位工程造价
281、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
282、多项选择题 高压管道安装的要求包括（管道组成件要有出厂证明文件、管道支架应按设计图纸安装、管线安装如有间断应及时封闭管口）
A、管道组成件要有制造厂证明文件
B、管道支架应按设计图纸施工
C、管道安装应使用正式管架固定
D、安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E、管线安装如有间断应及时封闭管口
283、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图，该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： (一)调整方案：将工作J，的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求：
1.工作J，压缩5 d，增加赶工费25 000元：
2.塔式起重机闲置15 d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d：9 000元：
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
284、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
285、单项选择题 高程控制网的测量方法有（）。
A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量
286、多项选择题 施工总平面图设计的主要内容包括()。
A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置
287、填空题 铠装电缆进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处应扎紧，钢带应在盘、柜侧（）接地。
288、多项选择题 为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。
A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料
B.墙体采用厚墙或双层墙
C.采用密封式的双层窗
D.采用特制的双层门
E.采取浮筑式结构，形成“房中房”
289、单项选择题 分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
290、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
背景：某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说，因法兰规格多，计划提得晚，现场又急用，直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。
工程安装全部完毕，项目部经过自检、上级主管部门组织复查后，向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。
问题：
（1）施工单位签订合同后，是否就可以立即施工？说明理由？
（2）根据背景分析，该公司材料管理失控表现在哪些方面？
（3）项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确？该工程竣工验收应由谁组织？哪些单位参加？
291、多项选择题 常用的施工项目成本计划的编制方法主要有()。
A、定额估算法
B、直接估算法
C、计划成本法
D、定率估算法
E、间接估算法
292、判断题 目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人
293、问答题
背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。
问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?
294、单项选择题 金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。
A.架设正装法
B.边柱倒装法
C.水浮正装法
D.气吹倒装法
295、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.
2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？
296、判断题 不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
297、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。
A.15
B.18.75
C.30
D.45.6
298、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?299、单项选择题 2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日
300、多项选择题 采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().
A.设备高度
B.设备的几何尺寸
C设备吊起的最大高度
D.基础高度
E.滑轮组的最短距离