时间:2020-10-17 21:48:36
1、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程 开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。2、多项选择题 先期违约的构成要件包括()。
A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空
3、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
4、单项选择题 铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。
A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型
5、单项选择题 消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。
A.呈同方向变化
B.呈反方向变化
C.不相关
D.完全等价
6、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）
A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单
7、单项选择题 机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于()。
A.优质碳素钢
B.高合金结构钢
C.高碳钢
D.低合金结构钢
8、单项选择题 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的（）。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
9、多项选择题 微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。
A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试
10、单项选择题 在电弧焊机电源的选用中，()引弧容易，性能柔和，电弧稳定，飞溅少，是理想的更新换代产品。
A.弧焊变压器
B.晶闸管弧焊整流电源
C.直流弧焊发电机
D.交流弧焊发电机
11、问答题
1．背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂），在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。
2．问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行？一般选择原则是什么？
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确？为什么？
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定？简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程？
(5)项目部应配备哪些主要管理人员？有何要求？
12、多项选择题 成套配电装置柜体安装要求包括()。
A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净
13、多项选择题 VLV22、VV22型电缆具有()
A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下
14、单项选择题 经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。
A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日
15、单项选择题 建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。
A.系统清洗→系统试验→防腐绝热
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验
16、单项选择题 根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制备。
A.质量监督部门
B.项目法人
C.监理单位
D.施工单位
17、多项选择题 机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()
A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法
18、单项选择题 工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。
A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道
19、多项选择题 建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。
A.大小
B.规格
C.型号
D.性能
E.重量
20、多项选择题 就地安装的仪表箱，应选择在()的位置。
A.光线充足
B.靠近门窗
C.没有强电磁场干扰
D.维修方便
E.靠近运转设备
21、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
竣工工程主要的工程技术资料有哪些?22、单项选择题 下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。
A.结构复杂，价格高
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能
C.易于在较宽范围内实现平滑调速
D.具有转速恒定及功率因数可调
23、填空题 （）是电梯的主要参数。
24、多项选择题 用户安全用电行为规定有()。
A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标
25、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
26、问答题
某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。
27、多项选择题 为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。
A、合理精简人员
B、组织管理人员进行义务劳动
C、加强对工程程序和工程质量的管理
D、持续改进，减少管理费用的支出
E、建立节约管理制度
28、单项选择题 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。
A.激光准直仪
B.激光经纬仪
C.激光指向仪
D.激光水准仪
29、问答题
背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
30、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
31、单项选择题 选择截面的基本步骤依次是()，按公式进行校核。
A.受力分析与计算、初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比
B.初选截面、受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比
C.受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比、初选截面
D.初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比、受力分析与计算
32、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电工程公司承建一三边工程项目，施工图纸滞后，项目主材单价多为业主根据市场签价确认，钢材市场价格不稳定，资金到位不好。钢材目前采购模式根据某区域特点、项目关于主材签价认价方式、结合近两年来钢材市场实际与各供应厂商签订年度框架合同，打破区域限制，根据各项目阶段性进场计划实行“订单招标”，’即钢材需求方将一段时期内所需钢材计划以询价清单的方式在规定时间内传递给各供应厂商，并要求各厂商按询价单确定的付款方式、钢材规格型号、钢厂等要求在需方规定时间内报价传真到位，招标单位相关部门进行评议确定中标单位。
2．问题
(l)该机电工程公司应考虑哪些方面的不利因素？
(2)采购实施阶段的工作程序包括哪些内容？
(3)询价技术附件包括哪几个方面？
(4)编制采购文件时，如何充分利用环境，最大程度降低采购成本？
33、单项选择题 焊件的面外变形不包括()。
A.横向收缩变形
B.弯曲变形
C.角变形
D.扭曲变形
34、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?35、判断题 施工项目成本核算是施工项目进行成本预测，制订成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源;也是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。
36、单项选择题 影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。
A.商品品种
B.国家政策
C.商品本身的价格
D.消费者偏好
37、单项选择题 （）不是其主体
A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络
38、多项选择题 大型设备的解体安装要保证（）。
A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度
39、判断题 工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。
40、单项选择题 选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
A.力学性能
B.母材的的塑性
C.化学性能
D.力学性能或物理性能
41、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？
42、多项选择题 电力电缆的交接试验内容包括()。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.绝缘电阻测量
D.金属屏蔽层电阻测量
E.电缆两端压差检查
43、填空题 手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。
44、多项选择题 分部工程划分的原则是（）。
A.材料种类
B.施工特点
C.工程规模
D.专业性质
45、问答题
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。
46、单项选择题 直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。
A.220V
B.380V
C.1200V
D.1500V
47、单项选择题 消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。
A.测试的结果
B.有关书面资料
C.工程实体
D.工艺设备和仪表
48、单项选择题 机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。
A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价
49、单项选择题 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。
A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径
50、单项选择题 无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。
A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料
51、单项选择题 平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。
A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近
52、填空题 盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。
53、问答题
1．背景
某施工单位在所承接的机电工程项目上与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，由于工艺设备吊装作业劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工（脱产担任项目工程调度员8个月），充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选12名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事遗两项作业。但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。
在作业中，1名搭设脚手架的力工从高处坠落，右腿骨折；配合起重机械作业的人员也发生了两起轻伤事故。
2．问题
(1)施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理哪些原则？
(2)背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员？简述理由。
(3)项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确？为什么？
(4)22位力工若要从事起重和脚手架搭设作业，则应该具备哪些条件？
(5)已从事项目工程调度员8个月的起重工能否立即从事起重机械作业？说明理由。
54、填空题 盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。
55、单项选择题 电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知()，告知后即可施工。
A.电梯设备安全监督管理部门
B.特种设备安全监督管理部门
C.市级质量安全监督管理部门
D.起重设备安全监督管理部门
56、多项选择题 项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。
A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系
57、多项选择题 下列属于A类计量器具的是()。
A.千分表检具
B.塞尺
C.压力表
D.兆欧表
E.接地电阻测量仪
58、单项选择题 最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。
A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5
59、单项选择题 人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。
A、劳务合同
B、分包合同
C、考勤制度
D、奖惩条例
60、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
61、单项选择题 机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。
A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型
62、单项选择题 高压隔离开关作用主要是()。
A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路
63、单项选择题 建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。
A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验
64、单项选择题 安装在易受震动场所的雨水管道使用（）
A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管
65、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？66、单项选择题 标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。
A.简单的标高基准点
B.预埋标高基准点
C.钢制标高基准点
D.木质标高基准点
67、单项选择题 降低焊接应力的设计措施是()。
A.整体预热
B.层间锤击
C.减少焊缝的数量
D.合理安排焊接顺序
68、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？
69、单项选择题 焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
70、单项选择题 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
71、单项选择题 甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
72、单项选择题 某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。
A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日
73、问答题
【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？
74、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.封口、阀门处要设置支、吊架
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
75、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
76、多项选择题 高层建筑排水通气管的安装要求有()。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度
77、单项选择题 不确定性分析通常不包括()。
A、盈亏平衡分析
B、敏感性分析
C、概率分析
D、德尔菲法
78、单项选择题 工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()
A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子
79、多项选择题 已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押
80、单项选择题 工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好()。
A.应急预案
B.冬雨期施工措施
C.人员持证上岗
D.人员防护措施
81、单项选择题
不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()
A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程
82、单项选择题 在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。
A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°
83、多项选择题 演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的65%～85%并保持1.5～2h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。
A.电源电压的波动情况
B.空气开关的表面温度
C.调光柜的运行情况
D.散热系统的运行情况
E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻
84、多项选择题 青铜的合金元素包括有()。
A.铝
B.硅
C.锌
D.铅
E.锰
85、多项选择题 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。
A.勘察单位
B.设计单位
C.采购单位
D.施工单位
E.监理单位
86、多项选择题 高程测量的方法有()。
A.三边测量
B.水准测量
C.导线测量
D.电磁波测距
E.三角高程测量
87、单项选择题 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。
A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189
88、单项选择题 管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。
A.隔离
B.拆除
C.设置临时约束装置
D.处于自然状态
89、单项选择题 机械设备基础灌浆方法中，灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座外缘的间距不宜小于()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
90、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，税金项目清单包括()。
A、营业税
B、城市维护建设税
C、教育附加
D、地方教育附加
E、增值税
91、单项选择题 管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
92、单项选择题 当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。
A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量
93、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
94、单项选择题 地下管线工程测量必须在()前，测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高，字根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
A.开挖
B.安装
C.回填
D.试压
95、单项选择题 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。
A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理
96、单项选择题 轴是机器中的重要零件之一，用于支持旋转的机械零件传递()。
A.运动
B.力
C.运动和力
D.扭矩
97、多项选择题 链传动的缺点包括()。
A.制造和安装精度要求高
B.只能用于平行轴间的传动
C.瞬时速度不均匀
D.工作时有噪声
E.需要很大的张紧力
98、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
99、单项选择题 某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。
A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日
100、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
101、多项选择题 关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
102、单项选择题 电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。
A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%
103、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，E PC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？104、单项选择题 按结构划分的绝热材料是（）．
A．有机材料
B．纤维材料
C．管壳材料
D．轻质材料
105、多项选择题 电气装置的施工程序包括()。
A.设备就位固定
B.引入、引出的电线或电缆连接
C.导线穿管
D.交接试验和继电保护整定
E.控制系统模拟动作试验
106、单项选择题 2011年8月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。
A、2011年9月1日
B、2011年10月1日
C、2011年11月1日
D、2011年12月1日
107、单项选择题 施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。
A.专项工程施工方案
B.多项工程施工方案
C.非专业工程施工方案
D.单项工程施工方案
108、多项选择题 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第659号008年4月30日公布，立即淘汰落后设备清单中，焊接设备有()
A.直流弧焊机
B.埋弧焊机
C.等离子弧焊机
D.熔化极气体保护焊机
E.交流弧焊机BX1-135
109、单项选择题 下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。
A.平面度
B.直线度
C.圆柱度
D.垂直度
110、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.地脚螺栓孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
111、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
112、多项选择题 炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。
A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等
113、问答题
某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?
114、单项选择题 工程量清单报价时，工程量由招标方确定，工程量误差由()承担，工程报价的风险由投标方承担。
A、投标方
B、政府主管部门
C、设计单位
D、招标方
115、问答题
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
116、多项选择题 在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。
A.失稳波浪
B.收缩
C.回转
D.弯曲
E.扭曲
117、多项选择题 金属表面预处理方法主要包括()。
A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
E.电极
118、问答题
某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。
119、多项选择题 关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。
A.先排水，后给水
B.先给水，后排水
C.先管井内侧，后管井外侧
D.先管井外侧，后管井内侧
E.分段并进行横向固定
120、判断题 在工程项目确定以后，自施工准备开始，经过工程施工，到竣工交付使用，除了保修期外，其中每一项经济业务，都要纳入成本控制的轨道
121、单项选择题 衡量计量器具的质量的主要指标是（）。
A.灵敏度、分辨率、动态特性
B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度
D.统一性、溯源性、准确度
122、单项选择题 防潮层在室外施工可以在()时进行。
A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天
123、单项选择题 对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。
A、额外费用
B、期间费用
C、常规费用
D、机动费用
124、单项选择题 2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日
125、填空题 电流互感器二次回路中性点应分别（）接地，接地线截面不应小于4mm2，且不得与其他回路接地线压在（）接线鼻子内。
126、单项选择题 机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.制造单位
127、单项选择题 《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。
A.>400
B.≥400
C.≥800
D.>800
128、单项选择题 演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。
A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
129、填空题 设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。
130、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
131、单项选择题 在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
132、判断题 广东省区域农业特色产业在多年的发展中，已形成五大主导产业区域。其中，在中西部以云浮、肇庆为中心建成了全国最大的优质砂糖桔和中药材肉桂生产基地；在粤北山区建成了优质杂果、北运菜和高山花卉等生产基地。
133、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
134、单项选择题 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
135、多项选择题 下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。
A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色
136、问答题
某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边1OOm)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组复用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验，空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题:
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，应向安装公司项目部提供哪些资料?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些?
5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DNl00以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
137、多项选择题 管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。
A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件
138、问答题
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?
139、单项选择题 册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。
A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人
140、多项选择题 建筑防雷保护装置由()组成.
A.接闪器
B.接地干线
C.引下线
D.接地母线
E.接地装置
141、单项选择题 判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。
A.周期
B.相位差
C.相位角
D.有效值
142、单项选择题 大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。
A.低压转子
B.中压转子
C.高压转子
D.电机转子
143、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是（）。
A．抵消过大的安装累计误差
B．抵消设备运转时产生的作用力影响
C．抵消摩擦面间油膜的影响
D．抵消零部件磨损的影响
144、判断题 对投标人来说，要正确进行工程量清单报价，必须对单位工程成本、利润进行分析，精心选择施工方案，合理组织施工.合理控制现场费用和施工技术措施费用。
145、单项选择题 对有无损检测要求的角接接头、T形接头，不能进行()或超声检测。
A.射线
B.磁粉
C.光谱
D.表面
146、单项选择题 200m3球罐的组装方法适宜采用（）。
A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.水浮法
147、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A．发电厂保护区
B．电力电缆线路保护区
C．变电站保护区
D．换流站保护区
148、单项选择题 关于偏差分析叙述正确的是()。
A、计划偏差=预算成本—计划成本
B、计划成本=预算成本—计划偏差
C、实际偏差=计划成本—实际成本
D、计划成本=预算成本—计划利润
149、单项选择题 施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
150、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
151、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主．
A．建设单位
B．检测单位
C．施工单位
D．设备供应单位
152、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.土建预留孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
153、多项选择题 影响设备安装精度的测量因素有（）。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
154、多项选择题 下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。
A.矿物油
B.硫磺
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
155、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-3】
1.背景
某施工单位承担一机电工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有；
(1)机电安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%；
(2)工程预付款为该机电工程总造价的20%.工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣王前全部扣清.
(3)工程进度款逐月计算；
(4)工程保修金为机电安装工程造价的3%，竣工结算月一次扣留.
2．问题
(1)工程竣工结算的前提是什么？
(2)工程价款的结算方式有哪几种？
(3)承包单位能否将工程预付款临时挪作他用，为什么？
(4)该工程2～5月每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？
(5)六月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少？甲方应付工程结算款为多少？
(6)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理？
156、单项选择题 下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。
A.钢结构工程（机电工程）
B.城市照明工程
C.煤气工程（冶炼工程）
D.核电工程（电力工程）
157、单项选择题 金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
A.5min
B.10min
C.l5rain
D.20min
158、问答题
某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。
问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?
159、单项选择题 （）是速度型压缩机
A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机
160、多项选择题 特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是（）
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000的质量体系认证
161、单项选择题 低压外上缸组合安装正确的程序是()。
A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
162、单项选择题 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。
A．高压钢管、紫钢管、塑料管
B．高压钢管、塑料管、紫铜管
C．塑料管、高压钢管、紫铜管
D．塑料管、紫铜管、高压钢管
163、单项选择题 施工项目成本费用控制的核心任务是()。
A、纠偏
B、检查
C、成本预测
D、偏差分析
164、填空题 发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。
165、单项选择题 仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
166、问答题
背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?
167、问答题
某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设，但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破)，输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。在该工程开工前，施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底，为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。
问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?
168、多项选择题 法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
169、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-4】
1．背景
某施工单位通过激烈竞争，承包了一项炼钢厂建设工程项目，工程造价以1000万元为基数，降低10%为成本控制计划.公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理，节约费用60万元.项目部通过对现有成本控制计划中措施内容的认真分析，认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案，按新方案人工费可在原来基础上降低20%、材料费可降低3%、机械使用费可降低40%、其他直接费可降低l0%、间接费上涨12%.
2．问题
(1)已知按原成本控制计划，人工费占实际成本的10%，材料费占实际成本的60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%.计算能否节约费用60万元？
(2)项目目标成本测算的方法有哪几种？
(3)背景中原项目成本控制计划的内容如下：人工成本的控制，包括严密劳动组织和严格劳动定额管理两项；材料成本的控制，包括加强材料采购成本的管理一项；施工机械费的控制，包括严格控制对外租赁施工机械一项；其他直接费的控制；间接费用的控制，包括尽量减少管理人员的比重、对各种费用支出要用指标控制两项.问该成本控制计划的内容是否完善？
(4)为降低施工项目成本在施工方案上应如何作为？
(5)为降低施工项目成本应从哪些方面采取措胞实施管理？
170、多项选择题 在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。
A.大型流动式起重机组合吊装
B.液压提升装置吊装
C.液压提升平移吊装
D.专用吊装架吊装
E.桥式起重机改装系统吊装
171、多项选择题 肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）
A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害
172、多项选择题 通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。
A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定
173、单项选择题 系统管道绝热施工应在()进行。
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后
174、单项选择题 建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑部位来确定
D.按施工工艺来确定
175、单项选择题 进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。
A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门
176、多项选择题 低压电器及成套装置的性能主要包括()。
A.通断
B.保护
C.通信
D.控制
E.调节
177、单项选择题 甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。
A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日
178、单项选择题 金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。
A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板
179、单项选择题 管道绝热按其用途可分为保温、保冷、()保护三种类型。
A.静电
B.加热
C.阳极
D.阴极
180、单项选择题 焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。
A.气体流量计
B.液体流量计
C.有功功率表
D.无功功率表
181、多项选择题 有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。
A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯
182、多项选择题 工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。
A.设备制造单位
B.施工单位
C.设计单位
D.材料供应单位
E.质量监督站
183、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
184、判断题 施工过程中所耗费的机械、运输设备等劳动资料的价值，是以购置价计入施工项目成本的。
185、单项选择题 低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
186、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
187、多项选择题 特种设备监督检验的对象包括()。
A.设计过程
B.制造过程
C.安装过程
D.改造过程
E.重大维修过程
188、问答题
背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
189、多项选择题 干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。
A.热风法
B.热油法
C.油箱铁损法
D.铜损法
E.红外线法
190、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
191、单项选择题 齿轮传动的主要特点有()。
A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低
192、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？
193、单项选择题 建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。
A.责令其停止施工
B.责令其停止使用
C.纳人抽查范围
D.予以处罚
194、单项选择题 同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A、甲
B、乙
C、丙
D、三家施工单位约定
195、多项选择题 总能量衡算中，()属于机械能
A.内能
B.热能
C.位能
D.压力能
E.动能
196、单项选择题 关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。
A.产品焊接试板经外观检查
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板
D.产品焊接板经射线检测
197、多项选择题 入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）。
A.产品特性
B.警戒范围
C.环境影响
D.尺寸大小
E.支架底座
198、单项选择题 现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。
A.几何尺寸
B.每道焊口
C.开口位置
D.外圆周长差
199、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
200、多项选择题 吊装方法的选用原则为()。
A.省力
B.经济
C.快捷
D.有序
E.安全
201、单项选择题 《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和()32程。
A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧
202、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标人的报价()招标控制价的应予废标。
A、低于
B、双倍于
C、高于
D、高于20%
203、问答题 机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。
204、多项选择题 吊装中载荷（）。
A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力
205、单项选择题 下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。
A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度
206、多项选择题 下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
207、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某石油化工工程公司对某石化总厂化纤工程中的PX（对二甲苯）装置实施设计、采购、施工总承包。该工程施工进度要求PX装置必须于2006年3月24日抵达施工现场。项目采购部编制了装置采购详细进度计划，见表1H420056。采购部于2005年d月15日接到设计部门编制的请购单，经过询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审，最后与厂商于2005年4月26日签订采购订单。检验需要用104天时间，制造和催交需要用289天时间。
2．问题
(1)从给定的采购详细进度计划表判断，PX装置能否保证项目施工进度正常进行？
(2)如果订单周期指从采购部门接到设计部门编制的请购单起，经询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审、签订采购订单为止的时间段，订单周期为多少天？
(3)装置的制造时间（也称为制造周期）为289天，应该从哪项任务开始，哪项任务结束？
(4)根据给定的采购详细进度计划表，绘制出对应的横道图。
208、判断题 反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。
209、单项选择题 泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。
A.低、中倍数泡沫
B.中、高倍数泡沫
C.低倍数泡沫
D.高倍数泡沫
210、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
211、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。
A、工程成本
B、招标控制价
C、施工图预算价
D、概算价
212、单项选择题 关于合同价款调整描述错误的是()。
A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
213、单项选择题 下列属于组织措施的是()。
A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入
B、制订先进的、经济合理的施工方案
C、严把质量关，杜绝返工现象
D、人工费控制管理
214、问答题
某通信运营商计划在某地建设3G试验网，工程由只有设备入网资质的3G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价在280万元，此初步设计经研究得到批准。该运营商决定采用包工不包料的形式将此项目承包给一家长期合作的施工单位，并请施工单位选定基站的站址，然后由设计单位根据选定的站址及设备的情况编制施工图设计。施工单位拿到设计以后，由于部分站点选择在民用建筑上安装，运营商工程管理人员又数量有限，因此委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商的违规操作作出了处罚。
(5)本工程选定的初步设计的编制单位是否合适?为什么?对设计编制单位的选择有什么要求?
(6)此工程设计阶段的划分是否存在问题?为什么?
(7)运营商请施工单位选择站址，并负责相应站址租用的谈判工作合适吗?这些工作应由谁在什么时间完成?
(8)此工程有特殊验收指标吗?如果有的话，应该有哪些?
(9)此工程中，运营商的违规操作行为都体现在哪些方面?
(10)此工程是否应进行招投标?为什么?
215、问答题
背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。
问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
216、单项选择题 在石油天然气管道输油工程项目中，界定为大型的标准为()。
A.年产量≥600万t，管线长度≥120km
B.年产量≥300万t，管线长度≥80km
C.年产量≥300万t，管线长度≥120km
D.年产量≥600万t，管线长度≥80km
217、问答题
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
218、单项选择题 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。
A.33%
B.25%
C.15%
D.5%
219、单项选择题 采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。
A.氩气
B.C02
C.氮气
D.O2、C02的混合气体
220、多项选择题 消防工程移交包括()。
A.工程实体移交
B.工程主体移交
C.工程资料移交
D.工程验收移交
E.工程材料移交
221、单项选择题 焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
222、多项选择题 关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是()。
A.全面控制
B.开源与节流相结合
C.成本目标风险分担的原则
D.随意原则
E.中间控制和适时原则
223、单项选择题 下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（）。
A.上道工序成果的保护要求
B.耐火材料的验收
C.炉子中心线及控制高程测量记录
D.炉子可动部分试运转合格证明
224、多项选择题 智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。
A.输出功率
B.线圈电阻
C.供电电压
D.驱动方向
E.输入信号
225、多项选择题 需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（）等.
A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施
226、单项选择题 消防工程的验收应由()向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
227、填空题 安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行（）封堵，封堵应严密。
228、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。
A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板
229、多项选择题 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。
A.工程项目安全生产责任书
B.分包安全管理协议书
C.工程人身设备保险委托书
D.现场临时用电申请书
E.大型施工机具使用检查表
230、多项选择题 位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。
A．平面度
B．平行度
C．同轴度
D．圆柱度
E．对称度
231、单项选择题 常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。
A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式
232、问答题
背景：
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?
233、问答题
某施工单位承包一机电工程施工项目，工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架安装。合同规定，钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生如下事件：
事件一：在工程中期进度质量大检查中，发现承担钢结构框架安装的乙施工队进度滞后严重，且存在材料、配件错用的情况。乙施工队作业人员回忆：乙队进场较晚，领料时领取了项目部库存所剩有的与框架钢结构施工相关的型钢和配件，发现规格型号不全，但材料库已经没有余料。材料管理员告知，材料被甲队全部领走。检查到甲队在管架预制完成后还剩余了大量材料。项目部材料供应部门将甲队剩余的余料调剂到乙队，乙队材料仍然有缺口，处于间歇停工待料状态。乙队为赶上进度，使用了部分甲队剩余的无标识配件和螺栓，导致图纸要求的合金连接螺栓多处用成普通碳钢螺栓。经查，甲、乙两队均未向项目部材料供应部门报送材料需用计划。
事件二：工艺热力管道组焊完成、水压试验前进行质量检查，发现：管道的主材(钢管)没有生产厂家的材质证明和出厂合格证，也没有进行过其他检查、检验的记录。据施工作业人员回忆：钢管由建设单位供应，工程当时由于材料供应滞后，已经影响到进度。钢管到现场时没有出厂合格证，建设单位负责材料供应的人员表示，材料质量由建设单位负责，先施工，合格证后补。施工单位因为是建设单位供应的材料，就没有进行其他检验，直接进行了施工，组焊完成后也无人落实合格证的事项。
问题:
1.工程材料进场项目部应如何管理?
2.事件二中，对于建设单位供应的钢管没有出厂合格证直接进行了施工是否正确?为什么?施工单位项目部应如何处理?
3.事件二中，如果这批钢管必须立即投入工程施工使用，施工单位项目部应如何妥善处理?
4.从事件一中说明施工单位甲工程队在领取材料和材料管理中有哪些错误做法?应该怎么做才是正确的?
5.从事件一分析施工单位项目部材料供应部门在钢结构材料领发过程中存在哪些问题?应该怎样纠正?
234、单项选择题 在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。
A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地
235、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
236、单项选择题 ()采用函询调查，让所要预测对象有关领域的专家分别提出问题，然后将他们的回答意见综合、整理、归纳，再匿名反馈给各个专家，再次征求意见，加以综合、归纳。
A、德尔菲法
B、专家会议法
C、主观概率法
D、PERT预测法
237、单项选择题 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。
A.50
B.60
C.70
D.80
238、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？
239、单项选择题 在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。
A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形
240、单项选择题 机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。
A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200
241、填空题 盘、柜内的导线不应有（），芯线应无损伤。
242、问答题
某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
243、单项选择题 自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。
A.施工准备阶段工作
B.施工阶段工作
C.调试阶段工作
D.竣工验收阶段工作
244、单项选择题 超高速电梯是指额定速度大于（）m/s的电梯。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
245、单项选择题 在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
246、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。
A.雨淋
B.水幕
C.湿式
D.干式
E.自动启闭
247、单项选择题 高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。
A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接
248、单项选择题 既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。
A.VLV
B.VV22
C.VV32
D.YJV
249、单项选择题 下列关于工程变更描述错误的是
A、工程变更包括设计变更、进度计划变更
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量
250、填空题 二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。
251、单项选择题 下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。
A.压力表
B.水泵接合器
C.减压阀
D.止回阀
252、判断题 工程量清单计价跳出传统的定额计价模式，建立一种全新的计价模式，依靠市场和企业的实力通过竞争形成价格，使业主通过企业报价可直观的了解项目造价
253、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?
254、问答题
某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?
255、单项选择题 ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。
A.652
B.653
C.654
D.055
256、问答题
背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?
257、单项选择题 大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（）。
A.旋转吊装法
B.超高空斜承索吊运设备吊装法
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法
D.气压顶升法
258、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
259、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
写出应急反应的实施原则。260、单项选择题 按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。
A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压
261、多项选择题 特种设备的安全技术档案应当包括：设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的()以及节能改造技术资料。
A.定期检验记录
B.定期自行检查的记录
C.日常培训记录
D.日常维护保养记录
E.日常使用状况记录
262、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。
263、多项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。
A.仪表电源设备试验
B.综合控制系统试验
C.回路试验
D.系统试验
E.交接试验
264、多项选择题 不适用于压力容器、压力管道的材料是()。
A.碳素结构钢
B.优质碳素结构钢
C.低合金结构钢
D.不锈钢
E.玻璃钢
265、单项选择题 正弦交流电的最大值是有效值的()倍。
A.2
B.4
C.3
D.5
266、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素？267、单项选择题 对于项目经理部来说，定期编制成本报表，是最重要的管理手段之一。()可以一月一编报，也可以一季编报一次。
A、工程成本月报表
B、人工费周报表
C、工程成本分析报表
D、工程年度结算报表
268、单项选择题 设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A．土建提交的纵横中心线
B．土建预留孔的位置
C．设备底座地脚孔的位置
D．建筑物的定位辅线
269、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
270、单项选择题 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
271、问答题
背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。
问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?
272、多项选择题 保温结构通常由()构成。
A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层
273、多项选择题 风管系统主要由()及连接件等组成。
A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架
274、单项选择题 露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）。
A.手工电弧下向焊
B.半自动焊
C.全自动焊
D.CO2气体保护焊
275、单项选择题 下列属于行政处罚的是()
A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业
276、问答题
某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
277、单项选择题 设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。
A.解决设计存在的问题
B.抵消过大的安装积累误差
C.修补制造的加工缺陷
D.补仓零部件的装配偏差
278、单项选择题 根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
279、问答题
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2011年11月l0日开工，2012年9月l0日竣工。
该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。
通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在2012年6～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部
发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，制订主要的施工技术措施。
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?
5.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?
280、单项选择题 关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。
A.垂直使用时，作用力应通过承压中心
B.水平使用时，应有可靠支撑
C.随着共建的升降，不得调整保险垫块的高度
D.顶部应有足够的工作面积
281、单项选择题 常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。
A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管
282、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
指出事件三中承包人对填筑面应采取的措施。283、单项选择题 《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。
A.水平移动
B.转动
C.牵引
D.垂直升降或水平移动
284、单项选择题 全部工作量按费用分类正确的是()。
A、A类属于劳务人工时
B、B类属于其他费用
C、C类属于直接材料费
D、D类属于管理及非工资费用
285、多项选择题 工业炉砌筑基本规定，应按设计要求由测量确定的是()。
A.进料口中心线
B.工业炉的中心线
C.进风口中心线
D.出风口中心线
E.主要标高控制线
286、单项选择题 总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。
A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW
287、单项选择题 在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷
A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向
288、多项选择题 压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()
A．容器品种
B．设计压力
C．介质特性
D．重量
E．容积
289、问答题
背景：
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。
问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?
290、单项选择题 消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。
A.检修保养
B.检查整改
C.维护保管
D.施工保修
291、单项选择题 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。
A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
292、单项选择题 工程量清单均采用()形式。
A、直接费
B、综合单价
C、市场采购价
D、政府指导价
293、多项选择题 安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做()。
A.严密性试验
B.强度试验
C.通水试验
D.灌水试验
E.通球试验
294、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。
A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂
295、单项选择题 电站发电机的安装工序不包括()。
A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定
296、单项选择题 在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。
A.抽转子检查
B.传动装置检查
C.抽芯检查
D.探伤检查
297、多项选择题 技术测量中，主要形状误差有()。
A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度
298、单项选择题 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
299、单项选择题 电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。
A.电梯使用单位
B.电梯维护单位
C.电梯安装单位
D.电梯制造单位
300、多项选择题 计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。
A、技术特征
B、自然地理特征
C、劳动力素质
D、设备情况
E、资金状况