时间:2020-09-04 02:27:31
1、多项选择题 关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）
A．已经确定施工企业
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C．建设资金己经落实
D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理
E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
2、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程
B、依法报审施工图设计文件
C、依法向有关单位提供原始资料
D、依法对设计文件进行技术交底
3、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法
B、安全生产许可证条例
C、安全生产法
D、建筑业企业资质管理规定
4、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
5、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
6、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日
7、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
8、单项选择题 建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
9、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债
B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C.施工单位与B材料商存在不当得利之债
D.A、B材料商之间不存在债的关系
E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
10、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由()承担。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设主管部门
11、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
12、多项选择题 下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A、为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B、为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其他设计单位
C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D、有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
13、单项选择题 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
14、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭 辩论终结前
E.第一审判决作出前
15、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同
16、单项选择题 工程保险中属于强制保险的是().
A.安装工程一切险
B.执业责任险
C.建筑工程一切险
D.意外伤害险
17、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
18、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
19、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会
B.建设行政主管部门
C.人民法院
D.工商行政管理部门
20、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期．
A．勘察、设计单位
B．监理单位
C．建筑安全监督管理机构
D．工程质量监督机构
21、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同
B.租赁合同
C.加工承揽合同
D.建设工程施工合同
E.运输合同
22、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行
B、向人民法院起诉
C、请求法院裁定不予执行
D、向上级仲裁委员会申诉
23、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性
24、单项选择题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
25、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天
B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
26、单项选择题 关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
27、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权
B.对强令冒险作业的拒绝权
C.劳动保护权
D.获得特种作业资格权
E.紧急避险权
28、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金
29、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
30、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同
B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D、材料供应商向施工单位交付材料
E、施工单位向材料供应商支付材料款
31、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例
32、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
33、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.监理工程师
D.建设单位驻工地代表
34、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日
B.2008年3月31日
C.2008年4月7日
D.2008年4月11日
35、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案
36、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件
B.工程竣工验收报告
C.工程质量评价报告
D.工程竣工验收备案表
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
37、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴
B、不予支持
C、支付按合同约定全部支付
D、只支持按银行同类贷款利息支付
38、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业
B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业
C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业
D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
39、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工
B.要求施工单位改正
C.自己修改后交施工单位施工
D.报告建设单位要求设计修改
40、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60
B.80
C.90
D.100
41、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
42、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点
43、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件
C.逾期送达的投标文件
D.不按照招标文件要求密封的投标文件
E.经招标人同意修改的招标文件
44、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
45、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权
B.请求排除妨碍
C.请求恢复原状
D.支付违约金
E.请求返还原物
46、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
47、单项选择题 根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是（）。
A.建设工程只能实行招标发包
B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位
D.发包单位可以将建设工程肢解发包
48、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
49、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
50、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役
B.限制出境
C.罚款
D.没收财物
E.查封场所
51、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
52、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分
53、单项选择题 根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。
A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算
B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案
D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
54、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
55、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
56、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例
57、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费
C.现场处理权
D.紧急避险权
58、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
59、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权
B.自物权
C.担保物权
D.用益物权
60、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
61、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
62、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
63、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
64、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确
B.要约人不特定
C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
65、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
66、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
67、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
68、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小
69、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240
B.120
C.80
D.20
70、多项选择题 下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。
A.整个车间的负荷联合试运转费用
B.试运转收入
C.生产者准备费
D.整个车间的无负荷联动试运转费用
E.单台设备调试费用
71、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
72、多项选择题 以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是（）。
A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结
B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状
C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结
D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉
E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出
73、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
74、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
75、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承担责任
76、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效
B、因损害社会公共利益而无效
C、因显失公平而可撤销
D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
77、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
78、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
79、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告
B.验收工作会议录音带
C.根据验收工作会议录音制作的节录文本
D.施工现场录像
E.结算报告
80、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日
B、2010年5月15日
C、2010年5月20日
D、2010年5月30日
81、单项选择题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是()。
A、合同示范文本对当事人订立合同起决定作用
B、签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本
C、合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性
D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
82、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
83、单项选择题 下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准
B.工程建设行业专用的实验方法
C.工程建设行业专用的术语、符号
D.工程建设勘察行业专用的质量要求
84、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假
B.劳动合同期限
C.工作内容
D.劳动保护和劳动条件
E.劳动报酬
85、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院负责安全生产监督管理的部门
D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
86、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能
B.节材
C.节高
D.节地
87、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还
88、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次
B.每月至少进行一次
C.每年至少进行一次
D.每年至少进行二次
89、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30
B、45
C、60
D、90
90、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任
B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任
C.应先行使抵押权
D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
91、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
92、单项选择题 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。
A.个人可以承揽分包工程业务
B.建设单位可以直接指定分包工程承包人
C.分包工程承包人应具备相应的资质条件
D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝
93、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡
B.清理沟缝
C.基层处理
D.抹中层灰
94、多项选择题 某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商（）。
A.不得撤回复议
B.不得同时提起行政诉讼
C.对复议结果不服不能上诉
D.对复议结果不服不能提起行政诉讼
E.对复议结果不服可以提起行政诉讼
95、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工企业
96、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
97、多项选择题 在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。
A、发现权
B、专利权
C、商标权
D、著作权
E、发明权
98、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14
B.28
C.7
D.15
99、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为
100、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废
101、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
102、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.行政处分
D.民事责任
103、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》
104、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20
B.32
C.36
D.40
105、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照
B．技术人员
C．资金
D．高层管理人员
106、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.劳动行政部门代表
B.同级工会代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
107、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
108、单项选择题 张某向王某借款2万元，约定年息为10%，并由李某提供了保证。现王某欲将该债权转移给宋某，在原保证合同时债权转移并无任何约定的情况下，下列内容正确的是（）。
A.如果该债权发生转移，李某即免除了保证责任
B.如果该债权发生转移，李某应在原保证担保的范围内继续承担保证责任
C.该债权的转移必须得到李某的同意，李某才在原保证担保的范围内继续承担责任
D.该债权发生移转并由王某通知了李某后，李某即在原保证担保的范围内继续承担保证责任
109、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
110、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任
B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任
C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
111、单项选择题 在缔约过程中，由于当事人的疏忽，在合同中未约定支付货币的地点，事后双方也未就合同履行的地点达成一致的，则()。
A.在接受货币一方所在地履行
B.可视为无效合同
C.可按可撤销合同对待
D.在支付货币一方所在地履行
112、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料
113、多项选择题 关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（）。
A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门留档备案
B.超过一定规模的危险性较大的分部分工程施工时，施工企业负责人应到工程现场进行带班值班
C.工程出现险情时发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查
D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%
E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
114、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
115、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的
116、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
117、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
118、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.甲、乙、丙共同
119、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
120、多项选择题 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C.地面石材铺贴工程的保修期是2年
D.电气工程的保修期是2年
E.主体结构工程保修期为无限期
121、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
122、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标
B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整
C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整
D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
123、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.戊
124、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
125、单项选择题 某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A.2010年4月1日
B.2010年10月1日
C.2010年4月15日
D.2010年10月15日
126、单项选择题 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议座位结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
127、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3
B、5
C、7
D、10
128、单项选择题 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。
A.交付
B.登记
C.签订转让合同
D.鉴证
129、单项选择题 根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年
130、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
131、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
132、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
133、单项选择题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是()。
A、工业废水处理达标后排入河流
B、经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C、将清洗设备的废水回灌补给地下水
D、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
134、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业
B、建设单位
C、施工单位
D、政府主管部门
135、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
136、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
137、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
138、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
139、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
140、多项选择题 建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A.业主
B.保险人
C.业主聘用的监理工程师
D.贷款银行
E.分包商
141、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有()。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
142、多项选择题 我国建筑施工企业的资质序列包括（）。
A.工程总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.施工总承包
E.劳务分包
143、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3
B.6
C.9
D.12
144、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工
B.钢筋工
C.瓦工
D.电工
145、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
146、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律、法规强制性规定而无效
147、判断题 石油和天然气都是由各种碳氢化合物混合而成的。
148、单项选择题 对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的（）。
A.40%
B.50%
C.80%
D.100%
149、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证
B.未办理延期手续
C.生产单位变更企业名称
D.超越法定职权颁发安全生产许可证
150、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效
B、效力待定
C、可变更、可撤销
D、无效
151、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用过大
D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
152、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360
B、370
C、380
D、390
153、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同
154、单项选择题 根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同订立地
D.工程所在地
155、单项选择题 依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。
A.诉讼代理人
B.证人
C.鉴定人
D.翻译人员
156、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.施工单位资质
D.可能的环境噪声值
E.噪声污染防治措施
157、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
158、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
159、单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A、市级人民政府
B、县级人民政府
C、核定公布该文物保护单位的人民政府
D、省、自治区、直辖市人民政府
160、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
161、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人
B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同
C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同
D.保证的担保人只能是第三人
162、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
163、单项选择题 检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技负责人)组织施工单位()等进行验收。
A.建设工程主管部门
B.设计人员
C.业主单位负责人
D.项目专业质量(技术)负责人
164、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
165、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，（）是正确的。
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
166、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡
B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明
C.转让安全生产许可证的
D.未在施工现场设 91eXAm.org置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材
E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
167、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
168、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权
B.专利申请权
C.专利发明权
D.专利使用权
169、单项选择题 下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势
170、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
171、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
172、单项选择题 使用未注册商标冒充注册商标的，由()予以制止，限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。
A、地方人民政府
B、税务机关
C、地方工商行政管理部门
D、专利主管部门
173、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
174、多项选择题 下列建设单位的安全责任有（）。
A.办理临时占用规划批准范围以外场地的手续
B.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
C.提出保障施工作业人员安全的措施建议
D.对安全技术措施进行审查
E.保障安全施工所需投入
175、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审查机构
C.住房和建设行政主管部门
D.建筑节能主管部门
176、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任
B.应当承担保证责任
C.只对主债权承担责任
D.免除保证责任
177、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业
B.政府
C.社会
D.行业
178、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元
B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元
C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元
D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
179、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
E.勘察单位
180、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定
181、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位
182、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人
B、第三人
C、承租人与第三人
D、出租人与第三人
183、单项选择题 建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年
B.6个月
C.1年
D.2年
184、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
185、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6
B、9
C、12
D、18
186、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效
B.厂家要约撤销
C.施工单位同意订货的表示是承诺
D.厂家的要约仍然有效
187、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位
B.写字楼的施工单位
C.写字楼的设计单位
D.写字楼的使用单位
E.写字楼的物业管理单位
188、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款
D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
189、多项选择题 不需要办理施工许可证的建设工程有（）。
A.工程投资额在30万元以下的建筑工程
B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程
C.农民自建低层住宅的建筑活动
D.企业自建低层住宅的建筑活动
E.军用房屋建筑工程
190、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
191、单项选择题 建设工程施工合同采用口头形式的()。
A、内容明确
B、对于防止和解决争议有积极的意义
C、有据可查
D、不易分清责任
192、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
193、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
194、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
195、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持
B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑，
E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
196、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内
197、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
198、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决
B、可以通过重新质证解决
C、可以通过补充质证解决
D、鉴定程序严重违法
199、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
200、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作
B.矿山、井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业
201、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15
B、30
C、45
D、60
202、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30
B、45
C、60
D、90
203、单项选择题 根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年
204、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务
B、标的物的瑕疵
C、妥善保管和使用租赁物
D、向出卖人支付价金
E、租赁期限届满返还租赁物
205、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
206、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告
B、认定事故的性质和事故责任
C、提出对事故责任者的处理决定
D、总结事故教训，提出防范和整改措施
E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
207、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔
B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任
C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
208、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
209、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门
B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.公务员工商行政主管部门
210、多项选择题 建设单位的下列行为中，可以对其处以20万元以上50万元以下的罚款的有（）
A.要求施工单位压缩合同约定工期
B.未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位
D.暗示施工单位进行一些不符合强制性标准的活动
E.未将保证安全施工的措施资料报送有关部门备案
211、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工
212、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装
B.维修
C.调试
D.拆除
E.闲置
213、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任
B.建设单位自己负责维修
C.施工单位仍须承担保修责任
D.防水材料厂家承担维修责任
214、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
215、单项选择题 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。
A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的
B.违反限制高消费令的
C.违反财产报告制度的
D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的
216、单项选择题 在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
217、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.安全生产管理部门
D.建设行政管理部门
218、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的
B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
219、多项选择题 下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件
220、多项选择题 在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。
A.因回填土方不实导致基础沉陷
B.因地震作用造成墙体倾斜
C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落
D.因他人纵火导致装修烧毁
E.因连接螺栓错误导致设备震动
221、单项选择题 企业提取的安全费用的使用方式为（）。
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
222、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的
B．严重违反用人单位
C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的
D．被依法追究刑事责任的
223、单项选择题 某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。
A.重大
B.一般
C.较大
D.特别重大
224、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
225、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
226、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则
227、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
228、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同
B.有名合同，双务合同，不要式合同
C.无名合同，单务合同，要式合同
D.有名合同，单务合同，要式合同
229、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.甲知道乙的该行为，却不予否认.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
230、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
231、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、1年
232、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
233、单项选择题 仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件，这是区别于()的显著特征。
A、运输合同
B、保管合同
C、租赁合同
D、买卖合同
234、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程
235、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月
B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资
C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半
D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
236、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有
B.使用
C.收益
D.处分
237、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
238、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持
B、表彰奖励
C、价格政策
D、税收优惠
E、要加强日常监管，严格执法检查
239、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行
B.要约人先履行
C.承诺的一方先履行
D.随时履行
240、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、2年
241、单项选择题 建筑工程一切险承保的内容不包括()。
A.临时工程，如引水、保护堤
B.脚手架
C.租赁物资
D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
242、单项选择题 对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A、买卖合同是实践合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
243、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为
B.双方法律行为
C.要式法律行为
D.诺成法律行为
244、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证
245、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
246、单项选择题 某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。
A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日
247、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级
B.丙级
C.乙级
D.甲级
248、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A．可以转包检测业务
B．具有独立的法人资格
C．是中介机构
D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
249、单项选择题 甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。后来他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是()。
A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意
B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意
C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来
D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意
250、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1
B、2
C、3
D、5
251、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.暂定级
252、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
253、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
254、多项选择题 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()等内容。
A.招标范围
B.招标方式和发布招标公告的媒介
C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容
D.资格预审文件
E.评标委员会的组成和评标报告
255、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
256、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
257、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查
B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任
C、赶到事故现场，组织事故抢救
D、总结事故教训，提出整改措施
258、单项选择题 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
259、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议
B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
C.有具体的仲裁请求和事实理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
260、单项选择题 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故.为减少损失，被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.
A.6
B.14
C.20
D.26
261、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
262、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权
B.宅基地
C.自留地
D.房屋
263、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
264、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
265、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系
B.买卖关系
C.婚姻关系
D.行政管理关系
266、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
267、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性
B、过渡性
C、新颖性
D、实用性
268、单项选择题 关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。
A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
B.建设单位与 分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿
D.分承包单位只对总承包单位负责
269、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门
B、市政管理部门
C、城建档案管理部门
D、建设单位
270、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和执业印章
C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件
D.工作调动证明
E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
271、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知
272、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲
B.材料商乙
C.买受人丙
D.都不承担责任
273、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日
B.2007年3月20日
C.2008年3月1日
D.2008年3月20日
274、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
275、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围
276、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的
C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
277、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前
B．评标开始前
C．提交投标文件的截止时间前
D．投标有效期内
278、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物
B.责令停产停业
C.拘役
D.行政拘留
E.吊销许可证
279、单项选择题 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.港口所在地
280、多项选择题 评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。
A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充
281、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡
B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍
C、在施工现场入口处设置安全警示标志
D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
282、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
283、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
284、单项选择题 某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。
A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制
285、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
286、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权人
D.建设单位
287、单项选择题 施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。
A.返回财产
B.恢复原状
C.赔偿损失
D.继续履行
288、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院
289、单项选择题 某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A和B满足其一即可
D.A和B必须同时具备
290、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内
B.15日内
C.6个月内
D.及时
291、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
292、单项选择题 建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人
B.被保险人
C.保险人
D.受益人
293、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋
B.改变房屋和土地用途
C.商业性经营活动
D.租赁房屋
E.危旧房屋维修
294、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求人民法院
D.平均
295、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求
B.对投标人资格审查的标准
C.投标报价要求
D.拟签订合同的主要条款
E.最高标限价和最低投标限价
296、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.勘察
C.设计
D.施工
E.监理
297、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
B、只能向有管辖权的人民法院起诉
C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
298、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列（）情形的，评标委员会应当否决其投标。
A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字
B.投标联合体没有提交共同投标协议
C.经评审的投标价格最高
D.投标价格低于成本
E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制
299、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存
300、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商