机电工程:机电工程试题及答案(强化练习)

时间:2020-07-16 01:28:19

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程:机电工程》题库,分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、问答题  

背景:
某大型机床厂机电安装工程项目,通过招标投标,最终由某设备安装工程公司获得了中标,并签订了总承包合同,该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务,总承包企业在订立采购合同后,派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量,该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。

问题:
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外,还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?


点击查看答案


2、单项选择题  《电力法》中的电力设施保护区主要是指()。

A.发电厂保护区 
B.电力电缆线路保护区 
C.变电站保护区 
D.换流站保护区


点击查看答案


3、问答题  

背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位,在合同履行中发生以下事件:
事件1:业主代表在审查土建施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2:业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题,即向乙施工单位签发了“工程暂停令”,要求对该分部工程停工整改。
事件3:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。

问题:
(1)指出事件1中,甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处,写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处,说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中,在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


点击查看答案


4、单项选择题  对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.焊接施工员 
B.焊接工程师 
C.质量工程师 
D.检测工程师


点击查看答案


5、单项选择题  容器压力P≥100MPa应属于()。

A.低压容器 
B.高压容器 
C.中压容器 
D.超高压容器


点击查看答案


6、单项选择题  关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是()。

A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下


点击查看答案


7、问答题  

工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1.背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件:
事件一:钢结构制作全部露天作业,作业中雨期来临,工期紧迫,不能停止旅工.
事件二:钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形,经x射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工.
事件三:设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四:单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2.问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因,提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担?
(4)指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷?
(5)工程验收评定后,分包单位应做哪些工作?


点击查看答案


8、多项选择题  有色金属中的重金属包括()。

A.铜合金 
B.钛合金 
C.锌合金 
D.镁合金 
E.镍合金


点击查看答案


9、单项选择题  当钢丝绳用钢丝绳的直径、钢丝的强度极限、钢丝绳的捻向、钢丝绳的规格确定后,钢丝绳的()就确定了。但其使用的许用拉力,与所使用环境条件决定的安全系数有关。

A.许用拉力 
B.载荷 
C.破断拉力 
D.安全系数


点击查看答案


10、单项选择题  在220kV电力架空线路杆塔()范围内不得挖取黏土。

A.5m
B.10m
C.15m
D.20m


点击查看答案


11、问答题  

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续,进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定,要求施工单位组织并实施联动试运行,由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备,试运行前进行检查并确认:
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知,参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中,一条热油合金钢管道多处出现泄漏,一台压缩机震动过大,试运行暂停。经检查和查阅施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后,由于运行介质不符合压缩机的要求,为进行单机试运行,经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后,重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”,证书内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件:建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题:
1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联动试运行的不妥,并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书,的缺项。


点击查看答案


12、单项选择题  按埋置深度分类的机械设备基础是()。

A.箱式基础 
B.垫层基础 
C.减振基础 
D.联台基础


点击查看答案


13、多项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门,应逐个进行壳体()。

A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验


点击查看答案


14、多项选择题  保温结构通常由()构成。

A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层


点击查看答案


15、多项选择题  空调系统中,应进行单机试运转调试的设备有()。

A.空气处理机组 
B.板式换热器 
C.分集水器 
D.电动排烟阀 
E.热泵机组 


点击查看答案


16、多项选择题  关于阀门的安装要求,正确的说法有( )。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作


点击查看答案


17、单项选择题  电视演播室的混响时间一般设计为()左右。

A.3~5s
B.6~1s
C.0~5s
D.2~6s


点击查看答案


18、单项选择题  平面控制网布设的方法中,对导线测量法的主要技术要求不包括()。

A.当导线平均边长较短时,应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时,应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相距过近


点击查看答案


19、单项选择题  在产品焊接试板的制作要求中,试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。

A.10% 
B.30% 
C.50% 
D.100% 


点击查看答案


20、多项选择题  大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时,作为基准的有()。

A.激光 
B.拉钢丝 
C.吊线坠 
D.假轴 
E.转子 


点击查看答案


21、单项选择题  根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,户外用的紧固件应使用()。

A.冷镀锌制品 
B.烤蓝制品 
C.热镀锌制品 
D.黑铁制品


点击查看答案


22、单项选择题  保冷结构的维护层是()。

A.防腐层 
B.防锈层 
C.保护层 
D.防潮层


点击查看答案


23、单项选择题  对于项目经理部来说,定期编制成本报表,是最重要的管理手段之一。()可以一月一编报,也可以一季编报一次。

A、工程成本月报表 
B、人工费周报表 
C、工程成本分析报表 
D、工程年度结算报表


点击查看答案


24、单项选择题  具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。

A、锌
B、铁
C、钢
D、铜


点击查看答案


25、单项选择题  某吊装作业使用的主滑轮组为8门,宜采用的穿绕方法是()。

A.顺穿 
B.花穿 
C.混合穿 
D.双跑头顺穿


点击查看答案


26、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例IH420164-3】
1.背景
某总承包建设公司承接了一大型炼油厂建设工程项目,其主要任务是:两套常减压装置,160万t/年加氢裂化和延迟焦化、80万t/年加氢精制装置、120万t/年加氢精制装置、50万t/年糠醛抽提装置、脱硫及硫回收装置等的安装工作。在工程竣工验收时,验收委员会发现以下三方面的问题:(1)该工程中部分引进了新工艺新技术,即使在国内有能力生产的中高压管路的管材几乎全部通过技术引进方式加以进口;(2)原规划中的厂医务所因邻近兴建的园区医院而被取消;(3)在查阅竣工结算书时,发现大型拱顶内浮盘储罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半;(4)部分系统管道布置位置发生了交更。
2.问题
(1)验收人员对全部进口中高压管材心存疑虑,对此应查阅哪些资料方可解除疑虑?
(2)化工管路安装质量的关键之一是焊接质量,那么验收时检验该质量的依据有哪些?
(3)该厂医务所建设项目的取消,验收人员可查找哪些资料并得到证实?
(4)铸钢节点件价格便宜的工艺原因是什么?可以证明的资料有哪些?
(5)部分系统管道布置位置的变更,有哪些单据可作为竣工验收的依据文件?


点击查看答案


27、单项选择题  单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固,垂直度允许偏差为()mm/m。

A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7


点击查看答案


28、多项选择题  建筑智能化系统的深化设计中要注意()。

A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求


点击查看答案


29、单项选择题  齿轮传动的类型较多,其中两()之间的传动是平面齿轮传动

A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴


点击查看答案


30、多项选择题  炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。

A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等


点击查看答案


31、单项选择题  焊接工艺评定所使用的焊接设备,应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。

A.气体流量计 
B.液体流量计 
C.有功功率表 
D.无功功率表


点击查看答案


32、单项选择题  对施工配合比有要求的防腐蚀材料,其配合比应由()确定,不得任意改变。

A.设计 
B.规范 
C.试验 
D.业主


点击查看答案


33、问答题  

背景:某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程,工程内容包括:锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t,安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩),安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本,水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图,项目经理部注重项目成本各阶段的控制,按施工项目成本构成,对材料费成本进行认真分析,对成本控制的内容责任落实,重点突出,以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当,并定期开展“三同步”检查活动,工程施工前认真进行了施工方案交底,严格控制质量、安全,因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

简述电站锅炉安装质量控制要点。


点击查看答案


34、单项选择题  玻璃纤维()

A、由SiO2玻璃制成
B、在所有纤维中具有最高的比弹性模量
C、其强度比整块玻璃差
D、价格贵、应用少


点击查看答案


35、单项选择题  适用于电机、压缩机等设备的基础是()。

A.框架式基础 
B.绝热层基础 
C.素混凝土基础 
D.箱式基础


点击查看答案


36、单项选择题  长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据()测量。

A.相邻桩 
B.中心桩 
C.首尾桩 
D.折点处桩


点击查看答案


37、多项选择题  进行材料费核算时,要把工程耗用的材料,根据(),由项目料具员按单位工程编制“材料耗用汇总表”,据以计入项目成本。

A、限额领料单 
B、退料单 
C、报损报耗单 
D、大堆材料耗用计算单


点击查看答案


38、多项选择题  采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().

A.设备高度 
B.设备的几何尺寸 
C设备吊起的最大高度 
D.基础高度 
E.滑轮组的最短距离


点击查看答案


39、多项选择题  锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。

A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.普通低合金钢
D.低温合金钢
E.合金结构钢


点击查看答案


40、单项选择题  由当事人协议选择管辖法院的行为是()。

A、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷
B、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷
C、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷
D、甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷


点击查看答案


41、填空题  成套柜的()闭锁、()闭锁应动作准确、可靠。


点击查看答案


42、单项选择题  易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用()。

A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗


点击查看答案


43、多项选择题  空调与通风系统调试时,主要考核的设计指标有()。

A.空气温度 
B.相对湿度 
C.气流速度 
D.噪声 
E.空气含氧量


点击查看答案


44、判断题  工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账,起报告工程成本预测的作用


点击查看答案


45、单项选择题  ()是设备运输到达施工现场后,项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。

A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收


点击查看答案


46、单项选择题  合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。

A.准确度等级 
B.结构特性 
C.分辨率 
D.灵敏度


点击查看答案


47、单项选择题  平面控制网的测量方法有()。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法


点击查看答案


48、单项选择题  设备安装基准线应按()来测定。

A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线


点击查看答案


49、多项选择题  法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。

A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序


点击查看答案


50、单项选择题  工业管道工程按输送介质的性质分类:给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。

A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道


点击查看答案


51、单项选择题  “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。

A.台 
B.套 
C.机组 
D.组群


点击查看答案


52、单项选择题  水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地,当挖好地沟后,应()敷设在地沟内。

A.平放
B.垂直
C.平放或垂直
D.成一定角度


点击查看答案


53、单项选择题  ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。

A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定


点击查看答案


54、多项选择题  以下焊接质量体验方法中,()可检查工作表面及近表面的缺陷。

A.超声波探伤
B.着色探伤
C.荧光探伤
D.磁粉探伤
E.射线探伤


点击查看答案


55、多项选择题  特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是()

A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000的质量体系认证


点击查看答案


56、多项选择题  吊装中载荷()。

A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力


点击查看答案


57、单项选择题  对高压风管系统的严密性检验应()。

A.全部做漏光法检测
B.全数做漏风量测试
C.按50%抽检漏风量测试
D.按80%抽检漏风量测试


点击查看答案


58、单项选择题  设备焊后致密性试验中不包括()。

A.液体盛装试漏试验
B.氦气试验
C.氨气试验
D.汽油试漏试验


点击查看答案


59、单项选择题  对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。

A、执行国家有关成本开支范围 
B、促使项目合理 
C、节约物力和财力,大力使用人力 
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况


点击查看答案


60、多项选择题  冶金设备中的轧制设备包括()。

A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备


点击查看答案


61、多项选择题  工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有()。

A.压缩空气管道 
B.煤气管道 
C.冷凝水管道 
D.天然气管道 
E.氧气管道 


点击查看答案


62、单项选择题  下列场所的消防工程中,应向公安消防机构申请消防设计审核的是()。

A.建筑面积为15000㎡的展览馆 
B.建筑面积为13000㎡的客运车站 
C.建筑面积为12000㎡的饭店 
D.建筑面积为10000㎡的会堂


点击查看答案


63、单项选择题  下列对工业纯铜的描述错误的是()。

A.密度为8.969/cm3
B.具有良好的导电性
C.导热性差
D.具有优良的焊接性能


点击查看答案


64、多项选择题  高程测量的方法有()。

A.三边测量
B.水准测量
C.导线测量
D.电磁波测距
E.三角高程测量


点击查看答案


65、单项选择题  为有效控制施工机械使用费支出,主要从以下方面进行控制().

A、尽量购置或租赁间隔较低的设备和机械 
B、加强机械设备的调度工作,尽量避免窝工,提高现场设备利用率。 
C、尽量使用自动化程度较强的设备机械施工 
D、不向专业分包商提供设备和机械,令其自备。


点击查看答案


66、多项选择题  空调工程的风管应与()连接。

A.出风口 
B.风阀 
C.风机盘管 
D.热泵机组 
E.冷水机组


点击查看答案


67、单项选择题  管段组装焊接前要进行焊前预热,目的是消除内应力,预热温度为()。

A.80~100℃ 
B.100~120℃ 
C.120~150℃ 
D.150~200℃


点击查看答案


68、单项选择题  现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有(),对电动调节阙进行控制。

A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI


点击查看答案


69、单项选择题  精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合采用的基础是()

A.扩展基础
B.联合基础
C.桩基础
D.沉井基础


点击查看答案


70、单项选择题  在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象,一般要进行()。

A.抽转子检查 
B.传动装置检查 
C.抽芯检查 
D.探伤检查


点击查看答案


71、多项选择题  《特种设备安全监察条例》规定,必须获得资格许可,方可从事相应作业活动的有()。

A.制造单位
B.安装单位
C.使用单位
D.维修单位
E.改造单位


点击查看答案


72、多项选择题  以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()

A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定,开口端指向上方
D.避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开


点击查看答案


73、多项选择题  二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。

A、即原判认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判
B、如原判决适用法律错误的,依法改判
C、即原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判,发回原审人民法院重审,或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的,以同一事实和理由再行起诉


点击查看答案


74、问答题  

背景:某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包,其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高,A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。 
锅炉主吊为塔吊,汽机问的设备用桥式起重机吊装,焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析,制定了相应的安全措施,建立健全的安全管理体系。

A施工单位应编制什么类型的施工组织设计?


点击查看答案


75、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场,拟在西南某县建一座中型造纸厂,在与当地县政府签订三项协议后,即办理了有关招标活动的审批手续,由于无初步设计,就以暂估工程总价的方式进行施工总承包,因工程资金来源尚未完全落实,要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中,业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审,获得投标资格。 
在投标日期前10天,业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议,被取消投标资格。 
在投评标过程中,A公司因报价最低,低于成本价30%,然而又因称其垫资能力强,被业主选中,遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强,而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低,业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

说明评标专家否定A公司的理由。


点击查看答案


76、单项选择题  关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关()

A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白


点击查看答案


77、单项选择题  管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。

A.便于检修 
B.紧贴墙壁 
C.靠近楼板 
D.紧贴管架


点击查看答案


78、问答题  

背景: 
——赶工方法之二:关键工序赶工费用最低 
某建筑安装工程的网络计划见下图,图示的意义是: 
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间; 
括弧内的数字是最短时间; 
箭线之上是每天的费用。 
当工程进行到第95d进行检查时,节点⑤之前的工作全部完成,工程耽误了15d。

问题:
(1)试述赶工的对象。
(2)要在以后的时间进行赶工,使合同工期不拖期,问怎样赶工才能使增加的费用最少?


点击查看答案


79、单项选择题  在构成商品需求的基本要素中,除消费者的购买欲望外,还应包括()。

A.消费者的潜在收入 
B.消费者的支付能力 
C.产品的市场价格 
D.产品的生产成本


点击查看答案


80、单项选择题  依据我国相关法律规定,特种设备安装、改造、维修单位必须经()特种设备安全监督管理部门的许可,取得资格,才能进行相应的生产活动。

A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级


点击查看答案


81、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1.背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元.工程工期l0个月,若工程量变动在±5%以内,仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件:
(1)事件一:设备基础基坑开挖时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案,施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生开挖的基坑塌方,造成施工单位设备损失10万元,增加支护费用20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月.
(2)事件二:建设单位提出设备安装设计变更,造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%.需要材料赞18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期0.2月.
2.问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中,直接费为多少?间接费为多少?
(2)事件一中,施工单位是否可以提出索赔?为什么?
(3)发生的工期和赞用应如何处理?
(4)事件二中,发生了工程量变更,费用应如何处理?


点击查看答案


82、多项选择题  下列属于轴承的主要密封方式是()。

A.密封胶 
B.玻璃胶 
C.油封 
D.防尘迷宫密封 
E.密封圈


点击查看答案


83、多项选择题  门禁系统中常用的电控锁类型有()等。

A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁


点击查看答案


84、单项选择题  下列机电工程,属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师()。

A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程 
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程 
C.投资≥2亿元的电炉工程 
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程


点击查看答案


85、单项选择题  将配制好的料液倒入异形管的外壁设置的模具内,其绝热施工方法是()。

A.充填法 
B.喷涂法 
C.拼砌法 
D.浇注法


点击查看答案


86、单项选择题  下列绝热材料中,宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是()。

A.岩棉 
B.矿渣棉 
C.玻璃棉 
D.泡沫玻璃 


点击查看答案


87、多项选择题  技术测量中,主要形状误差有()。

A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度


点击查看答案


88、单项选择题  大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时,应以()为基准。

A.低压转子 
B.中压转子 
C.高压转子 
D.电机转子 


点击查看答案


89、多项选择题  微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间,提前做好新机房的()准备工作。

A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试


点击查看答案


90、单项选择题  汽包安装程序为()。

A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正


点击查看答案


91、多项选择题  下列属于合同无效的法律后果的是()。

A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有


点击查看答案


92、问答题  

背景: 
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务,合同工期为120d,合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计,该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计,在施工组织总设计的编制中,项目经理部在编制完成资源需求量计划后,确定了施工总进度计划,在施工总进度计划明确后,拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下,对施工成本采取了一定的控制管理措施,在具体的施工成本管理中实施了以下措施: 
(1)加强施工调度; 
(2)编制资金使用计划,确定施工成本管理目标; 
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。

问题:
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥,并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


93、多项选择题  在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。

A.失稳波浪 
B.收缩 
C.回转 
D.弯曲 
E.扭曲


点击查看答案


94、单项选择题  在成本管理中,常常会发生一些例外问题,例如()。

A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上 
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款 
C、设计变更过于频繁 
D、专业分包商的劳动力流动性大


点击查看答案


95、单项选择题  当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时,其测量的参数是()。

A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量


点击查看答案


96、单项选择题  空调设备进行自动监控的目的是()。

A.实施超限调整 
B.防止设备损坏 
C.节约能源 
D.设备自动出来


点击查看答案


97、单项选择题  自动化仪表线路的环境温度超过()时应采取隔热措施。

A.55℃
B.65℃
C.75℃
D.85℃


点击查看答案


98、单项选择题  兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的,为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器,也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是()。

A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动


点击查看答案


99、问答题  

某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程,线路长度63km,铁塔133基,沿线海拔l000~2000m,属于覆冰区。经过一年的紧张施工,隐蔽工程的验收,按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后,工程进入竣工验收。 
竣工验收过程中,由国网直流公司等单位专家组成的验收组,分成三个现场组及一个资料组,涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业,严格按照竣工验收实施细则要求,对2标段进行检查,现场共抽查了三个耐张段,全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。 
通过检查,验收组一致认为,由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观,工程资料档案符合要求,现场实物抽检项目及数据符合设计,工程质量优良,满足验收规范要求。

问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分,输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?


点击查看答案


100、多项选择题  属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 
B.水流指示器 
C.消防水泵 
D.压力表 
E.减压阀


点击查看答案


101、多项选择题  关于合同变更成立的条件,下列说法正确的是()。

A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致,或者法院、仲裁庭裁决,或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求,则应遵守这种要求


点击查看答案


102、单项选择题  下列不同材质的仪表管道,用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径,倍数从大到小依次为()。

A.高压钢管、紫钢管、塑料管 
B.高压钢管、塑料管、紫钢管 
C.塑料管、高压钢管、紫钢管 
D.塑料管、紫钢管、高压钢管


点击查看答案


103、单项选择题  

某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装,按吊装技术方案的要求,球磨机就为选用现场,一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求,安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时,施工班组未按方案规定,选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业,在电机离地面1m时,钢丝绳吊索断裂,电机摔坏,由安装单位另行采购更换。

安装公司另行采购更换的电机,必须符合()的规定,并应有合格证明。

A.设计和制造 
B.设计和产品标准 
C.设计和规范 
D.制造和产品标准二级建造师


点击查看答案


104、单项选择题  主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

A.总工程师 
B.质量检验工程师 
C.理化检验工程师 
D.焊接工程师


点击查看答案


105、多项选择题  下列设备中,属于特种设备的有()。

A.6层6站载客电梯 
B.水压1MPa的热水锅炉 
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶 
D.35kV变压器 
E.3t桥式起重机


点击查看答案


106、单项选择题  焊缝外观检验时,用焊接检验尺测量焊缝的()。

A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边


点击查看答案


107、单项选择题  通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目,一般以()为准则,不宜提出过高要求。

A.适用
B.规范规定
C.质量合格
D.业主要求


点击查看答案


108、单项选择题  某施工合同签订于2006年5月1日,合同备案时间为2006年5月5日,工程开工时间为2006年7月1日,工程竣工时间为2007年7月1日,确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款,施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款,业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。

A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日


点击查看答案


109、多项选择题  电气装置的施工程序包括()。

A.设备就位固定 
B.引入、引出的电线或电缆连接 
C.导线穿管 
D.交接试验和继电保护整定 
E.控制系统模拟动作试验


点击查看答案


110、问答题  

某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中,发生了如下事件。
事件一:建设单位在采购B标段的锅炉设备时,设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量,建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二:总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析,对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑,随即指令甲施工单位暂停施工,并要求剥离检验。甲施工单位称:该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收,若剥离检验,监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三:专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时,发现由建设单位采购的某设备不合格,建设单位对该设备进行了更换,从而导致丙施工单位停工。因此,丙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题:
1.在事件一中,建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2.在事件一中,若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备,监理单位应该如何处理?
3.在事件二中,总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4.在事件三中,丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?


点击查看答案


111、单项选择题  属于高压电力电缆的有()。

A.VLV、VV型
B.VLV22、VV22型
C.VLV32、VV32型
D.YFLV、YJV型


点击查看答案


112、单项选择题  在输配电线路勘测定位时,要确定()。

A.各处杆塔型号 
B.杆塔组立方法 
C.立杆方式 
D.杆身调整程序


点击查看答案


113、多项选择题  通信局(站)选址的环境安全要求包括()。

A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域


点击查看答案


114、单项选择题  干式变压器在运输途中,应有()。

A.压力监视
B.补充装置
C.防雨及防潮措施
D.核对高、低压侧方向


点击查看答案


115、单项选择题  为了集中反映和计算各个成本核算对象本期应负担的施工费用,财会部门应该为每一成本核算对象设置(),并按成本项目分设专栏来组织成本核算。

A、工程收支流水账 
B、工程成本明细账 
C、固定资产明细账 
D、材料设备采购台账


点击查看答案


116、单项选择题  下列建筑电气产品中,属于用电设备的是()。

A.照明配电箱 
B.电容补偿柜 
C.电加热器 
D.不间断电源


点击查看答案


117、单项选择题  不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是()。

A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程


点击查看答案


118、单项选择题  试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。

A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备


点击查看答案


119、单项选择题  对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。

A.低氢型 
B.不锈钢 
C.低温钢 
D.酸性


点击查看答案


120、问答题  

背景:
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示,并得到甲方代表的批准。 
工程施工中发生如下几项事件: 
事件1:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。 
事件2:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m3,该工作全费用单价为87元/m3,作业时间增加2天。 
事件3:因设计变更,工作E的工程量由300m3增至360m3,该工作原全费用单价为65元/m3,经协商调整全费用单价为58元/m3. 
事件4:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。 
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。 

问题:
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日,管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?


点击查看答案


121、多项选择题  自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()。

A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统


点击查看答案


122、单项选择题  高压隔离开关作用主要是()。

A、隔离高压电源,保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路


点击查看答案


123、单项选择题  下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。

A.有关规程、规范 
B.施工组织总设计 
C.被吊装设备的设计图纸及参数 
D.月施工进度计划


点击查看答案


124、填空题  盘、柜上装置的接地端子连接线,电缆铠装及屏蔽接地线应用()颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。


点击查看答案


125、单项选择题  检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量,不能采用目视检查的是().

A.针孔 
B.气泡 
C.粘结力 
0.透底


点击查看答案


126、问答题  

竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1.背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目.2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产,进入半年试生产考核期,期间机组主要技术经济指标优良,各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件:
事件1:在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2:现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3:因为施工方负责采购的主设备延迟供应,导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷,最终致使该系统未能如期投运。
事件4:发电机设备的安装程序:定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2.问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当?为什么?
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患?如何整改?
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确?阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运,竣工验收意见书对此应怎样表述?
(5)简述发电机设备正确的安装程序。


点击查看答案


127、单项选择题  下列属于组织措施的是()。

A、费控部应注重加强合同预算管理,增创工程预算收入 
B、制订先进的、经济合理的施工方案 
C、严把质量关,杜绝返工现象 
D、人工费控制管理


点击查看答案


128、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


129、单项选择题  下列要素中,属于设备安装的位置误差是()。

A.平面度 
B.直线度 
C.圆柱度 
D.垂直度


点击查看答案


130、单项选择题  自动控制的闭环控制系统特点之一是()。

A.控制作用的传递具有单向性 
B.由偏差产生对系统输入量的控制 
C.抗干扰性较差 
D.由偏差产生对系统被控量的控制


点击查看答案


131、多项选择题  未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令()。

A.停止作业 
B.补办申请 
C.恢复原状 
D.赔偿损失 
E.变更施工方案


点击查看答案


132、多项选择题  常用低压电器设备包括()。

A.交流接触器
B.防爆电器
C.低压隔离开关
D.低压负荷开关
E.熔断器


点击查看答案


133、问答题  

某电梯安装工程项目,由于电梯工程在高且深的井道内作业,每层在层门安装前留下较大的门洞,这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险,针对这一情况,施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下:
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后,由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后,向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当,如不妥,请改正。


点击查看答案


134、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1.背景
某建筑改造项目位于城市繁华商业区,业主通过招标,将该项目的弱电智能化工程承包给施工单位甲,将该项目的土建和其他安装工程(装修、暖通、消防、电气、给水排水等)承包给施工单位乙。施工单位乙又将桩基工程分包给具有专业承包一级资质的施工单位丙。
2.问题
(1)该项目现场至少应编制哪些施工组织设计?
(2)桩基工程的施工技术文件由施工单位丙编制后,由施工单位丙的项目经理填写
《施工组织设计(方案)报审表》,签章后向监理报批。这种做法是否正确?
(3)施工单位乙在策划实施该项目时,应注意哪些内、外联系环节?
(4)施工单位乙编制施工组织总设计时,在本项目的复杂性方面还应考虑哪些问题?
(5)消防工程验收所需的资料应包括哪些内容?


点击查看答案


135、判断题  应用赢得值法对施工进度/费用检测,当费用绩效指数(CPI)<1时,表示节约了开支,即实际费用低于预算费用


点击查看答案


136、多项选择题  关于机电工程施工招标应具备的条件,下列说法正确的是()。

A.有相应的资金,并在招标文件巾如实载明
B.招标人已经依法成立
C.工程概况描述,包括工程名称、地址、占地面积等
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.已批准的项目建议书或可行性研究报告;主要经济技术指标等


点击查看答案


137、多项选择题  设备基础对机械设备安装精度的影响主要有()。

A.基础的外形尺寸不合格 
B.平面的平整度不符合要求 
C.基础强度不够 
D.沉降 
E.没有预压


点击查看答案


138、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场,拟在西南某县建一座中型造纸厂,在与当地县政府签订三项协议后,即办理了有关招标活动的审批手续,由于无初步设计,就以暂估工程总价的方式进行施工总承包,因工程资金来源尚未完全落实,要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中,业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审,获得投标资格。 
在投标日期前10天,业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议,被取消投标资格。 
在投评标过程中,A公司因报价最低,低于成本价30%,然而又因称其垫资能力强,被业主选中,遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强,而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低,业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

投标前,业主取消一投标单位的做法是否合理?为什么?


点击查看答案


139、单项选择题  机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()。

A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.周墙基础


点击查看答案


140、单项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定,投标人的报价()招标控制价的应予废标。

A、低于 
B、双倍于 
C、高于 
D、高于20%


点击查看答案


141、多项选择题  工业炉的质量验收时,检验批符合规定的是()。

A.主控项目必须达到标准规定 
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定 
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内 
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内 
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定


点击查看答案


142、多项选择题  胀锚地脚螺栓安装时,符合施工要求的有()。

A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径 
B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa 
C.钻孔处不得有裂纹 
D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触 
E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配


点击查看答案


143、单项选择题  在SDH保护环网结构中,()是系统中必不可少的网元节点,利用它的时隙保护功能,可以使得电路的安全可靠性大为提高。

A.终端复用器(TM)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)


点击查看答案


144、单项选择题  大型储罐罐底焊缝的致密性,应采用()方法进行检查。

A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验


点击查看答案


145、单项选择题  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于()点。

A.2
B.3
C.4
D.5


点击查看答案


146、问答题  

试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1.背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连,短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从泵法兰处卸开,对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行,泵运转1.5h后,试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h,决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查,发现如下情况:
(1)运行中时有异常响声,轴承振动较大;
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃;
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测,泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2.问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确?说明理由.
(2).出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么?
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定?说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求?这些检查项目的要求或标准是什么?


点击查看答案


147、单项选择题  开环控制是最简单的一种控制方式,按照控制信息传递的路径,它所具有的特点是:控制量与被控制量之间()。

A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路


点击查看答案


148、单项选择题  根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是()。

A.计量标准器具是国家计量基准器具 
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用 
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差 
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定


点击查看答案


149、多项选择题  机电工程项目采购阶段的计划内容包括()。

A.运输时间
B.运输方式
C.运输路线
D.人员安排
E.程序和制度


点击查看答案


150、多项选择题  滑动轴承适用于()的场合。

A.重载
B.高速
C.低速
D.高精度
E.结构上要求剖分


点击查看答案


151、问答题  

背景:华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程 
范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消 
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。 
当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

工程量清单计价应包括哪些组成部分?


点击查看答案


152、判断题  动态控制原则又称中间控制原则,对于具有一次性特点的施工项目成本来说,应该特别强调项目成本的中间控制


点击查看答案


153、单项选择题  工程量清单报价时,工程量由招标方确定,工程量误差由()承担,工程报价的风险由投标方承担。

A、投标方 
B、政府主管部门 
C、设计单位 
D、招标方


点击查看答案


154、单项选择题  ()是以电极与工件之间的电弧作为热源的,是目前应用广泛的焊接方法。

A.气焊
B.电弧焊
C.电渣焊
D.钻热焊


点击查看答案


155、问答题  

【背景资料】:
某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为叨天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月3。日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用.电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施.
安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位.安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防点滴施工进度计划完成,并验收合格.施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主.
【问题】:
1.电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料
2.项目部在机房、并道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?
4.影响导轨安装精度的因素有几个?
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求.


点击查看答案


156、单项选择题  一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。

A.2mm 
B.3.2mm 
C.4mm 
D.5mm


点击查看答案


157、单项选择题  机电工程临时用电设备总容量在()及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。

A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW


点击查看答案


158、多项选择题  智能建筑是由()共同构成。

A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程


点击查看答案


159、多项选择题  住宅(小区)通信网络系统包括()。

A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网


点击查看答案


160、单项选择题  起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。

A.高碳钢 
B.中碳钢 
C.低碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


161、单项选择题  消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时,采用螺纹连接。

A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100


点击查看答案


162、单项选择题  容积大于或者等于()L的承压蒸汽锅炉可称为特种设备。

A.10
B.15
C.20
D.30


点击查看答案


163、问答题  

施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程,工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌,工程结算采用工程量清单综合单价计价,工期3个月。合同订立后,A公司编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用汽车吊吊装,该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工了数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。
问题:
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整?如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率?
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么?应采取何种措施来控制直接成本?


点击查看答案


164、单项选择题  册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。

A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人


点击查看答案


165、问答题  

背景:某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程,工程内容包括:锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t,安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩),安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本,水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图,项目经理部注重项目成本各阶段的控制,按施工项目成本构成,对材料费成本进行认真分析,对成本控制的内容责任落实,重点突出,以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当,并定期开展“三同步”检查活动,工程施工前认真进行了施工方案交底,严格控制质量、安全,因此工程竣工后取得了较好的经济效益。

如何进行施工方案交底?


点击查看答案


166、单项选择题  在零部件装配时,下列装配顺序错误的是()。

A.装配从组合件开始 
B.由组合件装配成部件 
C.由部件进行总装配 
D.先辅机后主机


点击查看答案


167、判断题  不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价,在总价基本确定后,调整内部各个项目的报价,以期适当提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。


点击查看答案


168、单项选择题  下列对于人工费分析特点正确的是()。

A、人工费单价由发包商确定 
B、有的按实计算,估点工单价由双方协商确定 
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励 
D、人工费单价,由发承包双方协商确定


点击查看答案


169、多项选择题  有关电气装置安装注意事项的表述,说法正确的有()。

A.设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行


点击查看答案


170、单项选择题  选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配,如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。

A.力学性能 
B.母材的的塑性 
C.化学性能 
D.力学性能或物理性能


点击查看答案


171、单项选择题  接地或接零支线不得()连接。

A.并联 
B.焊接 
C.串联 
D.搭接


点击查看答案


172、单项选择题  设备在安装前,()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作,以便保证安装质量。

A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位


点击查看答案


173、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


174、单项选择题  光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的()倍。

A.5 
B.10 
C.15 
D.20


点击查看答案


175、单项选择题  在设备交付现场安装前,由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。

A.监理方 
B.总承包方 
C.分包方 
D.设计方


点击查看答案


176、单项选择题  公差带位置由()决定。

A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差


点击查看答案


177、单项选择题  建筑热水管道系统冲洗要求是()。

A.先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管 
B.先冲洗各环路支管,后冲洗底部干管 
C.先冲洗底部水平支管,后冲洗垂直干管 
D.先冲洗上部支管,后冲洗下部干管


点击查看答案


178、多项选择题  施工总平面图设计的主要内容包括()。

A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置,减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置


点击查看答案


179、填空题  盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明()、()、用途及操作位置,且字迹应清晰、工整,不易褪色。


点击查看答案


180、单项选择题  敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃,橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并进行绝缘电阻测试。

A.0,0 
B.-10,0 
C.0,-10 
D.0,-15


点击查看答案


181、多项选择题  隔离开关的安装程序有()。

A.密封检查 
B.基础检查验收 
C.本体安装 
D.传动装置配装 
E.调整


点击查看答案


182、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1.背景
某承包商于某年承担一机电工程项目,与业主签订的承包合同要求:工程合同价2000万元,工程价款采用调值公式动态结算;该工程人工费占工程价款的35%.材料费占50%,不调值费用占15%;开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款,当工程进度款达到合同价的60%时,开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款,竣工前全部扣清;工程进度款逐月结算,每月月中支付半月工程款.
2.问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少?
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定?
(4)建设工程质量保证金如何规定?


点击查看答案


183、单项选择题  按()的不同,轴可分为转轴、传动轴和心轴。

A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计


点击查看答案


184、填空题  盘、柜基础型钢应有明显且不少于()的可靠接地。


点击查看答案


185、单项选择题  因为控制方便和快速,使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备,由于机械设备功能的需要,对拖动用电动机,拖动方式有不同的要求,有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。

A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动


点击查看答案


186、单项选择题  使用卷扬机吊装时,余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A.2 
B.3 
C.4 
D.5


点击查看答案


187、多项选择题  用户安全用电行为规定有()。

A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标


点击查看答案


188、单项选择题  某建筑公司雇用的农民工甲,第一天上班,负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下,安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中,由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄,甲从桥上掉了下来,摔成重伤,则下列说法不正确的是()。

A、如果由于安全设施不合格所导致,则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患,施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险,施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险,对于雇用的农民工不需要办理


点击查看答案


189、问答题  

施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1.背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法,通过公开招标,确定了中标人.招标文件中有关资料如下:
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项,工程量分别为4500m3和3200m3,清单报价中甲项综合单价为1240元/m3,乙项综合单价为985元/m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数,赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项.暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后,招标投标双方按规定及时签订了合同,有关条款如下:
(1)施工工期自2006年3月1日开始,工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计,于开工前7天支付,在最后两个月平均扣回.
(3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%,其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时,超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时,全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件:
1)5月份由于不可抗力影响,现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏,损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2.问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方,指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨,要求调整.经双方协商同意,按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3,水泥、砂石占可调值部分的比重为10%,调整系数为1.10,其余不变.则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数.


点击查看答案


190、问答题  

某机电工程公司承接了一条20km长的高压输电线路及一座35kV变电站建设工程。该20km长的高压输电线路虽然不存在大跨度架设,但沿途要穿越多处稻田和翻越两座小山林(三处塔基需要爆破),输电线材料由建设方提供。该110kV变电站规划在市郊支线公路一侧,其变压器器身虽充氮运输,但运输用大型平板车必须经过该市郊支线公路及其一座桥梁,桥梁要超载,但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备,管路等连接部件为半成品,要在施工现场组焊安装。在该工程开工前,施工组织设计的编制人员向施工人员进行了施工组织设计交底,为整个工程的顺利实施和按期完工奠定了良好的基础。 

问题:
1.建设方提供的输电电线一般有哪几种类型?
2.编制线路架设施工组织设计中应考虑包括对外协调的单位有哪些?
3.变压器器身运输会使桥梁超载,应与哪个部门协调,协调内容有哪些?
4.为做好变压器二次水冷系统的安装,施工单位应怎样与制造厂协调?
5.施工组织设计交底的主要内容有哪些?


点击查看答案


191、多项选择题  发生火灾报警后,需联防联动控制的有()。

A.防火卷帘门 
B.火灾探测器 
C.消火栓按钮 
D.排烟风机 
E.电梯


点击查看答案


192、填空题  盘、柜内的导线不应有(),芯线应无损伤。


点击查看答案


193、单项选择题  设备安装中,对环境温度需严格控制的是()。

A.喂料设备 
B.铸造设备 
C.收尘设备 
D.精密设备


点击查看答案


194、单项选择题  在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。

A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试


点击查看答案


195、单项选择题  产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有()的材料制作。

A.同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号
B.不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号
C.同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号
D.不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号


点击查看答案


196、单项选择题  适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。

A.浇筑法 
B.充填法 
C.拼砌法 
D.粘贴法


点击查看答案


197、问答题  

背景:
某钢厂新建一个大型冶金炼钢厂。其中,连铸工程包括连铸车间、水处理和煤气精制等配套设施,施工内容涉及土建、钢结构和机电设备安装,此工程施工工艺复杂,技术要求高,施工难度大,需多专业、多工种交叉配合施工,施工的组织管理是实现工程进度、质量、环境和安全目标的重要保证

问题:
(1)施工组织总设计的内容和步骤有哪些?
(2)影响工程进度的因素有哪些?
(3)本工程涉及危险性较大的安全专项施工方案有哪些?


点击查看答案


198、多项选择题  粗装修消防验收,是对()等验收,是对消防设施的功能性验收。

A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯


点击查看答案


199、单项选择题  净化空调系统风管制作时,风管及部件的各个缝隙处应用密封()密封。

A.胶
B.带
C.填料
D.圈


点击查看答案


200、单项选择题  确定施工项目成本核算对象的原则,应以每一独立施工图预算所列的()为依据,并结合施工现场条件和施工管理要求,因地制宜地确定成本核算对象。

A、单位工程 
B、分部工程 
C、分项工程 
D、主体工程


点击查看答案


201、多项选择题  机电工程项目高程控制网测量时,高程测量的方法有()

A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法


点击查看答案


202、单项选择题  2011年8月1日,某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在()前进行。

A、2011年9月1日
B、2011年10月1日
C、2011年11月1日
D、2011年12月1日


点击查看答案


203、单项选择题  管道系统的清洗应在()进行。

A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后,液压试验前
D.液压试验合格后


点击查看答案


204、单项选择题  曳引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机上安装前的工序是()。

A.土建交接检验 
B.轿厢导轨安装 
C.随行电缆安装 
D.安全部件安装


点击查看答案


205、单项选择题  ()是将电解液中的金属离子在直流电的作用下,在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。

A、热镀
B、渗镀
C、电镀
D、喷镀


点击查看答案


206、单项选择题  在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子,今年12周岁。依据其本国法律,尚属于无民事行为能力人,其在我国境内从事民事行为时,对其民事行为的认定,应()。

A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力


点击查看答案


207、单项选择题  消费者收入一般是指社会的人均收入,一般来说,消费者收入变动与需求的变动()。

A.呈同方向变化 
B.呈反方向变化 
C.不相关 
D.完全等价


点击查看答案


208、问答题  

某民营造纸企业为尽快占领西南市场,拟在西南某县建一座中型造纸厂,在与当地县政府签订三项协议后,即办理了有关招标活动的审批手续,由于无初步设计,就以暂估工程总价的方式进行施工总承包,因工程资金来源尚未完全落实,要求施工单位垫资施工。 
在资格预审中,业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审,获得投标资格。 
在投标日期前10天,业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议,被取消投标资格。 
在投评标过程中,A公司因报价最低,低于成本价30%,然而又因称其垫资能力强,被业主选中,遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强,而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低,业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。

在资格预审中,业主存在什么问题?应怎样解决?


点击查看答案


209、单项选择题  有强烈振动的重型机械设备采用()地脚螺栓。

A.粘接
B.固定
C.胀锚
D.活动


点击查看答案


210、多项选择题  划定机械设备安装基准线的依据有()。

A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系流原理图
E.有关建筑物的边缘线


点击查看答案


211、单项选择题  建筑电气工程布线系统敷设,敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作是()。

A.导管穿线 
B.清理管口及扫管 
C.敷设电缆 
D.绝缘检查


点击查看答案


212、单项选择题  管线中心定位测量中,不属于管线主点位置的是()。

A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点


点击查看答案


213、多项选择题  风管制作时,应针对风管的()采取相应的加固措施。

A.工作压力 
B.风速流量 
C.板材厚度 
D.风管长度 
E.断面尺寸


点击查看答案


214、单项选择题  物质密度与标准物质的密度之比,称为相对密度。对于固体和液体,标准物质多选用()的水。

A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C


点击查看答案


215、问答题  

背景:某机电安装公司,通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用晚间加班的办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时,通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查,发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格,同时钢管焊接变形过大,整条管成一折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失56000元。

影响施工质量的因素有哪些,是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?


点击查看答案


216、单项选择题  机电工程常用的黑色金属是()。

A.铝 
B.铸铁 
C.紫铜 
D.钛合金 


点击查看答案


217、单项选择题  下列属于多方案报价法的是()。

A、是指一个工程项目的投标报价,在总价基本确定后,调整各个项目报价 
B、压低工程量小的单价 
C、提高机械台班单价 
D、对于条款不清楚或很不公正时适用


点击查看答案


218、单项选择题  机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线,这是因为电焊位置不固定,多移动。

A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型


点击查看答案


219、单项选择题  《注册建造师执业工程规模标准(试行)》规定,送变电工程单项合同额()元的为中型项目。

A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万


点击查看答案


220、问答题  

背景:
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐,对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工,工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天,从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤,其余为5%;试验合格后,内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工,同时,配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态,制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时,B公司采用自制简易吊篮,吊篮由卷扬机牵引,卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中,吊篮底部被脚手架管头挂住,卷扬机却继续下行,结果刷漆工人从吊篮口倒出,摔到地上成重伤。事故发生后,经调查发现:卷扬机操作人员没有经过培训,对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净,不具备吊篮施工条件。

问题:
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素,应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?


点击查看答案


221、多项选择题  设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。

A.底座 
B.机座 
C.壳体 
D.垫铁 
E.床身


点击查看答案


222、多项选择题  特种设备检测范围包括()。

A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验


点击查看答案


223、多项选择题  在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()

A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料


点击查看答案


224、问答题  

某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中,发生了以下事件:
事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空充氨试运转。
问题:
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?


点击查看答案


225、单项选择题  水管通常采用热固性塑料中的()制作。

A.中密度聚乙烯
B.高密度聚乙烯
C.聚丁烯
D.聚氯乙烯


点击查看答案


226、填空题  二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于()欧姆,潮湿地区不应小于()欧姆。


点击查看答案


227、单项选择题  一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中,关于大中型规模标准的规定,冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模,投资≧()亿元的为大型项目。

A.0.5
B.2
C.5
D.8


点击查看答案


228、单项选择题  对于间接费用的核算描述不正确的是()。

A、建筑工程以间接费为标准 
B、安装工程以人工费为标准 
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准 
D、作业的分配以直接费或人工费为标准


点击查看答案


229、多项选择题  下列属于施工项目成本计划的编制程序的是()。

A、搜集和整理资料 
B、确定目标成本 
C、编制成本计划草案 
D、综合平衡,编制正式的成本计划 
E、综合协调,编制成本计划副案


点击查看答案


230、问答题  

1.背景
某机电安装企业承接了1000MW机组汽轮发电机系统安装工程,包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装,以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。其中,汽轮发电机大件设备由上海生产,运输途经水路一沿途公路(含3座桥和地下管线)一现场道路及组合场;其余工程设备由生产厂家以装籍方式运抵组合场和仓库。在安装阀门时,打开阀门包装箱发现其技术资料不全,两天后在其他水泵箱中找到。对此,该机电安装企业开展了工程设备管理大检查,结果发现:少量仓库内设备名称和规格不符;两箱限额设备部件已经运达安装现场,其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。针对存在的问题,项目经理部作了认真而又全面的整改。
2.问题
(1)大件设备运输途径沿途公路之前应采取哪些措施?
(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施?
(3)背景资料中,阀门资料不全错在哪个管理环节?该环节有哪些主要工作?
(4)设备存入指定仓库内时,通常还要做好哪些工作,可避免标识和规格不符?
(5)简述汽轮机安装程序。


点击查看答案


231、多项选择题  下列钢材中,属于按化学份和性能分类的有()。

A.碳素结构钢 
B.合金结构钢 
C.冷轧钢 
D.热轧钢 
E.耐候钢


点击查看答案


232、单项选择题  焊接工艺评定按照拟定的()进行试件制备、焊接、焊缝检验(热处理)、取样加工、检验试样。

A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺规程
C焊接作业指导书
D.焊接工艺评定委托书


点击查看答案


233、判断题  成本核算对象是指在计算工程成本时,确定归集和分配生产费用的具体对象,即生产费用承担的客体


点击查看答案


234、单项选择题  由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5倍,则系统强度试验压力可为()MPa.

A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70


点击查看答案


235、多项选择题  《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定,分部分项工程清单必须载明()。

A、项目编码 
B、项目名称 
C、项目特征 
D、计量单位 
E、项目单价


点击查看答案


236、单项选择题  在水准测量过程中,一个测区及其周围至少应有()个水准点。

A.1
B.2
C.3
D.4


点击查看答案


237、单项选择题  热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同,以避免()

A.噪声
B.气液混合
C.堵塞
D.铺设困难


点击查看答案


238、单项选择题  

某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层,必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法,防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕,经总工程师鉴定,由于此工程质量要求很高,防腐蚀采用刷涂后,设备表面不够均匀和平整,于是对设备表面重新进行预处理,采用另一种涂层方法。工程施工完毕,达到设计要求后,交付使用。

适用于各种涂料、各种被涂物,且具有涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高等优点的防腐蚀涂装方法是()。

A.刷涂
B.喷涂
C.淋涂
D.刮涂


点击查看答案


239、多项选择题  下列关于构成缔约过失责任应具备的条件是()。

A、假借订立合同,恶意进行磋商
B、违反有效要约或要约邀请,违反初步协议
C、该责任发生在订立合同的过程中
D、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务
E、受害方的信赖利益遭受损失


点击查看答案


240、多项选择题  关于高清晰度电视说法正确的有()。

A.高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B.传输带宽窄
C.音频质量高,可支持4.1声道或5.1声道的数字环绕节目
D.抗干扰能力强,不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E.信号监视和分析的设备简单


点击查看答案


241、单项选择题  抽屉式配电柜的检查项目中,下列说法错误的是()。

A.抽屉推拉应灵活轻便 
B.抽屉与柜体间的接触应良好 
C.柜体、框架的接地应良好 
D.隔离触头分开后断路器才能分闸


点击查看答案


242、单项选择题  制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等

A.载荷、额定起重量、破断拉力 
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷 
C.载荷、额定起重量、最大幅度 
D.破断拉力、许用载荷、总拉力


点击查看答案


243、多项选择题  管道系统安装完毕后,给送介质为()的管道必须进行泄漏性试验。

A.天然气 
B.蒸汽 
C.氰化物 
D.乙炔 
E.煤气


点击查看答案


244、单项选择题  下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是()。

A.成列配电柜共用一根接地线与基础型钢连接 
B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5% 
C.成列盘面偏差不应大于3mm 
D.成列配电柜相互间接缝不应大于2mm


点击查看答案


245、问答题  

某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务,合同工期为120天,合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计,该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计,在施工组织总设计的编制中,项目经理部在编制完成资源需求量计划后,确定了施工总进度计划,在施工总进度计划明确后,拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下,对施工成本采取了以下的控制管理措施:
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划,确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥,并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?


点击查看答案


246、问答题  

某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成,安装公司承包了该医院的机电工程,机电工程内容有建筑给排水,建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元,每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌,由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后,因业主未预付工程款,造成材料不能及时到达施工现场,影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付,直到安装公司项目部停止施工,业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后,重新组织施工,施工中,因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术,设计修改很多,项目部及时与业主和设计协调确认,使医院的机电工程按合同完工,其中门诊楼的机电工程单独竣工验收,并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后,没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中,碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?


点击查看答案


247、多项选择题  关于双耳定位,下列说法正确的有()。

A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近,称为双耳定位
B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差
C.在高频定位时,可能依赖相位差,实际就是时问差
D.头部左右摆动时,定位的准确程度就要低
E.在室内的混响空间,定位只依赖最先到达两耳声音的时间差


点击查看答案


248、问答题  

施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-5】
1.背景
业主就某装机容量为200万kW的火力发电站工程与施工单位签订了单价合同.在施工过程中,施工单位向业主提出如下费用应由业主支付:
(1)职工教育经费:因该项目的汽轮机是国外进口的设备.在安装前,需要对安装操作的职工进行培训,培训经赞20万元.
(2)研究试验费:本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费80万元,改用混凝土泵送工艺斌验费12万元,合计92万元.
(3)临时设施费:为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间,分别为12万元和8万元,合计20万元.
(4)施工机械迁移贽:施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用3万元.
(5)施工降效费:
1)根据施工组织设计,部分项目安排在雨期施工,由于采取防雨措施,增加费用5万元.
2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工,影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业,业主方已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量.资料如下:
受影响部分的工程原计划用工2200工日,实际用工2800工日,计划支出120元/工日,原计划机械台班360台班,综合台班单价为360元/工日,实际用机械台班410台班,实际支出400元/台班.
2.问题
(1)试分析业主耐以上各项费用是否应该支付?为什么?
(2)本案例提到的降效支付要求,工费和机械使用费各应补偿多少?
(3)如图1H420096-4所示的S形曲线.若工作进行到第5个月底和第10个月底时,试分析:

1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差;
2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差.


点击查看答案


249、多项选择题  建筑管道工程,按安装部位划分可分为()。

A.公共管道工程 
B.厨卫管道工程 
C.室内管道工程 
D.室外管道工程 
E.地下管道工程


点击查看答案


250、单项选择题  下列要素中,属于形状误差的是()。

A.直线度 
B.对称度 
C.圆轴度 
D.垂直度


点击查看答案


251、填空题  安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行()封堵,封堵应严密。


点击查看答案


252、多项选择题  项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。

A.建立现场使用计量器具台账 
B.负责现场使用计量器具周期送检 
C.负责现场巡视计量器具的完好状态 
D.使用计量器具 
E.采购计量器具


点击查看答案


253、单项选择题  ()编制“项目管理规划大纲”。

A、企业法定代表人
B、企业管理层
C、项目经理
D、项目经理部


点击查看答案


254、单项选择题  需求的变动是多种因素共同作用的结果,下列属于需求数量的变动的是()。

A.其他因素不变,商品本身价格变动引起的需求数量变动 
B.其他因素不变,替代品价格变动引起的某商品需求数量变动 
C.其他因素不变,互补品价格变动引起的某商品需求数量变动 
D.其他因素不变,消费者收入变动引起的某商品需求数量变动


点击查看答案


255、多项选择题  干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。

A.热风法 
B.热油法 
C.油箱铁损法 
D.铜损法 
E.红外线法


点击查看答案


256、单项选择题  消防工程的固定灭火系统调试检验,应以()为主.

A.建设单位 
B.检测单位 
C.施工单位 
D.设备供应单位


点击查看答案


257、单项选择题  金属接地极是一种传统的接地极,其所使用的金属材料不包括()。

A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板


点击查看答案


258、多项选择题  担保物权包括()。

A、质权
B、留置权
C、企业经营权
D、抵押权


点击查看答案


259、单项选择题  质量验收评定工作的基础工作在()。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


260、多项选择题  机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。

A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书


点击查看答案


261、单项选择题  起重工程中,钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

A.低碳钢 
B.中碳钢 
C.高碳钢 
D.合金钢


点击查看答案


262、多项选择题  室内电缆敷设时,正确的做法有()。

A.电力电缆设在控制电缆的上部 
B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出 
C.电缆平行敷设在热力管道的上方 
D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置 
E.电缆应在切断4小时内进行封头


点击查看答案


263、单项选择题  温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。

A.变送器 
B.热电阻 
C.热电偶 
D.热敏元件


点击查看答案


264、单项选择题  施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门()。

A.申请用电许可 
B.申报用电方案 
C.申报用电额度 
D.申请用电安全评审


点击查看答案


265、多项选择题  可作为建筑防雷的自然接地体有()。

A.电缆保护钢管 
B.埋地敷设的金属管道 
C.金属电缆桥架 
D.混凝土桩基中的钢筋 
E.建筑物底板内的钢筋


点击查看答案


266、多项选择题  计算载荷为()的乘积。

A.风载荷系数 
B.设备及索吊具重量的总和 
C.不均衡载荷系数 
D.吊装安全系数 
E.动载荷系数


点击查看答案


267、多项选择题  通信机房的环境要求包括()。

A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明


点击查看答案


268、判断题  工程量清单报价是指在建设工程投标时,招标人依据工程施工图纸,按照招标文件的要求,按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单,供投标单位逐项填写单价,并计算出总价,再通过评标,最后确定合同价


点击查看答案


269、多项选择题  变配电工程安装完成后,通电试运行的基本条件有()。

A.电气交接试验报告合格 
B.经所在地供电管理部门检查符合要求 
C.安装防范技术措施已落实到位 
D.变电所管理人员已确定到位 
E.室内接地工程已完工


点击查看答案


270、多项选择题  通风与空调施工中,安装单位应承担的协调配合工作有( )。

A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定


点击查看答案


271、单项选择题  用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。

A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表


点击查看答案


272、单项选择题  低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。

A.500 
B.1000 
C.1500 
D.2000


点击查看答案


273、多项选择题  垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。

A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方 
B.设备底座有接缝处的两侧,应各安放两组垫铁 
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块 
D.设备调平后,每组垫铁均应压紧 
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心


点击查看答案


274、多项选择题  管道气压试验应遵守的规定有()。

A.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.2倍 
B.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度 
C.试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为0.5MPa 
D.试验时,装有超压泄放装置,其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa 
E.试验过程中严禁带压紧固螺栓


点击查看答案


275、多项选择题  特种设备出厂时,应当附有()等文件。

A.营业执照 
B.安全技术规范要求的设计文件 
C.产品质量合格证明 
D.安装及使用维修说明 
E.监督检验证明


点击查看答案


276、单项选择题  综合考虑各种因素,大型储罐选择()基础较为妥当。

A.联合 
B.垫层 
C.沉井 
D.箱梁式


点击查看答案


277、单项选择题  建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测,并办理检测委托手续。

A.建设单位 
B.施工单位 
C.监理单位 
D.设计单位


点击查看答案


278、问答题  

华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目,工程范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等,合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件,由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天,在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工,启动整个单位工程的竣工验收。 
在施工过程中,由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求,向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后,采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对,结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后,安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况,施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目,划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后,应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理,该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?


点击查看答案


279、单项选择题  压缩机按照()可分为微型、小型、中型、大型。

A.排气压力大小 
B.润滑方式 
C.容积流量 
D.压缩气体方式


点击查看答案


280、单项选择题  目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。

A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法


点击查看答案


281、多项选择题  特种设备的检验检测范围包括()。

A.监督检验 
B.定期检验 
C.型式检验 
D.质量检验 
E.安全检验


点击查看答案


282、单项选择题  大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在罐壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。

A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法


点击查看答案


283、单项选择题  《工业金属管道工程施工及验收规范》规定,阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

A.1.10 
B.1.15 
C.1.25 
D.1.50


点击查看答案


284、单项选择题  导热性及温差急变性好,并易于机械加工的衬里材料是()。

A.耐酸陶瓷板 
B.不透性石墨板 
C.辉绿岩版 
D.膨胀珍珠岩板 


点击查看答案


285、单项选择题  玻璃纤维复合风管适用于()。

A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统


点击查看答案


286、单项选择题  德尔菲法的特征不包括()。

A、被动性 
B、匿名性 
C、反馈性 
D、收敛性


点击查看答案


287、单项选择题  机电工程施工中使用的起重机是用()型钢制造。

A.Q295
B.Q345
C.Q390
D.Q460


点击查看答案


288、填空题  铠装电缆进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处应扎紧,钢带应在盘、柜侧()接地。


点击查看答案


289、多项选择题  安全防范系统的入侵报警探测器安装后,应对探测器的()进行检测。

A.防拆报警功能 
B.短路报警功能 
C.电源线被剪报警功能 
D.信号线开路报警功能 
E.传输速度低报警功能 


点击查看答案


290、单项选择题  焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接中检验的是()。

A.射线检测
B.焊接原材料检查
C.焊接环境检查
D.多层焊接层间缺陷的检查及清除


点击查看答案


291、多项选择题  临时用电工程检查的内容包括()。

A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路


点击查看答案


292、多项选择题  低合金钢目前主要用于()等制造。

A.锅炉汽包 
B.压力容器 
C.起重机轨道 
D.压力管道 
E.高强螺丝


点击查看答案


293、判断题  施工项目成本核算是施工项目进行成本预测,制订成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源;也是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。


点击查看答案


294、多项选择题  电站汽轮机除本体外,还包括()。

A.凝水系统设备 
B.蒸汽系统设备 
C.引送风设备 
D.给水系统设备 
E.吹灰设备


点击查看答案


295、多项选择题  室内管道工程包括()。

A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统


点击查看答案


296、多项选择题  验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查()是否符合设计要求。

A.强度
B.水泥
C.配合比
D.砂石
E.养护


点击查看答案


297、多项选择题  热力学的三个基本参数是()。

A.比容
B.压力
C.温度
D.内能
E.焓


点击查看答案


298、单项选择题  主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。

A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机


点击查看答案


299、单项选择题  通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。 A.5%

B.10% 
C.15% 
D.20%


点击查看答案


300、单项选择题  工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度,其中不得直接加热的材料是()

A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子


点击查看答案


题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★机电工程》题库
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。
题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《机电工程:机电工程》题库,分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记!经广大会员朋友实战检验,此方法考试通过率大大提高!绝对是您考试过关的不二利器
手机用户可保存上方二维码到手机中,在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G