时间:2020-04-01 01:11:43
1、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
2、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
3、单项选择题 关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。
A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
4、单项选择题 进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。
5、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
6、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
7、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当()时，l0=0.5l。
A.一端固定、一端自由
B.两端铰支
C.两端固定
D.一端固定、一端铰支
8、单项选择题 某仓库设在建筑物二层，仓库里面放满水泥，二层楼板承受的是()。
A.线荷载
B.分散荷载
C.面荷载
D.集中荷载
9、问答题
某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层，全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统，并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火灾。
问题
(1)施工工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么要求?
(2)简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求，以及消火栓接口楼层分布的要求。
(3)电、气焊切割作业前，需办理什么证件?现场须做哪些消防准备?
(4)对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?
10、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自()起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.开工报告递交之日
B.开工报告批准之日
C.开工报告确定的开工之日
D.取得施工许可证之日
11、单项选择题 建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。
A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下
12、单项选择题 选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
13、单项选择题 对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。
A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验
14、单项选择题 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）
A.7d
B.10d
C.15d
D.18d
15、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
16、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题：
某工程，施工合同中约定，工期19周;钢筋混凝土基础工程量增加超出15%时，结算时对超出部分按原价的90%调整单价。经总监理工程批准的施工总进度计划如图2—8所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、J工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。
施工过程中，发生如下事件。
事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元/m3。在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作工程量由原来的3600m3减到2400m3。
事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案，以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时间及其赶工费率见表2—4。
【问题】
1.事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周?对合同总工期是否有影响?为什么?A、C工作的费用共增加了多少?
2.事件2中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少?说明理由。增加的最少赶工费用是多少?
3.对表2-5中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。
17、问答题
背景
某单项工程，按图1A420012-1所示进度计划网络图组织施工。原计划工期170d，第75d时检查关键工作B拖后15d。本工程各工作相关参数见表1A420012
序号工作最大可压缩吋间d赶工费用（元/d）
1A10200
2B5200
3C3100
4D10300
5E5200
6F10150
7G10120
8H5420
问题
(1)为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
（2）试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
（3）重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路。
18、单项选择题 在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤()元的价格向乙支付货款。
A.900
B.1000
C.1100
D.1200
19、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
20、单项选择题 不属于固定资产特征的是()。
A.可供企业营业使用
B.所有权归该企业所有
C.单位价值较高，具有可衡量的未来经济利益
D.使用期限长
21、多项选择题 下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
22、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成>(建标[2003]206号)，不属于措施费的是()。
A.工程排污费
B.文明施工费
C.环境保护费
D.安全施工费
23、名词解释 全剪力墙结构
24、单项选择题 公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
25、多项选择题 关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有（）。
A、应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B、应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C、应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D、应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E、同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
26、多项选择题 下列关于装饰玻璃的种类的特性的表述中，正确的是()。
A、刻花玻璃是在平板玻璃上的一面贴上图案，抹以保护层，经化学蚀刻而成
B、冰花玻璃优于喷花玻璃的装饰效果，给人以高雅、美观的感觉
C、釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性，广泛用于室内饰面层
D、彩色玻璃有耐磨蚀、抗冲刷、易清洗等特点
E、刻花玻璃主要用于高档场所的室内隔断或屏风
27、单项选择题 锤击沉桩法施工时，端承桩的入土深度控制应采用()。
A.标高为主，贯入度为参考
B.控制贯入度
C.控制标高
D.贯入度为主，标高为参考
28、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
29、单项选择题 下列()不属于蒸压加气混凝土砌块的特点及适应范围。
A.保温性能好
B.隔热性能好
C.可应用于多层建筑物的承重墙
D.有利于提高建筑物抗震能力
30、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
31、单项选择题 审批施工技术方案的是()。
A.项目经理及总监理工程师
B.项目主任工程师及总监理工程师
C.施工企业技术负责人及总监理工程师
D.施工企业技术负责人及项目经理
32、单项选择题 一跨度为l=6m的简支梁上作用q=20kN/m的垂直向下的均布荷载，则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。
A.60kN90kN•m
B.60kN30kN•m
C.30kN60kN•m
D.90kN60kN•m
33、多项选择题 明龙骨吊顶饰面板的安装方法有()
A.搁置法
B.粘贴法
C.嵌人法
D.钉固法
E.卡固法
34、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
35、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
36、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A.柱的震害轻于梁
B.柱顶的震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
37、单项选择题 某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元层的砌砖量为76m3砌砖工程的产量定额为1m3/d，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为()
A.10
B.5
C.4
D.3
38、单项选择题 不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。
A、3%
B、5%
C、8%
D、12%
39、单项选择题 关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法，正确的是()。
A.每层混凝土要一次浇筑，顺序是先边角后中间
B.每层混凝土要一次浇筑，顺序是后边角先中间
C.每层混凝土要分次浇筑，顺序是先边角后中间
D.每层混凝土要分次浇筑，顺序是后边角先中间
40、单项选择题 底层室内地面以下或防潮层以下的空心小砌块砌体，应用()混凝土灌实砌体的孔洞。
A、C20
B、C25
C、C30
D、C35
41、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。42、单项选择题 某工程夜间的施工费应归属于()。
A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费
43、单项选择题 在设计基准期内，可能出现，也可能不出现，而一旦出现，荷载值很大，且持续时间较短的是()。
A、永久荷载
B、可变荷载
C、偶然荷载
D、动态荷载
44、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
45、单项选择题 当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是()。
A.北京仲裁委
B.天津仲裁委
C.深圳仲裁委
D.阳谷县仲裁委
46、问答题 某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。
47、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
48、单项选择题 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。
A、6%
B、8%
C、10%
D、12%
49、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
50、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
51、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
52、单项选择题 花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。
A、20%
B、30%
C、50%
D、60%
53、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
54、多项选择题 关于明龙骨吊顶工程施工的做法正确的是()。
A.当饰面材料为平板玻璃时，公称厚度不应小于12mm
B.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
C.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理
D.木龙骨应进行防腐、防火处理
E.吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
55、单项选择题 下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。
A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料
56、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
57、单项选择题 吊杆间距通常为()。
A.500～800mm
B.900～1200mm
C.1300～1500mm
D.1600～2000mm
58、多项选择题 关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
59、单项选择题 有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。
A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案
60、单项选择题 竣T总图实测依据的是()。
A.城市坐标水准点
B.城市海拔高程点
C.施工控制点
D.邻近区域控制点
61、单项选择题 在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为()年。
A、1
B、2
C、3
D、5
62、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
63、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
64、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
65、单项选择题 钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。
A.1～2
B.1～3
C.2～3
D.2～4
66、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
67、单项选择题 有限空间管理单位应制定管理机构或配备（）管理人员。负责地下有限空间作业的安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
68、单项选择题 根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
69、单项选择题 （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。
A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人
70、单项选择题 安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是()。
A、预制混凝土墙
B、现浇混凝土墙
C、陶粒轻质混凝土墙
D、砌体墙
71、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
72、多项选择题 申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划
B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同
D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
73、单项选择题 关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。
A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
74、多项选择题 模板工程设计的主要原则包括()。
A、安全性
B、稳定性
C、持久性
D、实用性
E、经济性
75、问答题
某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3;顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中c公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
76、多项选择题 对价值工程的判断，正确的是()。
A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值
77、单项选择题 混凝土搅拌通常的投料顺序是()。
A.石子--水泥--砂子--水
B.水泥--石子--砂子--水
C.砂子--石子--水泥--水
D.水泥--砂子--石子--水
78、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
79、单项选择题 关于钢筋混凝土结构楼板、次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常做法正确的是（）。
A.板的钢筋在下、次粱钢筋居中、主梁钢筋在上
B.板的钢筋在上、次粱钢筋居中、主梁钢筋在下
C.板的钢筋居中、次梁钢筋在下、主梁钢筋在上
D.板的钢筋在下、次梁钢筋在上、主梁钢筋居中
80、多项选择题 荷载对结构的影响主要是()。
A、安全性
B、耐久性
C、可行性
D、适用性
E、科学性
81、单项选择题 钢筋与混凝土共同作用时，下列各项中属于粘结强度影响因素的是()。
A.混凝土强度
B.钢筋的直径
C.钢筋的材质
D.钢筋表面粗糙度
82、单项选择题 投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()
A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标
83、单项选择题 适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护是()。
A.斜柱支撑
B.型钢桩横挡板支撑
C.临时挡土墙支撑
D.叠袋式挡墙支护
84、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
85、名词解释 圈梁
86、单项选择题 有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业（）。
A.安全生产责任制
B.教育培训规定
C.员工守则
87、单项选择题 厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材，严禁采用()施工。
A、空铺法
B、点粘法
C、满粘法
D、热熔法
88、单项选择题 氟碳漆施工技术要求中，铺挂玻纤网后，干燥()h以上，可进人下道工序。
A、7
B、12
C、24
D、28
89、名词解释 悬臂梁
90、名词解释 檐高
91、单项选择题 项目质量管理程序的第一步是（）。
A.收集分析质量信息并制定预防措施
B.编制项目质量计划
C.明确项目质量目标
D.实施项目质量计划
92、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
93、单项选择题 锤击沉桩法正常打桩方式采用()。
A.重锤高击，高锤重打
B.重锤低击，低锤重打
C.轻锤高击，高锤轻打
D.重锤低击，低锤轻打
94、单项选择题 建筑物原有的楼面或层面上分布的各种荷载面传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为()。
A、集中荷载
B、线荷载
C、均布面荷载
D、固定荷载
95、单项选择题
图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。
A.α、h越大，绳子拉力越大
B.α、h越小，绳子拉力越大
C.α越大、h越小，绳子拉力越大
D.α越小、h越大，绳子拉力越大
96、多项选择题 挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。
A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖
97、单项选择题 可以进行防水工程防水层施工的环境是()。
A.雨天
B.夜间
C.雪天
D.六级大风
98、单项选择题 钢材化学成分中，()是决定钢材性能的最重要元素。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
99、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
100、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
101、单项选择题 关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。
A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差
102、多项选择题 建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。
A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置
103、问答题
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3.超挖部分是否需要处理?如何处理?
4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么?
104、单项选择题 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（）。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载实验
105、单项选择题 关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。
A、当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B、抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C、在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D、在设备管线安装部位安装加强龙骨
106、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
107、多项选择题 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
108、单项选择题 关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样
B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当
109、名词解释 壁龛
110、名词解释 层高、净高
111、单项选择题 关于联合体共同承包的说法，正确的是()。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
112、单项选择题 钎探孔平面布置图中外圈钎点要超出建筑物垫层边线()。
A.100～300mm
B.200～500mm
C.300～600mm
D.400～800mm
113、问答题
背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
114、单项选择题 常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。
A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛
115、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
116、单项选择题 重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。
A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离
117、多项选择题 以下钢筋混凝土结构的施工中，施工缝留设位置正确的是()。
A.2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行于短边的位置
B.跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2.0m的位置
C.柱子留缝于中间1/3高度范围内
D.和板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50-100mm处
E.墙留缝于纵横墙的交接处
118、单项选择题 某建设项目总投资2000万元，其中资本金800万元，计算期15年，建设期2年。已知工程建设投资第一年支出1200万元，其中资本金投入500万元，第二年投资800万元其中资本金投入300万元，各年投资不足部分由银行贷款解决。则从项目法人角度出发，本项目第二年的净现金流量是()万元。
A.-800
B.-300
C.-1200
D.-500
119、多项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度
120、单项选择题 砖墙每日的砌筑高度不宜超过()。
A.1.2m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
121、名词解释 热力循环
122、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
123、单项选择题 国家标准规定，矿渣硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。
A.10
B.6.5
C.12
D.4.5
124、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2002)规定，砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度最大不得超过()mm。
A、400
B、500
C、600
D、700
125、多项选择题 临界力的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况
126、单项选择题 有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。
A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议
127、单项选择题 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
128、单项选择题 混凝土的抗渗强度用符号()表示。
A.M
B.MU
C.P
D.F
129、单项选择题 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
130、单项选择题 主持编制单位工程施工组织设计的是()。
A.施工单位项目技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位项目施工负责人
D.施工单位主管部门
131、多项选择题 基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同()共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。
A.勘察
B.设计单位
C.业主
D.造价单位
E.主管部门
132、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题：
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0、5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1、简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2、简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3、超挖部分是否需要处理？如何处理？
4、回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么？
133、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
134、单项选择题 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
135、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
136、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
137、单项选择题 偿债能力指标主要包括资产负债率、()、偿债备付率等。
A.利息备付率
B.利息偿还期
C.借款偿还期
D.投资回收期
138、单项选择题 散水与外墙之间宜设缝，缝宽可为20～30mm，缝内应填()防水材料。
A、粉状
B、弹性膨胀
C、刚性
D、柔性
139、多项选择题 属于钢筋力学性能的指标有（）。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
140、多项选择题 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
141、单项选择题 钢材的下列化学成分中，()为有害元素。
A.碳
B.磷
C.硅
D.锰
142、单项选择题 关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。
A.柱的震害重于梁
B.角柱的震害重于内柱
C.短柱的震害重于一般柱
D.柱底的震害重于柱顶
143、单项选择题 2001年7月3日，村民徐某向邻居杨某借了5，000元钱外出做生意。因两家平时关系挺好，杨某也一直未向徐某催要。到了2003年6月10日，杨某从回家探亲的儿子那里才得知有诉讼时效的规定，而徐某又因外出做生意未归，眼见时效将至，杨某决定到县法院起诉徐某。在去县法院的途中遇上了山洪暴发，村里通往县城的唯一一条道路被冲毁。直到7月20日道路才修通，杨某才得以赶到法院起诉。关于对本案的分析，说法正确的是()。
A.杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院应当不予受理
B.虽然杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院还是应当受理
C.由于诉讼时效中断，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
D.由于诉讼时效中止，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
144、单项选择题 热力发电厂中汽轮机的功能是将()的旋转式原动机。
A.机械能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.热能转变为电能
D.机械能转变为热能
145、多项选择题 建筑结构工程应具有()功能。
A.科学性
B.安全性
C.合理性
D.适用性
E.耐久性
146、多项选择题 施工现场主要出人口明显处应设置“五牌一图”，五牌是指()
A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌
147、单项选择题 某双代号网络图有8项工作，其中A为起始工作，其紧后工作为B，B紧后工作为C，A、B、C的持续时间分别为3天、4天、4天，B的TF=2天，则B的LS为()天。
A.5
B.6
C.8
D.10
148、单项选择题 坚实系数为l、5～4、0，用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法的土石是()。
A、砂砾坚土
B、坚石
C、软石
D、特坚石
149、单项选择题 关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是()。
A.从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
B.从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
C.从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
D.从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
150、单项选择题 施工许可证应该由()领取。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
151、单项选择题 当铺贴连续多跨的屋面卷材时，应按()的次序施工。
A.先低跨后高跨，先远后近
B.先高跨后低跨，先远后近
C.先低跨后高跨，先近后远
D.先高跨后低跨，先近后远
152、单项选择题 关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是()。
A.前进向上，强制切土
B.后遐向下，强制切土
C.直上直下，白重切土
D.前进向上，自重切土
153、单项选择题 关于施工临时用电管理，下列说法中不正确的是()。
A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
B.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工
C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施
154、单项选择题 砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
155、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当柱的一端固定、一端自由时，()。
A.l0=2l
B.l0=0.5l
C.l0=0.7l
D.l0=l
156、单项选择题 在进行锤击沉桩时，以下步骤中应最后进行的是()。
A.打桩机就位
B.吊桩
C.切割桩头
D.锤击沉桩
157、多项选择题 下列哪些是混凝土结构耐久性的要求()
A.保护层厚度
B.水灰比
C.抗渗性
D.水泥用量
E.抗冻性
158、单项选择题 混凝土的实体检测应检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等，检测方法主要是（）。
A.检查表法
B.破损法检测和非破损法检查
C.重组法检测
D.分解法和重组法检测
159、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
160、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
161、单项选择题 关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。
A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施
162、单项选择题 在城市道路管理的挖掘、占用审批管理中，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，应当经()批准，方可建设。
A、公安交通管理部门
B、当地人民政府道路建设行政主管部门
C、道路监督局行政管理部门
D、市政工程行政主管部门
163、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
164、问答题
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8曰开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工:孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录；混凝土结构丁.程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成；楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志；下程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认丁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章；监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章；勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查，对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致进行认可；有完整的主体结构工程档案资料，见证试验档案监理资料；施工质量保证资料；管理资料和评定资料。监理工程师认为内容不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组；验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成；建设工程主体验收按施工企业A评、设计认可的程序进行。监理
工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单；施工方法、技术措施、质量保证措施；施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
【问题】
1.事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容？
2.事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容？
3.事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容？
4.事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容？
5.事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容？
165、单项选择题 关于梁、板钢筋绑扎的说法，正确的是()。
A.梁的高度较小时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎
B.梁的高度较大时，梁的钢筋宜架空在梁模板顶上绑扎
C.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下
D.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应保证梁顶面主筋间的净距最小值1Omm
166、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
167、单项选择题 混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。
A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm
168、问答题
某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，在施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
169、多项选择题 建筑施工安全管理的主要内容包括()。
A.安全生产隐患治理
B.安全生产管理计划和实施
C.安全管理业绩总结
D.安全生产管理业绩考核
E.制订安全政策
170、多项选择题 抗震结构的概念设计考虑的因素有()。
A、选择对抗震有利的场地，避开不利的场地
B、建筑物形状力求简单、规则，平面上的质量中心和刚度中心尽可能靠近，以避免地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位
C、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系，地震力的传递路线合理明确，并有多道抗震防线
D、保证结构的整体性，并使结构和连接部位具有较好的延性
E、非结构构件与承重结构的连接要满足一般的技术要求
171、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
172、单项选择题 施工期间最高气温为25°C，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
173、单项选择题 砖基础施工前，砖应提前1～2d浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为()。
A.5%～10%
B.5%～15%
C.10%～15%
D.15%～20%
174、单项选择题 有限空间作业单位应制定地下有限空间作业安全生产事故应急救援预案，一旦发生事故，（）应立即启动应急救援预案。
A.作业人员
B.作业负责人
C.工作许可人
175、多项选择题 散水的宽度应根据()确定，宜为600～1000mm。
A、材料特性
B、土壤性质
C、气候条件
D、建筑物的高度
E、屋面排水形式
176、问答题 事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
177、单项选择题 专家在某一专业领域具有较深的造诣和独到的见解，并以此为基础建立了较高的专家性权威，特别是对技术性较强的（）采购活动具有较大的话语权。
A.大型
B.大规模
C.集团
D.专业性
178、单项选择题 有淋浴设施的厕浴间墙面防水层高度不应小于()，并与楼地面防水层交圈。
A.1.0m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m
179、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
180、单项选择题 采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。
A、夹层
B、钢化
C、钢化中空
D、钢化夹层
181、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
182、单项选择题 高温环境的混凝土应优先选用()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水
C.矿碴硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
183、单项选择题 有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
184、单项选择题 男性，50岁，糖尿病6年，发热咳嗽咳痰2周，咳痰带少量血丝，肺部未闻及啰音，胸片右肺上野及中野密度较淡浸润影，似有透光区，血WBC9．2×109／L，中性粒细胞比例67％该患者的抗结核治疗疗程应该是（）
A.应该是短程化疗，但可以适当延长治疗时间
B.时间延长一倍
C.时间延长两倍
D.时间延长一半
E.和短程化疗的时间完全一样
185、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时，应进行持续检测，发生报警应立即戴（）撤离现场。
A.自救呼吸器
B.紧急逃生呼吸器
C.气体检测仪
186、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
187、单项选择题 天然大理石的化学成分有CaO、MgO、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占（）以上，故大理石属碱性石材。
A.10%
B.30%
C.50%
D.70%
188、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
189、多项选择题 以下关于楼梯踏步的高度比的表述中，正确的是()。
A、住宅共用楼梯其最小宽度应为0.5m，最大高度为0.2m
B、幼儿园、小学校等楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.15m
C、剧场、体育馆、商场等其最小宽应为0.20m，最大高度应为0.26m
D、住宅套内楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.17m
E、专用服务楼梯、住宅内楼梯其最小宽度应为0.22m，最大高度应为0.20m
190、单项选择题 荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。
A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载
191、单项选择题 在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位，广泛用于屋面、地下和特殊构筑物防水的是()。
A、防水卷材
B、防水涂料
C、刚性防水材料
D、密封材料
192、单项选择题 常用水泥的初凝时间均不得早于()min。
A.30
B.45
C.60
D.90
193、多项选择题 房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
194、单项选择题 硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。
A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200
195、多项选择题 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
196、单项选择题 矿渣水泥的主要特性是（）。
A、早期强度高
B、耐水性差
C、水化热低
D、抗冻性好
197、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。
A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校
198、单项选择题 提高混凝土梁正截面承载能力最有效的方法是()。
A.等截面
B.等根数
C.等强度
D.等刚度
199、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
200、单项选择题 混凝土立方体抗压标准强度是按标准方法制作和养护的边长为l50mm的立方体试件，在()d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。
A、15
B、20
C、25
D、28
201、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
202、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
203、单项选择题 基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。
A.先挖后撑，分层开挖
B.先撑后挖，分层开挖
C.先挖后撑，分段开挖
D.先撑后挖，分段开挖
204、多项选择题 换填地基法中，可用于换填的材料有()。
A.粉煤灰
B.生石灰
C.水泥
D.矿渣
E.素土
205、单项选择题 民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
A.200
B.500
C.700
D.1000
206、问答题
某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工:
原计划工期是170d，在第75d急性的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工，由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程个工作相关参数见下表：
【问题】
1.为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2.试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
3.重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路(关键工作表示法）。
207、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
208、单项选择题 以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.医院
B.幼儿园
C.理发店
D.学校教室
209、单项选择题 下列装修材料中，属于功能材料的是()。
A.壁纸
B.木龙骨
C.防水涂料
D.水泥
210、单项选择题 对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是()。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
211、单项选择题 企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()
A.有形磨损的局部补偿
B.有形磨损的完全补偿
C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿
212、问答题
背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。
213、多项选择题 通常用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂有()。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.膨胀荆
D.速凝剂
E.引气剂
214、单项选择题 浅基坑的支护中，适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑，邻近有建筑物，不允许背面地基有下沉、位移时采用的是()。
A、型钢桩横挡板支撑
B、短桩横隔板支撑
C、挡土灌注桩支护
D、叠袋式挡墙支护
215、多项选择题 流水施工的时间参数主要有()。
A.工期
B.流水步距
C.工艺参数
D.流水节拍
E.流水段数量
216、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
217、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
218、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()
A、排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
B、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理
C、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖一镶贴面砖一清理
D、抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
219、多项选择题 综合单价法是完成一个计量单位工程所需的人工费材料费()，并考虑风险因素。
A.直接费
B.机械台班费
C.管理费
D.机械使用费
E.利润
220、多项选择题 在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头
221、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量上限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5%
B.21.9%
C.23.5%
222、多项选择题 钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是()。
A.喷丸法
B.酸洗法
C.砂轮打磨法
D.钢丝刷人工除锈法
E.瞄拉法
223、单项选择题 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。
A.承载力标准值
B.承载力设计值
C.承载力极限状态
D.承载力正常使用状态
224、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
225、单项选择题 用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。
A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支
226、名词解释 框剪结构
227、问答题
背景
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8日开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录;混凝土结构工程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成;楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志;工程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对T程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施T单位负责人审核、签字、盖章;监理单位在主体结构工程完-二后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行认可;有完整的主体结构工程档案资料、见证试验档案、监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。监理工程师认为内容
不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组;验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成;建设工程主体验收按施工企业自评、设计认可的程序进行。监理工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;施工方法、技术措施、质量保证措施;施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
问题
(1)事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容?
(2)事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容?
(3)事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容?
(4)事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容?
(5)事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容?
228、名词解释 挑廊
229、单项选择题 实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
230、单项选择题 主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于()mm。
A、900
B、1000
C、1100
D、1200
231、名词解释 加浆勾缝
232、单项选择题 某施工企业2009年利润计算数据如下：工程结算收入2500万元;工程结算成本2050万元;l：程结算税金及附加80万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产转让和固定资产出租等其他经营业务共计取得收入260万元;其他业务成本200万元;其他业务应负担税金6万元;管理费用l05万元;财务费用18万元;投资收益15万元。该企业营业利润为()万元。
A.199
B.316
C.344
D.409
233、名词解释 建筑安装工程费的组成
234、问答题
某耐火材料厂新建厂区工程，主要单体为一重钢结构多层厂房工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓连接。
钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关,得以解决。
制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。
钢结构子分部工程质量验收合格，在工程竣工验收通过后3个月之内，施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。
【问题】
1.试分析可能出现咬边的主要原因？并简述处理方法。
2.试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处，并简述理由。
3.简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件？
4.关于工程档案问题，施工单位的做法是否合理？并简述理由。
235、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
236、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
237、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
238、多项选择题 钢框木胶合板模板与组合钢模板比，其特点为()等。
A、通用性强
B、自重轻
C、模板拼缝少
D、维修方便
E、耐水性能好
239、单项选择题 混凝土试件标准养护的条件是（）
A．温度20±2℃，相对湿度95%
B．温度20±2℃，相对湿度90%
C．温度20±3℃，相对湿度95%
D．温度20±3℃，相对湿度90%
240、问答题
某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。
241、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
242、多项选择题 钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。
A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类
243、多项选择题 常用的瓷质卫生陶瓷产品有()。
A、洁面器
B、大小便器
C、浴缸
D、陶瓷墙地砖
E、釉面内墙砖
244、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
245、单项选择题 瓷质卫生陶瓷吸水率要求不大于()。
A、0、5%
B、1%
C、1、5%
D、2%
246、单项选择题 填方工程施工（）。
A、应由下向上分层填筑
B、必须采用同类土填筑
C、当天填筑，应隔天压实
D、基础墙两侧应分别填筑
247、单项选择题 以下墙厚说法正确的是()。
A.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h/3。圈梁的高度不应小于120mm
B.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于200mm
C.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h。圈梁的高度不应小于120mm
D.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm
248、多项选择题 下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
249、填空题 受限空间内的氧浓度应保持在为（）。
250、单项选择题 国际报价中的保函手续费属于()
A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费
251、单项选择题 一般建筑工程，通常先布设（），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。
A.高程控制网
B.城市控制网
C.轴线控制网
D.施工控制网
252、单项选择题 生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是()。
A.普通碳素结构钢
B.优制碳素结构钢
C.低合金高强度结构钢
D.高合金钢
253、单项选择题 钢筋调直采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率，对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷拉伸长率不宜大于()。
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
254、单项选择题 以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）
A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通
255、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
256、单项选择题 实施检测时，检测人员应处于（），检测时要做好检测记录，包括监测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
A、现场位置
B、安全环境
C、指定位置
D、有限空间内
257、多项选择题 建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。
A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表
258、单项选择题 在以下常用水泥中，其中凝结硬化较快、早期强度较高的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、复合水泥
259、单项选择题 下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。
A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3
260、单项选择题 下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
261、单项选择题 单层钢结构厂房施工中，钢柱的复校优先考虑采用（）校正。
A.缆风绳
B.调撑杆。
C.千斤顶
D.校正器
262、单项选择题 项目建议书的编制单位一般是()。
A.招标代理机构
B.承包方
C.投资方
D.监理单位
263、单项选择题 在设计一个项目融资的方案时，最先需要确定的环节是项目的()。
A.融资结构
B.投资结构
C.资金结构
D.信用保证结构
264、单项选择题 对企业发生的安全事故，应坚持()原则进行处理。
A.预防为主
B.三同时
C.四不放过
D.五同时
265、单项选择题 工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。
A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板
266、单项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位违反建筑节能管理规定要处以10万元以上30万元以下的罚款
B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架施工前施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
C.检测室内氡的浓度时，应在对外门窗关闭1小时后进行
D.1级地下工程防水标准是不允许漏水，结构表面无湿渍
267、单项选择题 采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。
A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
268、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)，纸面石膏板属于()建筑材料。
A.不燃性
B.难燃性
C.可燃性
D.易燃性
269、多项选择题 关于氟碳漆施工技术要求的表述中，正确的是()。
A、每遍腻子施工完成后，洒水养护3次
B、用切割机沿定位线切割分格缝，切割深度为1、5cm
C、将配好的浆料填入缝蕊后，干燥约5min
D、喷涂底涂施工完成，至少干燥12h(晴天)，可进入下道工序
E、细腻子施工完成后，干燥发白时即可砂磨，洒水养护，两次养护间隔4h
270、多项选择题 关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（）。
A.柱的施工缝可任意留置
B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
C.单向板留置在平行于板的短边的位置
D.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
E.易施工的位置
271、多项选择题 施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有()。
A.具有相当的韧性
B.满足一定机械强度
C.能承受允许电流
D.导线引起的电压降在～定范围内
E.设计时，按重要性系数计算确定
272、多项选择题 施工测量现场主要测设工作有()。
A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点
273、单项选择题 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。
A.最小拉力荷载
B.摩擦面抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
274、多项选择题 施工现场管理综合评价的内容包括()。
A.施工组织管理
B.工程质量管理
C.施工安全管理
D.施工成本管理
E.文明施工管理
275、单项选择题 施工项目成本核算，每一月为一个核算期，核算在()进行。
A.月初
B.月中
C.月末
D.随时
276、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
277、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
278、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下，若其他条件相同，临界应力最大限度的是()。
A.一端固定，一端自由
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.两端铰支
279、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。
A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性
280、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
281、多项选择题 关于等节奏流水施工的特点，说法正确的有()。
A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距相等，但不等于流水节拍
C.专业工作队数等于施工过程数
D.每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间
282、单项选择题 依据相关规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级。下列关于混凝土强度等级差和最高等级的表述中，正确的是()。
A、等级级差5MPa，最高等级为C80
B、等级级差4MPa，最高等级为C60
C、等级级差5MPa，最高等级为C70
D、等级级差4MPa，最高等级为C80
283、单项选择题 住宅工程测量中常用的水准尺长度为()m。
A.1
B.2
C.3
D.4
284、单项选择题 下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。
A.冲击钻成孔灌注桩
B.回转钻成孔灌注桩
C.潜水电钻成孔灌注桩
D.钻孔压浆灌注桩
285、问答题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定?
286、多项选择题 建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
287、多项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15内向工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门备案
B.装饰装修工程保修期为两年
C.房屋拆迁应当以通知的形式预以公布
D.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
E.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板
288、单项选择题 具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是()。
A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
289、单项选择题 水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。
A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度
290、单项选择题 抹灰工程施工工艺要求中，基层处理采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于()mm。
A、100
B、150
C、180
D、200
291、单项选择题 目前钢结构的主要连接方法是()。
A、铆钉连接
B、螺栓连接
C、焊缝连接
D、法兰连接
292、单项选择题 屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料
293、多项选择题 以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。
A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降
294、问答题
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?
295、单项选择题 不能测量水平距离的仪器是（）。
A、水准仪
B、经纬仪
C、全站仪
D、垂准仪
296、名词解释 横向、纵向、横向轴线、纵向轴线
297、单项选择题 工程项目内部会计控制中不包括()。
A.项目决策控制
B.概预算控制
C.价款支付控制
D.成本最低控制
298、单项选择题 不属于应收账款坏账损失确认条件的是()
A.债务人现金流量不足
B.债务单位已经撤销
C.应收账款逾期3年以上
D.债务单位资不抵债
299、问答题
河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼，总建筑面积26000m2，建筑高度为66.3m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下为30×50×1.5m筏板基础。
工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架，脚手架的全部安装升降作业，以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时，两个机位的承重螺栓断裂，造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切，楼南侧51m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面，致使在架体上和地面上作业的20名工人，除一人从架体上跳入室内幸免外，其余19人中8人死亡，11人受伤。经调查，承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷；脚手架整体超重，实际载荷是原设计载荷的2.7倍；施工现场管理混乱，施工设计方案与现场实际情况不符，施工队伍管理松弛。
问题：
1.请简要分析这起事故发生的原因。
2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起伤亡事故为何等级？依据是什么？
3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题？简述防治措施。
4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的？
300、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝