时间:2020-04-11 23:49:44
1、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织()进行。
A.勘察单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
E.工程质量监督部门
2、单项选择题 某设备的购置费用为500万元，基准收益率为10%。欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，则每年应等额回收投资()万元。已知：(A/P,10%,10)=0.16275。
A.79.45
B.80.18
C.81.38
D.88.25
3、单项选择题
根据下表给定的逻辑关系绘制的双代号网络图如下所示，图中的错误是()
A.有循环线路
B.有多个终点节点
C.有多个起点节点
D.逻辑关系不正确
4、单项选择题 下列组织中，具有保证人资格的是具有代为清偿债务能力的()。
A.国家机关
B.企业法人
C.学校
D.医院
5、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
6、单项选择题 总监理工程师组建工程项目监理机构的依据是()
A.监理大纲和监理规划
B.监理规划和委托监理合同
C.监理大纲和委托监理合同
D.监理实施细则
7、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
该建筑工程公司正在研究的吊装设备购买问题属于()的选择问题。
A.互斥方案
B.单一方案
C.独立方案
D.混合方案
8、多项选择题 合同关系的组成要素有()。
A.主体
B.形式
C.载体
D.客体
E.内容
9、多项选择题 下列分析方法中，可用于不确定性分析的方法有（）。
A.盈亏平衡分析
B.利润率分析
C.现值分析
D.敏感性分析
E.价值分析
10、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中发生的脚手架费用应列入（）。
A.措施费
B.直接工程费
C.企业管理费
D.规费
11、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目的产量盈亏平衡点是()件。
A.6000
B.9000
C.10000
D.12000
12、单项选择题 资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。
A.投标人代表
B.招标人
C.监理机构
D.投标人
13、单项选择题 下列投资方案评价方法中，可用于独立方案选择的是（）。
A.投资回收期法
B.内部收益率法
C.差额法
D.净现值法
14、单项选择题 工程项目施工进度管理的任务完成的标志是()。
A．工程结算
B．当保修期结束且再无争议时
C．颁发工程移交证书
D．竣工验收
15、单项选择题 监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经（）审核批准。
A.项目业主单位负责人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.总监代表
16、单项选择题 价值工程活动的核心是()
A.收集情报
B.功能整理
C.功能定义
D.功能分析
17、单项选择题 根据《建设工程监理规范》，“组织编制监理规划，审批监理实施细则”属于()应履行的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.专业监理人员
18、单项选择题 下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。
A.劳务作业收入
B.合同变更收入
C.索赔收入
D.固定资产盘盈收入
19、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
20、多项选择题 非确定型决策方法包括（）。
A.最大最小收益值法
B.最大最大收益值法
C.最大最大后悔值法
D.最小最大后悔值法
E.小中取大法
21、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
在计算3月份应支付的工程进度款时，应考虑的因素为（）。
A.本期应支付的暂列金额
B.本期应扣回的预付款
C.本期应支付的安全文明施工措施费用
D.本期应扣留的工程质量保证金
22、单项选择题 要约不再对要约人和受要约人产生拘束，称为()。
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.要约失效
23、单项选择题 某投资方案当i。=10%时，净现值为560万元;在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为()。
A.15%
B.11.5%
C.19%
D.13%
24、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列双代号网络计划图所示，其关键线路是()
A.①—②—⑥—⑧
B.①—④—⑤—⑧
C.①—②—④—⑤—⑥—⑧
D.①—③—④—⑤—⑦—⑧
25、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
26、单项选择题 根据我国《合同法》，建设工程合同应采用书面形式，因此，建设工程合同是()
A.单务合同
B.无名合同
C.不要式合同
D.要式合同
27、单项选择题 建设工程项目监理机构人员配备应具有合理的结构，主要是指具有合理的()。
A.组织结构
B.管理层次与管理强度
C.部门和岗位职责
D.专业和技术职务职称结构
28、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.20
B.23
C.26
D.28
29、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
30、单项选择题 关于工程保险特征的说法，正确的是（）。
A.风险广泛而集中
B.涉及较少的利害关系人
C.工程保险的内容相互独立
D.工程保险承保的是财务风险
31、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。
A.47.86
B.48.72
C.49.12
D.49.58
32、单项选择题 标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
D.按“基础标价一(预期盈利×修正系数)”计算后的最高报价
33、单项选择题 价值工程活动的核心是()。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
34、单项选择题 进行风险衡量时应考虑的因素是（）。
A.损失发生的频率和责任
B.损失的严重性和责任
C.损失发生的频率和损失的严重性
D.损失发生的原因
35、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于建设工程工程量计价的说法，正确的是（）。
A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
B.非国有资金投资的工程建设项目，不应采用工程量清单方式计价
C.分部分项工程量清单可采用综合单价或者总价方式计价
D.实行工程量清单招标时，工程量清单及报价均应由投标人编制
36、多项选择题 工程量清单中的其他项目清单内容包括()
A.规费
B.税金
C.总承包服务费
D.暂列金额
E.暂估价
37、单项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（）。
A.节点编号有误
B.工作代号重复
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
38、多项选择题 下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有()。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净年值法
D.最小公倍数法
E.追加投资收益率法
39、单项选择题 工程施工进度管理的任务完成的标志是()。
A.颁发工程移交证书
B.工程结算
C.竣工验收
D.当保修期结束且再无争议时
40、单项选择题 人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是()。
A.管理风险
B.社会风险
C.经济风险
D.自然风险
41、单项选择题 关于建设工程承包合同价格的说法，正确的是（）。
A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险
B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算
C.采用单价合同时，合同单价不允许调整
D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大
42、单项选择题 在工程量清单计价模式下编制投标报价时，措施项目费的报价原则是()。
A.措施项目清单必须按照招标人所列措施项目填写
B.投标人可根据投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定措施项目赞
C.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的单价确定措施项目费
D.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的工程数量确定措施项目费
43、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
44、多项选择题 由招标人组建的评标委员会的任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
45、单项选择题 网络计划中的关键线路一定是()的线路。
A.总时差为零
B.自由时差为零
C.不包括虚箭线
D.总的工作持续时间最长
46、单项选择题 建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价，称为()。
A.影子价格
B.影子汇率
C.影子工资
D.社会折现率
47、单项选择题 项目监理机构中一般应有三个层次，其中由总监理工程师和其他助手组成，主要根据建设工程委托监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理的层次是()。
A.决策层
B.中间层
C.执行层
D.作业层
48、单项选择题 废水处理可以分为若干级。其中，去除大部分有机物和固体悬浮物的处理时()。
A.初级处理
B.一级处理
C.二级处理
D.三级处理
49、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.尚未支付的工程款
B.违约金
C.利息
D.罚金
50、单项选择题 下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。
A.客户已确认的合同变更收入
B.劳务作业收入
C.材料销售收入
D.设备租赁收入
51、单项选择题 现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160
A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486
52、多项选择题 下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。
A.追加投资收益率
B.期望值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.利税率
53、单项选择题 下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。
A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金
54、单项选择题 商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所作贡献的价值，称为（）。
A.市场价格
B.目标价格
C.国家指导价格
D.影子价格
55、多项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.应抵扣的工程预付款
B.招标人预留金的结算
C.因工程量增加或减少超出规定幅度l5%，需调整单价
D.应扣减的质量保证金
56、单项选择题 在国际工程投标程序步骤环节中，按工程量表细目计算汇总标价与编制正式工程报价单两个环节之间的步骤是()。
A．标价分析和投标报价决策
B．办理银行开具的投标保函
C．核算工程量
D．制订计划进度和施工进度
57、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.100.73
B.100.80
C.110.33
D.110.42
58、单项选择题 按照费用构成要素划分.建筑安装工程费的组成不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施项目费
59、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2520
B.2650
C.2790
D.2890
60、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用的条件下，最低保修期为5年的工程为()。
A.屋面防水
B.有防水要求的卫生间
C.给排水管道
D.装修工程
61、单项选择题 工作E有四项紧前工作，A、B、C、D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为第8天、第4天、第6天、第10天，则工作E的最早开始时间为第（）天。
A.10
B.12
C.13
D.15
62、单项选择题 下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是()
A.工期延误索赔
B.工期索赔
C.承包商和分包商间的索赔
D.工程变更索赔
63、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为13000件时，利润为()万元。
A.100
B.118
C.120
D.136
64、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知建成后年固定成本为1200万元，单位产品和销售价格为1800元，单位产品的材料费用为700元，单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点是()件。
A.5600
B.7500
C.8600
D.13333
65、单项选择题 施工企业的未完施工工程属于该企业的（）。
A.长期投资
B.流动负债
C.固定资产
D.存货
66、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.27627
B.28656
C.36878
D.39328
67、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
68、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
69、单项选择题 下列法规中，属于建设行政法规的是（）。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程质量管理条例
C.工程建设监理规定
D.建设工程监理企业资质管理规定
70、单项选择题 下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是()。
A.使用世界银行贷款的项目
B.采用的主要施工技术是特定专利的项目
C.经济适用住宅项目
D.生态环境保护项目
71、多项选择题
某产品具有5个功能领域：F1、F2、F3、F4、F5，其中一对一强制评分后修正得分、各功能领域的现实成本如下表所示。
A.F1
B.F2
C.F4
D.F5
72、多项选择题 在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提()。
A．国际金融组织贷款项目
B．通过竞争性招标确定承包商
C．是FIDIC指定的国际性招标的工程
D．按照单价合同编制招标文件
E．委托工程师对工程施工进行监理
73、多项选择题 下列建设工程项目目标控制措施中，属于主动控制的有（）。
A.对项目实施过程进行跟踪、测试、检查，发现异常情况及时采取纠偏措施
B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处型
C.分析影响项目目标和计划实施的各种因素，并将其融入到计划及管理职能之
D.识别风险，在项目计划实施过程中做好风险管理工作
E.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况
74、单项选择题 分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第10～12位表示的为（）。
A.工程分类顺序码
B.分部工程顺序码
C.分项工程名称顺序码
D.清单项目名称序码
75、多项选择题 投标人投标环境调查的重点主要有()
A.施工现场条件
B.招标文件的内容
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
76、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，该门诊楼工程竣工验收的组织单位为()。
A.建设单位
B.工程质量监督部门
C.施工单位
D.监理单位
77、单项选择题 施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为()。
A.直接费
B.营业额
C.营业税
D.工程预算成本
78、单项选择题 某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。
A.367
B.633
C.1033
D.1100
79、单项选择题 某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。
A.0
B.0.32
C.0.64
D.1.28
80、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
81、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
82、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.该施工承包合同必须约定违约金
B.该建筑工程公司若获得违约金，则不能就此再提出费用索赔
C.该施工承包合同中可以约定违约金，违约金具有补偿性
D.若约定的违约金低于损失金额，该建筑工程公司可向人民法院或者仲裁机构申请，要求建设单位予以增加
83、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
84、多项选择题 下列资产中，属于无形资产的有()
A.专利权
B.商誉
C.非专利技术
D.预付款项
E.土地使用权
85、多项选择题 下列资产中，形成企业负债的有()。
A.预收工程款
B.资本公积金
C.企业租出的固定资产
D.应收工程款
E.企业融资租入的固定资产
86、单项选择题 下列概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（）。
A.工业管道工程概算
B.电气照明工程概算
C.器具、工具及生产家具购置费概算
D.通风工程概算
87、单项选择题 下列保险种类中，属于商业保险的是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.基本养老保险
D.工伤保险
88、单项选择题 某新建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，需对整个车间进行负荷联合试运转。其发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分应列入（）。
A.安装工程费
B.联合试运转费
C.设备购置费
D.生产准备费
89、单项选择题 构成FIDIC合同的合同文件的优先解释顺序正确的是()。
A．合同协议书、中标函、规范和图纸、专用合同条件、通用合同条件、投标书
B．规范和图纸、合同协议书、通用合同条件、专用合同条件、投标书、中标函
C．合同协议书、中标函、投标书、专用合同条件、通用合同条件、规范和图纸
D．规范和图纸、通用合同条件、专用合同条件、投标书、中标函、合同协议书
90、多项选择题 与普通的财产保险相比，工程保险的显著特征有()。
A.工程保险既承担被保险人财产损失的风险，也承担被保险人的责任风险
B.工程保险针对承保风险的特殊性提供的保障具有综合性
C.工程保险的保险期限是相对固定的
D.工程保险的保险金额在保险期限内相对不变
E.工程保险的保险金额在保险期限内随工程建设的进度不断增长
91、多项选择题 评标委员会的主要任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
92、多项选择题 在招标人自行办理工程项目的招标工作时，招标人必须具有（）。
A.编制招标文件的能力
B.组织评标的能力
C.评标专家库
D.上级主管部门的审批文件
E.从事同类工程建设项目招标的经验
93、单项选择题 主动控制的主要作用在于（）。
A.防患于未然
B.及时纠偏
C.实现对比环节
E.减少偏差严重程度
94、单项选择题 下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
95、单项选择题 根据我国《合同法》，租赁期限不得超过（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
96、单项选择题 某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。
A.80
B.100
C.120
D.150
97、单项选择题 关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用
B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
98、单项选择题 某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
99、单项选择题 关于投标人行为的说法，正确的是()。
A.投标人可以低于成本价的报价竞标
B.投标人应按照合同条款的要求编制投标文件
C.投标人可与其他单位组成联合体，并以各自的身份投标
D.投标人应制定在技术、工期和成本等方面对招标人有吸引力的施工方案
100、多项选择题 下列哪些情况下报价可高一些()。
A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程
101、单项选择题 某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()
A.损失控制
B.风险分散
C.风险回避
D.风险分离
102、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
103、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
104、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
105、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
106、单项选择题 衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。
A.损失
B.危险
C.转移
D.概率分布
107、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。
A.应拨付的工程预付款
B.应增加和扣减的索赔金额
C.应增加和扣减的变更金额
D.应抵扣的工程预付款
E.应增加的质量保证金
108、单项选择题 下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的是()。
A.向投资者支付的利息、红利
B.无形资产摊销费
C.赞助支出
D.当期购置的固定资产原价
109、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.21.24
B.25.38
C.26.43
D.27.82
110、单项选择题 国际工程项目的可行性研究一般应由（）进行。
A．设计单位
B．专门的咨询公司
C．业主
D．承包商
111、单项选择题 某施工机械预计的一次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费是()元/台班。
A.10
B.20
C.30
D.40
112、单项选择题
A.①一④一⑥一⑦一⑧
B.①一②—③一⑥一⑦一⑧
C.①—③一⑥—⑦一⑧
D.①一②一⑤一⑦—⑧
113、单项选择题 建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。
A.保证期费率
B.建筑用机器、装置及设备
C.各种附加险增收费率
D.第三者责任险
114、单项选择题 在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。
A.第三者责任部分的保险责任
B.第三者责任部分的除外责任
C.物质损失部分的保险责任
D.物质损失部分的除外责任
115、多项选择题 下列工程费用种，应列入建筑安装工程直接工程费的有（）。
A.二次搬运费
B.生产工人的工资
C.职工教育经费
D.安全施工费
E.施工机械使用费
116、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价
B.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮
C.在开标前，招标控制价必须保密
D.投标人的投标报价可高于招标控制价，但不应超过规定的比例
117、单项选择题 某工程网络计划中，工作D.有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第25周、第21周和第19周，三项工作的持续时间分别是3周、8周和7周，则工作D.的最早开始时间是第()周。
A.26周
B.28周
C.29周
D.31周
118、单项选择题 某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。
A.4.12
B.4.48
C.5.48
D.6.20
119、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工单位将部分工程分包的说法，正确的为（）。
A.为不影响工期，施工单位可以将工程分包
B.不能将其承包的工程以分包的名义转包
C.建设工程主体结构必须由承包人自行完成
D.工程承包后承包人有权根据自己的意愿决定是否分包
120、单项选择题 某单代号网络计划中，工作N与其紧后工作H和M的时间间隔分别为5周和3周，工作H和M的总时差分别为2周和6周，则工作N的总时差是()周。
A.3
B.5
C.7
D.9
121、多项选择题 根据FIDIC合同条款承包商承包工程时需考虑的风险主要有（）。
A.特殊风险
B.决策错误风险
C.责任风险
D.宏观政策变动
E.缔约和履约风险
122、单项选择题 某投资项目，现时点投资2000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有等额净收益450万元，若资本利率为5%，经营期可以看作是无限，则该项目的净现值为()万元。
A.6600
B.7000
C.7800
D.7900
123、单项选择题 某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。
A.工期拖后l天，影响工期l天
B.工期拖后3天，影响工期l天
C.工期拖后4天，影响工期1天
D.工期拖后4天，影响工期3天
124、多项选择题 动员预付款的付款条件是：()
A．提供了履约押金或履约保函
B．业主和承包商签订合同协议书
C．业主与工程师签订了委托协议书
D．提供动员预付款保函
E．承包商通过资格预审
125、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()
A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量
126、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66
127、单项选择题 某工程网络计划中，工作A的持续时间为7天，总时差为5天，自由时差为3天。通过计划执行过程检查，发现工作A的实际进度拖延了10天，则将影响工程计划工期()天。
A.3
B.5
C.7
D.10
128、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为15640件时，其实际生产负荷率为()。
A.88.52%
B.97.75%
C.98.56%
D.99.59%
129、单项选择题 工程监理单位组建项目监理机构时的首要工作是（）。
A.制定监理工作流程
B.确定监理工作内容
C.确定项目监理机构目标
D.选择监理组织结构形式
130、多项选择题 关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。
A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展
B.他们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件
C.监理规划必须依据监理大纲进行编制
D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制
E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施
131、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.建设单位面对的风险是投机风险
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司
132、多项选择题 下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。
A.建设单位的采购与仓库保管费
B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费
C.设备装配费用
D.单个设备无负荷试运转费
E.进口代理手续费
133、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
134、单项选择题 下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。
A.建设单位管理费
B.设备安装费
C.工程排污费
D.施工企业管理费
135、单项选择题 在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。
A.目的港船边交货价
B.目的港船上交货价
C.运费、保险费在内价
D.装运港船上交货价
136、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
137、单项选择题 某建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为5000万元。已知该项目产品的年产量为60万吨，每吨产品价格为100元，则该项目的资金周转率为（）。
A.0.83
B.1.20
C.1.50
D.1.80
138、多项选择题 某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。
A.关税与增值税
B.进口国国内运费、装卸费
C.国际运输保险费
D.国际运费
E.外贸手续费
139、多项选择题 下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。
A.分包风险
B.报价风险
C.监理工程师失职风险
D.投资环境风险
E.宏观经济形势风险
140、单项选择题 某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。
A.745.76
B.834.45
C.867.58
D.900.26
141、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
142、单项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.0.856
B.0.987
C.1.042
D.1.323
143、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
144、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
145、单项选择题 下列方法中，可用于风险型决策的是()。
A.等概率法
B.加权移动平均法
C.德尔菲法
D.敏感性分析
146、单项选择题 在单代号网络计划中，某工作的紧后工作最早开始时间的最小值与本工作的最早完成时间之差是()。
A.本工作的自由时差
B.紧后工作的自由时差
C.本工作与其紧后工作之间的时间间隔
D.本工作的总时差
147、不定项选择
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.应扣回的预付款
B.应支付的措施项目费
C.应扣的保留金
D.应计的规费
148、单项选择题 在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()
A.财政收入
B.净产值
C.收益分配效果
D.就业结构影响力
149、单项选择题 关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是()。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度
B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优
C.项目的质量、投资和进度之间为对立统一关系
D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证
150、单项选择题 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制()。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响登记表
D.环境影响测评报告
151、单项选择题 FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标书
D.图纸
152、多项选择题 下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有()
A.资金筹措无门
B.投资回收期长
C.由于承包商技术错误造成的直接损失
D.工程所在国发生全国性罢工
E.承包商克扣工作工资，引起公愤导致群体行为
153、单项选择题 工程索赔收入属于施工企业的()
A.建造合同收入
B.其他营业收入
C.营业外收入
D.投资收益
154、单项选择题 下列关于双代号时标网络计划的说法中，不正确的是（）。
A.能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间，工作的自由时差及关键线路
C.虚工作可以用水平方向的虚箭线表示
D.可以统计每一个单位时间对资源的需要量
155、单项选择题 风险的定义应该是：在给定情况下和特定时间内，那些()的差异。
A．实际结果间
B．实际结果与计划之间
C．可能发生的结果间
D．实际结果与主观预料之间
156、单项选择题 某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。
A.必须实行监理
B.可不实行监理
C.仅建筑安装工程实行监理
D.仅设备制造实行监理
157、多项选择题 下列费用中，属于应在规费清单中列项的有（）。
A.安全文明施工费
B.工会经费
C.社会保险费
D.教育费附加
E.工程排污费
158、多项选择题 建筑行业涉及不同种类的保险。下列各种保险中，属于商业保险的有（）。
A.建设工程设计责任保险
B.工程监理职业责任保险
C.人身意外伤害保险
D.工伤保险
E.医疗保险
159、单项选择题 在单代号网络计划中，某工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。
A.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早开始时间之差
B.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差
C.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差
D.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差
160、单项选择题 业主或投资商承担的风险是()。
A.决策错误风险
B.缔约和履约风险
C.责任风险
D.经济风险
161、单项选择题 在建筑工程保险合同中，约定因地震、洪水、暴雨等自然灾害造成保险财产物质损失为特种风险，该自然灾害不论发生一次或多次，赔款均不超过()
A.特种风险免赔额
B.特种风险赔偿限额
C.特种风险保险金额
D.特种风险保险费总额
162、单项选择题 关于分部分项工程量清单计价的说法，正确的是（）。
A.分部分项工程量清单应采用工料单价法计价
B.补充项目的编码由顺序码加表示补充项目的字母B再加上2位阿拉伯数字组成
C.在分部分项工程量清单计价表中应填写单价与合价。中标后，合价即为最终合同价。
D.当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征确定其报价
163、单项选择题 下列关于工作总时差的说法中，正确的是()。
A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
164、单项选择题 某设备估计尚可使用5年，为此准备5年后进行设备更新，所需资金估计为30万元，若存款利率为5％，从现在开始每期末均等地存款，则应存款()万元。已知：(A／F，5％，5)=0．18097。
A．6．426
B．5．868
C．5．429
D．4．846
165、单项选择题 某项目采用装运港船上交货价方式进口一设备，货价为40万元，该设备运抵我国海关前发生的运输费、保险费等共计20万元。该设备适用关税税率为15%，增值税税率为17%，免征消费税。该设备进口环节应缴纳增值税的税额为（）万元。
A.6.8
B.7.82
C.10.26
D.11.73
166、单项选择题 在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险
167、单项选择题 价值工程中的全寿命周期费用是指()
A.研究和生产全过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用和使用费用之和
168、多项选择题 建筑工程保险的投保人或被保险人主要包括（）。
A.工程所有人
B.工程承包人
C.建筑工人
D.技术顾问
E.贷款银行
169、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
170、单项选择题 某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是()万元。
A.0
B.15
C.20
D.30
171、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年;此后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。该人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知:(F/P,7%,10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
172、单项选择题 某建设项目设计生产能力为年产量20万件，单位产品的销售价格为500元，单位产品可变成本为350元，年固定成本为500万元，该产品销售税金及附加合并税率为5％。则单位产品价格的盈亏平衡点为（）元。
A.400
B.375
C.382
D.390
173、单项选择题 工程索赔收人属于施工企业的()。
A.其他营业收入
B.营业外收入
C.建造合同收入
D.投资收益
174、单项选择题 某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。
A.6
B.7
C.10
D.12
175、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。
A.屋面防水
B.给排水管道
C.外墙的防渗漏
D.电气管线
E.供冷系统
176、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
177、多项选择题 某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第8周，持续时间为6周。其两项紧后工作D和G的最早开始时间分别为第16周和18周，工作D和G的总时差分别为3周和2周，则工作B的（）。
A.总时差为5周
B.总时差为6周
C.自由时差为2周
D.自由时差为4周
E.最迟完成时间为第19周
178、多项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立
B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立
C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立
D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立
179、单项选择题 某企业向银行贷款，100万元，年利率为10％，贷款期限为10年，10年后一次偿还本金和利息，则10年后偿还的总额是()万元。已知：(F／P，10％，10)=2．594。
A．284．5
B．305．6
C．408．0
D．259．4
180、单项选择题 下列类型的投资方案中，适于使用内部收益率法进行评价的是()。
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
181、多项选择题 在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。
A.调整工作之间的逻辑关系
B.调整进度前锋线
C.调整工作的最早开始时间
D.调整资源的投入
E.增、减工作项目
182、单项选择题 工程造价控制应遵循的原则是()
A.最优化原则
B.经济为主、技术为辅原则
C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则
D.主动控制原则
183、单项选择题 某建设项目建成后生产产品的销售情况是：前景好，概率为0.7，净现值为1800万元;前景一般，概率为0.1，净现值为120万元;前景不好，概率为0.2，净现值为一800万元。则该建设项目的净现值的期望值为()万元。
A.1100
B.880
C.1112
D.1276
184、单项选择题 评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。
A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认
C.投标人以他人名义投标
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差
185、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
186、单项选择题 下列资产中，属于施工企业固定资产的是()。
A.周转材料
B.应收工程款
C.融资租入的施工机械
D.未完施工
187、单项选择题 下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。
A.德尔菲法
B.头脑风暴法
C.ABC分析法
D.敏感性分析法
188、单项选择题 宜采用概算定额法编制建筑单位工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度，建筑结构方案已经肯定
B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料，能准确计算分部分项广程量
D.没有初步设计资料，无法计算出工程量
189、单项选择题 某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元;当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）。
A.8.31%
B.14.31%
C.15.69%
D.21.69%
190、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
191、多项选择题 下列报表中，属于基本建设项目竣工财务决算报表的有()。
A.基本建设项目竣工结算表
B.基本建设项目概况表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
E.基本建设项目结余资金分配表
192、单项选择题 在下述各项中，属与工程有关的经济方面风险因素的是()。
A.带资承包风险
B.业主的支付能力
C.政策的开放程度
D.国际关系紧张程度
193、多项选择题 关于资金时间价值与投资防范说法中不正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案不可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
194、单项选择题 保险财产发生损失，保险人的赔款以()为限，残值应予扣除。
A．恢复投保标的
B．恢复现状
C．恢复投保标的的原值
D．恢复投保标的的现值
195、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.38%
B.42%
C.45%
D.50%
196、单项选择题 某建设项目，当=25%时，其净现值为200万元;当=30%时，其净现值为一60万元该建设项目的内部收益率为()。
A.26.65%
B.27.42%
C.27.96%
D.28.85%
197、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.567
B.581
C.587
D.598
198、单项选择题 下列各种决策方法中，属于风险型决策方法的是()。
A.最大最小收益值法
B.最小最大后悔值法
C.最大最大收益值法
D.期望值标准
199、单项选择题 某公司发行债券筹资，票面总金额为5000万元，偿还期5年，每年付息一次，票面利率为8%，发行费用率为0.5%，公司所得税率为25%，则债券资金成本率是()
A.2.22%
B.6.03%
C.6.78%
D.9.05%
200、单项选择题 发包人在收到承包人竣工验收申请报告()后未进行验收的，视为验收合格。
A.14天
B.28天
C.30天
D.56天
201、单项选择题 根据《建设工程监理规范和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。
A.总投资额为3000万元的电视机厂改建项目
B.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目
C.总投资额为3100万元的科技建设项目
D.总投资额为5000万元以上的房地产开发项目
202、单项选择题 某债券面值为1000元，年利率为8%，每年付息一次，原来购买时花1050元，3年末拟将其售出，若想使收益率达到6%，则售价应为（）元。
A.890
B.965
C.996
D.1108
203、单项选择题 如果按复利计算，将1000元存入银行，年利率为6%，则三年后的本利和为()元。
A.1180
B.1191.02
C.1080
D.1000
204、单项选择题 目标控制有主动控制和被动控制之分。关于主动控制和被动控制的说法，正确的是（）。
A.目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
B.被动控制比主动控制的效果更好
C.主动控制是积极的控制，被动控制是消极的控制
D.目标控制应将主动与被动控制有机结合、缺一不可
205、单项选择题 落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。
A.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
206、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
除产量盈亏平衡点外，根据已知条件，还可以计算该项目（）盈亏平衡点。
A.投资额
B.单位产品变动成本
C.固定成本
D.利润
207、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.31000
B.31100
C.31200
D.31300
208、单项选择题 价值工程与一般的投资决策理论不同，它强调的是（）。
A.价值的判定
B.产品的全寿命费用
C.功能分析
D.生产成本
209、多项选择题 下列方法中，属于流动资金常用估算方法的有()。
A.资金周转率法
B.生产能力指数法
C.分项详细估算法
D.设备费用百分比估算法
E.扩大指标法
210、单项选择题 下列固定资产的折旧方法中，各期提取相同折旧额的方法是（）。
A.平均年限法
B.余额递减法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
211、多项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
在进行盈亏平衡分析时，需假定一定时期内()都保持一个确定的量值。(多选)
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.单位产品的变动成本
D.生产产品的需求量
212、单项选择题 民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成产的要件是()
A.事实行为
B.法律行为
C.侵权行为
D.意思表示
213、单项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.15
B.30
C.45
D.60
214、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()。
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
215、单项选择题 大工程的场地清理保险金额一般不超过合同价格的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
216、单项选择题 对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为（）。
A.明示条款
B.其他索赔条款
C.单项索赔条款
D.默示条款
217、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。
A.流动资金估算一般采用分项详细估算法
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金＝流动资产+流动负债
C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
D.流动资金应列入建设工程造价
218、单项选择题 对于工期1年以上，工程内容和技术经济指标规定的非常明确的建安工程项目，宜采用()。
A.纯单价合同
B.不可调值总价合同
C.可调值总价合同
D.成本加酬金合同
219、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。
A.内部收益率法
B.净现值法
C.差额法
D.追加投资收益率法
220、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
221、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为15OO元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
222、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
223、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.11
B.12
C.13
D.14
224、单项选择题 下列承租人活动中，属于承租人权利义务的是（）。
A.对租赁物进行维修
B.租赁期间有因占有、使用租赁物而获得收益的权利
C.未经出租人同意，对租赁物进行改善
D.未经出租人同意转租给第三人
225、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I
D.工作H、G
226、单项选择题 关于风险预测图的说法，正确的是（）。
A.同一条曲线上的点表示不同的风险
B.曲线距离原点越远，风险就越大
C.风险预测图的横坐标轴表示不确定因素发生的概率
D.风险预测图的纵坐标轴表示潜在的危害
227、单项选择题 在购买了安装工程保险后，在保险期内由于断路器质量不合格产生的用电事故带来的损失与费用，保险人()。
A.对由此原因造成的任何损失都不负责任
B.只对由此原因造成的电气设备或电气用具本身予以赔偿
C.只对由此原因造成的电气设备或电气用具以外的其他保险财产予以赔偿
D.对全部损失与费用予以赔偿
228、单项选择题 损害国家利益的合同应认定为()。
A.可变更合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
229、多项选择题 企业发行债券筹资的缺点有()。
A.增加企业的资金成本
B.提高企业负债比率
C.增大企业筹资风险
D.使原股东的控制权降低
E.增加企业缴纳的所得税
230、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2790
B.2812
C.2890
D.2960
231、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
232、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
233、单项选择题 某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l：7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。
A.7000
B.7014
C.7021
D.7035
234、单项选择题 对特定项目机会研究的目的是进行()。
A.地区研究
B.部门研究
C.投资机遇研究
D.以资源为基础的研究
235、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()
A.按设计图纸确定综合单价
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整
236、单项选择题 除当事人双方意思表示一致外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为()。
A.要式合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
237、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()
A.内部收益率
B.净现值
C.利税率
D.追加投资收益率
E.差额的净现值
238、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
239、单项选择题 在工程网络计划中，工作M的持续时间为5天，其最早开始时间是第6天。该工作有三项紧后工作，最迟开始时间分别为第16天、18天、20天。则工作M的总时差是（）天。
A.3
B.5
C.7
D.9
240、单项选择题 价值工程中，功能按重要程度分为()。
A.使用功能和美学功能
B.过剩功能和不足功能
C.基本功能和辅助功能
D.必要功能和不必要功能
241、单项选择题 工程监理单位受建设单位委托对建设工程实施监理，工程监理单位必须坚持的原则是（）。
A.维护公共利益
B.维护施工单位利益
C.代表政府实施监理
D.独立、公正执业
242、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.6891
B.6905
C.6986
D.7085
243、多项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.最小公倍数
B.净年值法
C.差额的净现值法
D.内部收益率法
244、单项选择题 某人以8%的单利借出1500元，借期3年，到期后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借期10年，已知（F/P，7%，10）=1.967，则此人在第13年末可获得的复利本利和是（）元。
A.2950.50
B.3658.62
C.3950.50
D.4950.50
245、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是()。
A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.若该工程量的变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价
D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整
246、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为()。
A.2个采暖期
B.1个采暖期
C.3个采暖期
D.合同规定的采暖期
247、多项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.产量的盈亏平衡点高，所以项目承受的风险小
B.若产品销售价格增加，会使盈亏平衡点降低
C.若单位变动成本增加，会使盈亏平衡点降低
D.若固定成本增加，会使盈亏平衡点上升
248、单项选择题 招标程序的顺序不对的（）。
A．确定项目—→委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请
B．工程业主—→确定项目—→委托设计—→组织招标机构
C．组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→投标人的资格预审—→选定和通知合格的投标人
D．委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→开标、评标、定标
249、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.3568
B.3686
C.3864
D.3907
250、单项选择题 下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定的是（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额净现值
D.总投资收益率
251、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
252、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
根据五项功能的重要程度，计算Fl功能的一对一功能修正得分为()。
A.1
B.2
C.3
D.4
253、多项选择题 按照形成资产法，建设投资估算应包括()
A.固定资产费用
B.无形资产费用
C.流动资产费用
D.预备费
E.建设期利息
254、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资49万元，每年可以节约人工费用7万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
255、单项选择题 投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。
A.订立合同
B.履行合同
C.组织施工
D.组成联合体
256、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
B.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
C.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人不应该向材料供应商承担违约责任
D.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向建筑工程公司承担违约责任
257、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.30
B.160
C.190
D.200
258、单项选择题 非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是()
A.净现值法
B.内部收益率法
C.经济效益分析
D.成本效用分析
259、单项选择题 直线职能式监理组织形式的不足之处是()。
A.不能强化目标管理
B.易产生矛盾和信息传递路线长
C.不能集中专业管理力量
D.职责不清、不能统一指挥
260、单项选择题 某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建一座永久性建筑物。该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末)，为此，除初期建设费用外，其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行，以保证正常的维护费用开支。则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是()万元。
A.523.36
B.527.33
C.531.67
D.533.33
261、单项选择题 根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。
A.调解书
B.起诉书
C.仲裁协议
D.和解结论书
262、多项选择题 下列方法中，可以用于不确定性分析的有()。
A.盈亏平衡分析
B.期望值分析
C.现埴分析
D.价值分析
E.敏感性分析
263、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
在市场状况不景气时，为了促销，将该产品降价10%销售，若想获得60万元年利润时，则年产量应为（）万件。
A.56.08
B.57.88
C.58.83
D.59.48
264、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人应拒绝其投标
B.甲承包商的报价高于招标控制价不超过5%，所以招标人应接受其投标
C.甲承包商的报价高于招标控制价2%，所以招标人应拒绝其投标
D.招标控制价可根据投标报价情况进行浮动，若调整后的招标控制价仍高于承包商的投标价，则其投标会被拒绝
265、单项选择题 欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。
A．605
B．672
C．1011
D．687
266、单项选择题 某施工机械原值100万元，规定的工作小时为10000小时，预计净残值率为5%，某月该机械实际工作120小时，则该施工机械该月折旧额为（）元。
A.11400
B.12000
C.12600
D.12632
267、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55
268、多项选择题 产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内（）都保持不变。
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.生产数量
D.生产产品的需求量
E.单位产品的变动成本
269、单项选择题 下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是()
A.类似工程预决算法
B.实物法
C.分项详细估算法
D.资金周转率法
270、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.91325
B.100145
C.105937
D.116168
271、单项选择题 下列各项原则中，属于工程建设项目招标投标活动应遵循的是()。
A.客观原则
B.独立原则
C.诚实信用原则
D.保密原则
272、多项选择题 根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。
A.抵押人所有的建筑物
B.宅基地
C.医院
D.土地所有权
E.抵押人所有的交通运输工具
273、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
274、多项选择题 下列（），属于非确定性决策方法。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
275、单项选择题 国际工程咨询公司的选择可以通过()进行。
A．工程师任命
B．招标直接聘请方式
C．业主指定
D．承包商推荐
276、单项选择题 采用低标价和高标价的方法对投标报价进行评估时，高标价是指（）。
A.与成本相一致的报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差
D.充分考虑可能发生的风险损失的最高报价
277、单项选择题 某固定资产原值为10万元，预计净残值为5000元，折旧年限为4年，若用双倍余额递减法计提折旧，该固定资产第2年应提折旧额是()元。
A.10000
B.12500
C.25000
D.50000
278、单项选择题 下列各项中，属于“直接费”项目的是()。
A.规划费
B.措施费
C.企业管理费
D.勘察设计费
279、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
280、单项选择题 下列风险中，属于建筑工程保险责任的是()。
A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失
B.错误设计引起的损失、费用和责任
C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任
281、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是()。
A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.必须由发包人提出并确定综合单价
D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价
282、多项选择题 下列利润项目中，构成施工企业营业利润的有()。
A.工程结算利润
B.营业外收支净额
C.投资净收益
D.多种经营利润
E.材料销售利润
283、单项选择题 根据我国《公司法》，关于公司注册资本的说法，正确的是()。
A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元
D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%
284、单项选择题 按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。
A.预备费
B.建设期利息
C.形成无形资产的费用
D.形成流动资产的费用
285、多项选择题 依法必须招标的项目，其评标委员会的组成应包括（）。
A.招标管理机构的代表
B.招标人的代表
C.经济方面的专家
D.投标人的代表
E.技术方面的专家
286、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
287、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
288、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收的主体有（）。
A.设计、勘察单位
B.建设单位
C.工程质量监督部门
D.监理单位
E.施工单位
289、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.属于承诺超期，但该承诺有效
B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.属于承诺延迟，该承诺无效
D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定
290、单项选择题 在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。
A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天
B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天
C.将使总工期拖后2天
D.将使总工期拖后3天
291、单项选择题 专业监理工程师在项目监理机构中所属的职能层次是()
A.决策层
B.执行层
C.操作层
D.核心层
292、多项选择题 采用实物法编制施工图预算时，需依据的资料包括（）。
A.施工图纸
B.工料单价
C.综合单价
D.当时当地的材料、人工、机械台班单价
E.预算定额
293、多项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。
A.节点编号有误
B.存在循环回路
C.存在多余的虚工作
D.有多个起点节点
E.有多个终点节点
294、多项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.净现值法
B.差额的净年值法
C.内部收益率法
D.最小公倍数法
295、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.5.637
B.6.296
C.7.874
D.8.521
296、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
该工程1月份应支付的工程进度款为（）万元。
A.15.07
B.16.54
C.18.37
D.19.87
297、单项选择题 在进行工程计价时，其计算过程和计算顺序正确的是()。
A.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目造价
C.单项工程造价→单位工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
D.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价→建设项目造价
298、单项选择题 某单代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
299、单项选择题 在工程所在地，发生因地雷、炸弹、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由()来承担。
A.政府部门
B.施工方
C.业主方
D.总承包商
300、单项选择题 下列投资方案中，可用最小公倍数进行方案选择的是()。
A.独立方案
B.单一投资方案
C.寿命期不同的互斥方案
D.混合方案