时间:2020-03-29 01:57:34
1、单项选择题 暗龙骨吊顶施工要求中，吊杆距主龙骨端部距离不得大于()mm。
A、200
B、250
C、300
D、350
2、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是()。
A.隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度不小于50mm
B.胶粘剂要随配随用，并应在60rain内用完
C.隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行;无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装
D.板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理
3、单项选择题 居住用地的使用年限为()年。
A.50
B.60
C.70
D.80
4、单项选择题 进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。
A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单
5、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
6、名词解释 剪力墙
7、单项选择题 低合金高强度结构钢质量等级分为（）级。
A．3
B．4
C．5
D．6
8、多项选择题 临界力的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况
9、问答题
背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.
问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？
10、单项选择题 某现浇混凝土结构，混凝土强度等级为C30，期中跨度为6m的梁和悬挑长度为1.2m的阳台板的底模，应待混凝土强度分别达到()时方可拆除。
A.21N/mm2，22.5N/mm2
B.30N/mm2，21N/mm2
C.22.5N/mm2,30N/mm2
D.30N/mm2,30N/mm2
11、单项选择题 关于幕墙工程施工测量的说法，正确的是()。
A.根据土建施工单位给出的楼层标高和轴线位置
B.对微小的偏差，可采取调整幕墙的分格和平面位置分段进行消化
C.高层建筑的测量应在风力不大于5级时进行
D.混凝土结构复测的内容包括轴线位置、楼层标高、构件局部偏差
12、名词解释 建筑密度
13、多项选择题 沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。
A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差
14、多项选择题 地基验槽重点观察的内容有（）。
A.基坑周边是否设置排水沟
B.地质情况是否与勘察报告相符
C.是否有旧建筑基础
D.基槽开挖方法是否先进合理
E.是否有浅埋坑穴、古井等
15、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
16、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
17、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
18、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
19、单项选择题 砂和砂石地基适于处理()m以内的软弱、透水性强的黏性土地基。
A、3.0
B、5.0
C、6.0
D、7.0
20、单项选择题 下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
21、单项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，桩位的放样允许偏差为()。
A.群桩20mm、单排桩20mm
B.群桩10mm、单排桩20mm
C.群桩20mm、单排桩10mm
D.群桩10mm、单排桩10mm
22、单项选择题 高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过()m时，宜设置贯通的后浇施工缝。
A、20
B、30
C、40
D、50
23、单项选择题 钢材中的()元素是决定钢材性能的最重要元素。
A、碳
B、硅
C、锰
D、磷
24、名词解释 绿地率（绿化率）
25、单项选择题 国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。
A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400
26、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
27、单项选择题 白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于()。
A.无理要求
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
28、单项选择题 下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。
A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长
29、单项选择题 一般情况下，我国房屋抗震设计的设防的基本地震烈度，采用的是()。
A.该地区的基本烈度
B.该地区的基本烈度减去1度
C.该地区的基本烈度增加1度
D.该地区的基本烈度与最大烈度的平均值
30、多项选择题 下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。
A.自密实混凝土应用
B.实心黏土砖应用
C.现场拌和混凝土
D.建筑固体废弃物再利用
E.废水处理再利用
31、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
32、多项选择题 下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。
A.孔深
B.孔径
C.桩身完整性
D.承载力
E.沉渣厚度
33、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
34、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
35、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据事件五，写出本工程的竣工验收日期应该是哪一天？并计算工程结算总价是多少万元？
36、问答题 事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。
37、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
38、多项选择题 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。
A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天
39、填空题 锥度是两个（）圆锥轴线截面的圆的直径差与该截面间的（）距离之比。
40、单项选择题 在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。
A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析
41、单项选择题 物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权
42、多项选择题 打(压)桩工程施工结束后.T程质量检查必须符合设计要求及规范规定的项目有()。
A.桩身垂直度
B.承载力检测
C.桩身贯人度
D.竣工位置偏差
E.桩身完整性检测
43、填空题 作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
44、单项选择题 一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()．
A.提高强度等级，提高水胶比
B.提高强度等级，降低水胶比
C.降低强度等级，提高水胶比
D.降低强度等级，降低水胶比
45、单项选择题 某高层建筑有上人屋顶平台，女儿墙高0.5m，厚0.24m;设置的栏杆高度是()
A.1.60
B.1.20
C.1.10
D.1.05
46、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
47、单项选择题 下列支出中，与施工企业生产经营活动没有直接关系的是()
A.资本性支出
B.投资性支出
C.期间费用支出
D.营业外支出
48、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商
49、多项选择题 以下钢筋混凝土结构的施工中，施工缝留设位置正确的是()。
A.2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行于短边的位置
B.跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2.0m的位置
C.柱子留缝于中间1/3高度范围内
D.和板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50-100mm处
E.墙留缝于纵横墙的交接处
50、单项选择题 对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。
A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验
51、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
铝合金型材现场检验哪些内容?中空玻璃质量检查主要有哪些要求?52、多项选择题 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
53、问答题
某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
【问题】
1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先选用，哪些不宜使用？
2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施？
3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否？简述理由。
4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。
5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析，并提出治理措施。
54、问答题
某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。
55、单项选择题 水泥进场时应对其()、包装或散装仓号等进行检查。
A.强度
B.品种
C.级别
D.出厂日期
E.颗粒大小
56、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
57、单项选择题 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。
A.铆接
B.螺栓
C.双面焊
D.单面焊
58、单项选择题 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
59、单项选择题 下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。
A.和易性
B.可泵性
C.安定性
D.保水性
60、单项选择题 建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工
B.钢筋工
C.起重信号工
D.起重机械司机
61、单项选择题 重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。
A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离
62、单项选择题 为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置()。
A.在墙体高温一侧
B.在墙体低温一侧
C.在墙体保温层靠高温一侧
D.与保温层无关
63、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
64、多项选择题 建设工程定额按编制程序和用途分类可以分为()
A.施工定额
B.概算定额
C.投资估算指标
D.材料消耗定额
E.机械台班定额
65、多项选择题 推土机提高生产率的常用方法包括()。
A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法
66、单项选择题 在土方工程中，()常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等，最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土。
A.推土机
B.正铲挖土机
C.拉铲挖土机
D.铲运机
67、单项选择题 关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（）。
A.可直接排入市政污水管网
B.可直接排入市政雨水管网
C.可直接排入工地附近的城市景观河
D.可直接外运至指定地点
68、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
69、单项选择题 经纬仪的主要功能是测量()。
A.角度
B.距离
C.高差
D.高程
70、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工单位
71、单项选择题 高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。
A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上
72、单项选择题 在建筑结构工程施工和检修过程中引起的荷载，习惯上称为()。
A、线荷载
B、垂直荷载
C、均布面荷载
D、施工和检修荷载
73、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
74、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
75、单项选择题 砂砾坚土的坚实系数为()。
A、1.0～1.5
B、1.5～2.0
C、2.0～2.5
D、2.5～3.0
76、单项选择题 诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。
A.1天
B.3天
C.7天
D.15天
77、多项选择题 木材的湿胀干缩将影响木材的使用，干缩会使木材
A、翘曲
B、开裂
C、接榫松动
D、表面鼓凸
E、拼缝不严
78、单项选择题 滴水线应整齐、顺直，并应做到()。
A.内高外平
B.外高内低
C.内高外低
D.内平外高
79、单项选择题 关于知识产权的说法，正确的是()
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
80、单项选择题 住宅共用楼梯踏步最大高度应为()m。
A、0、18
B、0、20
C、0、22
D、0、24
81、名词解释 日照间距
82、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()
A、排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
B、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理
C、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖一镶贴面砖一清理
D、抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
83、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
84、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
85、多项选择题 影响砖砌体抗压强度的主要因素有()。
A.砖砌体的截面尺寸
B.砖的强度等级
C.砂浆的强度及厚度
D.砖的截面尺寸
E.操作人员的技术水平
86、多项选择题 建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
87、问答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3、3m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下：(1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置？3、本案例中电焊作业属几级动火作业？指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施？
88、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
89、多项选择题 利息和利率在工程经济中的作用，包括()。
A.企业用来资金增值的重要手段
B.以信用方式动员和筹集资金的动力
C.促进投资者加强经济核算
D.宏观经济管理的重要杠杆
E.企业经营发展的重要条件
90、多项选择题 下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
91、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
92、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件。
事件一：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件二：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件三：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件四：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在15日内递交投标文件。
事件五：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
问题
1．该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标？说明理由。
2．事件一中，招标人的做法是否正确？为什么？
3．就事件二，谈谈你对这一说明的理解？
4．事件三中，招标文件的规定是否正确？如不正确，请改正。
5．事件四的规定是否妥当？说明理由。
6．事件五中，发售招标文件的价格是否合理？为什么？
93、问答题
背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。
94、单项选择题 直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
95、单项选择题 根据()，土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。
A、地质成因
B、坚硬程度
C、开挖的难易程度不同
D、粒径和塑性指数
96、多项选择题 在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。
A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁
97、多项选择题 下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。
A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用
98、单项选择题 采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。
A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
99、单项选择题 钢筋调直采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率，对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷拉伸长率不宜大于()。
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
100、名词解释 屋盖
101、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
102、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
103、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)规定，凡在砂浆中掺人()时，应有砌体强度的型式检验报告。
A.有机塑化剂
B.缓凝剂
C.早强剂
D.防冻剂
104、多项选择题 关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。
A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱
C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D.电梯井口未设置栅门
E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门
105、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
106、多项选择题 下列()属于大体积混凝土裂缝的控制措施。
A.优先选用低水化热的水泥
B.尽量增加水泥用量
C.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料
D.设置后浇缝
E.进行二次抹面工作
107、多项选择题 大理石可以用在()。
A.室内墙面
B.室内实验台
C.室内地面
D.建筑幕墙
E.室内柱面
108、多项选择题 关于涂饰丁裎基层处理，正确的有()。
A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆
B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂
C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
D.金属基层表面进行静电处理
E.混凝土基层含水率在8%-10%间时涂刷溶剂型涂料
109、单项选择题 关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是( )。
A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨
110、名词解释 建筑面积、使用面积、使用率、交通面积、结构面积
111、单项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，不属于一级基坑的是()。
A.重要工程或支护结构做主体结构的一部分
B.开挖深度小于10m
C.与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D.基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑
112、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自()起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.开工报告递交之日
B.开工报告批准之日
C.开工报告确定的开工之日
D.取得施工许可证之日
113、问答题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
114、多项选择题 在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣，可以()。
A.提高混凝土与钢筋的握裹力
B.降低混凝土的水化热
C.增加混凝土的密实度
D.提高混凝土抗压强度
E.减少混凝土表面裂纹
115、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
116、多项选择题 混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类，其中自然养护可分为()。
A、加热养护法
B、覆盖浇水养护法
C、薄膜布养护法
D、养生液养护法
E、保温养护法
117、单项选择题 目前钢结构的主要连接方法是()。
A、铆钉连接
B、螺栓连接
C、焊缝连接
D、法兰连接
118、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
119、单项选择题 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1
B.2
C.3
D.6
120、多项选择题 建筑结构的设计使用年限为100年的有()。
A.临时性结构
B.纪念性建筑结构
C.易于替换的结构构件
D.普通房屋和构筑物
E.特别重要的建筑结构
121、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。
A.200
B.250
C.300
D.350
122、单项选择题 下列墙体中，可以留设脚手眼的是()
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.空心砖墙
D.加气混凝土墙
123、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
124、单项选择题 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某
125、多项选择题 一般情况下，企业支付现金时，可()。
A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付
126、问答题
案例分析题某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加泛嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙。
(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8～10mm。
该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，如不正确，请改正。
4.简述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?。
127、单项选择题 氧气瓶、乙炔瓶在使用过程中瓶与瓶之间的距离应保持在()m以上，气瓶与明火的距离应保持在()m以上，当不能满足安全距离要求时，应有隔离防护措施。
A.2，5
B.2，10
C.5，5
D.5，10
128、多项选择题 建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()
A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同
129、多项选择题 高温施工混凝土配合比调整的因素有()。
A.环境温度
B.湿度
C.风力
D.混凝土初凝时间
E.采取的温控措施
130、多项选择题 荷载有不同的分类方法，活荷载主要有()
A.基础沉降
B.地震作用
C.雪荷载
D.风荷载
E.吊车荷载
131、名词解释 防潮层
132、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
133、多项选择题 建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。
A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表
134、多项选择题 关于统计过程控制（SPC）图的概念及其用途，以下说法正确的是（）。
A.SPC图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图
B.SPC圈上标有过程稳定叫描述过程固有变异的“控制限”
C.控制图的用途是帮助判断过程的稳定性，这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现
D.控制图使用控制限来判断，因此只有第一类错误
135、多项选择题 根据防火涂料所用的分散介质，可分为()。
A、溶剂型防火涂料
B、无机型防火涂料
C、水性防火涂料
D、有机型防火涂料
E、有机无机复合型
136、单项选择题 直接承受动力荷载的a直接承受动力荷载的结构构件中，纵向钢筋不宜采用()接头。
A、焊接
B、绑扎
C、机械
D、套管
137、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
138、单项选择题 DS1水准仪的测量精度是()。
A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm
139、单项选择题 用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角
140、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
141、单项选择题 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。
A.热轧钢筋
B.热处理钢筋
C.钢丝
D.钢绞线
142、多项选择题 明龙骨吊顶施工要求中，吊挂顶棚罩面板常用的板材有()等。【答案】ABD
A、吸声矿棉板
B、硅钙板
C、防潮板
D、塑料板
E、埃特板
143、单项选择题 当板块缝隙需要焊接时，宜在()h以后施焊。
A、12
B、24
C、36
D、48
144、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
145、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5°C
B.5°C
C.10°C
D.15°C
146、多项选择题 经批准临时占用城市道路的，占用人不得损坏城市道路;占用期满后，应当()。
A.恢复城市道路原状
B.保障占用范围内的交通畅通
C.及时清理占用现场
D.损坏城市道路的给予处罚
E.修复或赔偿损坏的城市道路
147、多项选择题 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定，根据混凝土()等要求进行配合比设计。
A.吸水率
B.强度等级
C.耐久性
D.工作性
E.分层度
148、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
149、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，应（）。
A.每半小时检测一次
B.进行持续监测
C.不做限制
150、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
151、单项选择题 王某准备出差到S市和外商洽商一笔300万美元的国际货物交易，为赶早上8点的飞机，王某乘坐张某的出租车前往机场。由于路上堵车，王某到达机场时飞机已经起飞，从而错过了与外商的订约。此时，王某要求张某承担300万美元的违约责任，下列说法你认为正确的是()。
A.张某没有违约，因为双方没有正式的书面合同
B.张某没有违约，因为堵车属于不可抗力，可以免责
C.张某违约，王某可以要求张某承担300万美元的违约责任，因为这属于可得利益的损失
D.张某违约，王某不能要求张某承担300万美元的违约责任，因为该损失不是张某在订立合同时所能预见得到的
152、多项选择题 关于中空玻璃特性的说法，正确的有()。
A.光学性能良好
B.防盗抢性好
C.降低能耗
D.防结露
E.隔声性能良好
153、单项选择题 根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)规定，木质材料进场应迸行见证取样检验的是()。
A、B1级木质材料
B、B2级木质材料
C、现场阻燃处理后的木质材料
D、表面进行加工后的B1木质材料
154、单项选择题 城市规划、建设及其管理活动中，直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声音等各载体的文件资料是()。
A、城市建设目标
B、城市建设信息
C、城市建设档案
D、城市建设活动
155、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
156、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
157、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
158、单项选择题 有限空间管理单位宜配备与管理地下有限空间作业相匹配的安全防护设备、个体防护装备及（）等。
A.消防器材
B.应急救援设备
C.安全工器具
159、单项选择题 当抹灰层总厚度大于或等于()时，应采取加强措施。
A.20mm
B.25mm
C.30mm
D.35mm
160、单项选择题 生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。
A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门
161、问答题
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。
162、单项选择题 聚酯型人造石材是以()为胶凝材料，配以天然大理石、花岗石、石英砂或氢氧化铝等无机粉状、粒状填料，经配料、搅拌、浇筑成型。
A、不饱和聚酯
B、饱和聚酯
C、玻璃相
D、结晶相
163、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
164、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
165、多项选择题 模板工程中，模板及其支撑应具有足够的()，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。
A、耐磨性
B、硬度
C、承载能力
D、刚度
E、稳定性
166、单项选择题 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的正确技术要求是()。
A.每块玻璃板块下端应设置两个铝合金或不锈钢托条
B.固定玻璃板块的压块或勾块，其间距不应大于450mm
C.玻璃板块应采用自攻螺钉固定
D.玻璃幕墙开启窗的开启角度不应大于45°，开启距离不应大于300mm
167、单项选择题 为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中，克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝被称为()。
A、后浇带
B、预留带
C、胀缝
D、纵缝
168、多项选择题 关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。
A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用
169、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
170、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
171、单项选择题 关于施工现场安全用电的做法，正确的是（）。
A.所有用电设备用同一个专用开关箱
B.总配电箱无需加装漏电保护器
C.现场用电设备10台，编制了用电组织设计
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路
172、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
173、名词解释 人事行政
174、单项选择题 某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。
A.3年
B.6年
C.9年
D.12年
175、单项选择题 施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。
A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本
176、多项选择题 关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。 A.制定施工单位安全生产责任制度
B.对建设工程项目威
C.落实安全生产规章制度
D.确保安全生产费用的有效使用
E.及时如实报告生产安全事故
177、多项选择题 混凝土的耐久性包括（）等指标。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化
E.粘结性
178、单项选择题 纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头同意仲裁
179、问答题
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
180、单项选择题 关于钢筋连接方式，正确的是()。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
181、多项选择题 饰面板工程按面层材料不同，分为()工程。
A、饰面板
B、饰面砖
C、饰面板安装
D、饰面砖粘贴
E、内墙饰面板安装
182、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m
183、单项选择题 根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
184、多项选择题 在卫生方面，施工现场应配备常用的()。
A.止血带
B.绷带
C.轮椅
D.消毒液
E.担架
185、问答题
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2m，粉质土2～5m，砂质土5～10m，黏性土10～12m，砂质土12～18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0、5m/d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：
(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。
(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。
(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。
【问题】
1、本工程基坑最小降水深度应为多少？降水宜采用何种方式？
2、该基坑坍塌的直接原因是什么？从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有哪些？
3、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)中基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目？
4、施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌？
186、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
187、问答题
某工程项目业主邀请了甲、乙、丙三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表2—21，施工进度计划安排见表2—22。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。
【问题】
1.就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?
2.就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?(注：现值系数见表2—23)
3.评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表2—24。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。报价与标底价差额在1%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为2125万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。
188、多项选择题 主要采用镐进行开挖，并配合其他方法开挖的土石类别有()
A.二类土
B.三类土
C.四类土
D.五类土
E.六类土
189、单项选择题 丁程量清单报价主要的形式不包括()。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法
190、多项选择题 下列关于屋面卷材铺贴的说法中，正确的有()。
A、屋面坡度小于15%时，卷材可平行屋脊铺贴
B、屋面坡度大于15%时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴
C、屋面受震动时，合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴
D、长边搭接宽度不得小于150mm，短边搭接宽度不得小于100mm
E、上下层卷材不得相互垂直铺贴
191、单项选择题 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
192、多项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
193、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
194、单项选择题 关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。
A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大
195、多项选择题 屋面刚性防水施工时，()防水层的分格缝，宽度宜为5～30mm，纵横间距不宜大于6m，上部应设置保护层。
A、普通细石混凝土
B、补偿收缩混凝土
C、块体刚性混凝土
D、钢纤维混凝土
E、预应力混凝土
196、单项选择题 某施工企业2009年利润计算数据如下：工程结算收入2500万元;工程结算成本2050万元;l：程结算税金及附加80万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产转让和固定资产出租等其他经营业务共计取得收入260万元;其他业务成本200万元;其他业务应负担税金6万元;管理费用l05万元;财务费用18万元;投资收益15万元。该企业营业利润为()万元。
A.199
B.316
C.344
D.409
197、单项选择题 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。
A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯
198、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
199、名词解释 正筋
200、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210，外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（）。
A.硅酮结构胶相容性试验
B.抗风压性能
C.空气渗透性能
D.雨水渗漏性能
E.后置埋件现场拉拔试验
201、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
202、单项选择题 木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水
203、单项选择题 用于大面积积玻璃幕墙的玻璃宜选择()。
A.区域钢化玻璃
B.夹丝钢化玻璃
C.全钢化玻璃
D.半钢化玻璃
204、单项选择题 工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是()。
A、避免坑底土体回弹
B、避免坑底出现管涌
C、减少排水设施，降低施工成本
D、防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响
205、多项选择题 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。
A.质监站
B.监理（建设）单位
C.设计单位
D.勘察单位
E.施工单位
206、单项选择题 超滤在药剂学中的应用不包括（）
A.除菌
B.除热原
C.药液的初滤
D.含多糖类、酶类成分药液的浓缩
E.提取液的精制
207、单项选择题 住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指()。
A.提出住宅装修的业主
B.实施住宅装修的装修公司
C.实施住宅装修的工人
D.受委托进行装修设计的设计单位
208、单项选择题 国际报价中的保函手续费属于()
A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费
209、单项选择题 下列工作中，超出项目经理权限的是()。
A.主持项目经理部工作
B.制定项目内部计酬办法
C.决定授权范围内项目资金使用
D.审批施工组织设计
210、单项选择题 基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。
A.先挖后撑，分层开挖
B.先撑后挖，分层开挖
C.先挖后撑，分段开挖
D.先撑后挖，分段开挖
211、问答题
背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：
(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示：
工程各月实际完成产值(单位：万元)
竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?
212、问答题
背景
北京某工程据统计混凝土实物工作量约为23000m3，混凝土为(商混)不考虑现场搅拌，混凝土养护用水定额取7001/m3;拟定结构及前期阶段施工工期为300d;每天按照1.5个工作班计算。
其中：K1=1.1，Q1=23000m3，N1=7501/m3，T1=120d，t=1.5班，K2=1.5。
生活区高峰人数为500人，生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为251/人;食堂用水定额为151/人;洗浴用水定额为301/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为301/人;生活用水不均衡系数K4=2.0，全天用水。
问题
(1)计算该工程总用水量;
(2)计算给水主干管管径(水流速度1.5m/s)
213、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
214、多项选择题 关于钢筋代换的说法，正确的有()。
A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换
215、单项选择题 当施工图没有变更时，直接在施工图上加盖()形成竣工图。
A.竣工图章
B.项目部用章
C.建造师执业用章
D.企业印章
216、单项选择题 在规划控制区内的某宾馆，女儿墙标高24m,突出屋面的电梯机房标高28m,空调冷却塔标高29m，通信设施标高30m，该宾馆建筑、高度应是()m。
A.24
B.28
C.29
D.30
217、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
218、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
219、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
220、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
221、单项选择题 某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于()。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.新要约
222、单项选择题 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()
A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权
223、单项选择题 对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务()
A.盈利能力
B.偿债能力
C.生存能力
D.运营能力
224、问答题
背景
某项目施工过程中，项目经理部为了降低项目成本将工程划分为：基础工程、主体结构工程、安装工程、装饰装修工程，并对其功能进行评分，根据项目合同和施工图纸，得出预算成本，详见下表。根据项目所属的企业要求该项目经理部在项目管理过程中成本降低率为6%，所以项目经理部计划采用价值工程方法寻求降低成本的途径和措施
问题
(1)从价值工程原理可得到哪些提高价值的途径?
(2)价值工程中，选择价值分析对象重点有哪些?
(3)计算各分部工程的功能系数、成本系数、价值系数、目标成本、成本降低额(保留到小数点后两位数)，并填入下表：
225、多项选择题 构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。
A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏
226、单项选择题 线性盈亏平衡分析是基于一定假设条件下进行的，()不属于其假设条件。
A.产品的产量与产品的销量相等
B.单位产品变动成本保持不变
C.固定成本小于变动成本
D.单位产品的价格保持不变
227、多项选择题 当钢板翼缘板厚度等于或大于40mm时，设计宜采用抗层状撕裂的钢板，钢板的厚度、方向、性能、级别，应根据工程的()等具体情况选择。
A.受力状态
B.节点形式
C.板厚
D.结构类型
E.顺序
228、单项选择题 在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
229、单项选择题 关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。
A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水
B.APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水
C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃
D.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃
230、单项选择题 在基坑(槽)的土方开挖时，不正确的说法是()。
A.当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施
B.一般应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则
C.应采取措施，防止扰动地基土
D.在地下水位以下的土，应经降水后再开挖
231、多项选择题 当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零
232、单项选择题 常见模板中，()较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
A、木模板
B、钢框木胶合板模板
C、大模板
D、组合钢模板
233、多项选择题 下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。
A.爬模工程
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程
234、单项选择题 结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用()浇筑方案。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.截面分层
235、多项选择题 建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。
A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分
236、多项选择题 抗震结构的概念设计考虑的因素有()。
A、选择对抗震有利的场地，避开不利的场地
B、建筑物形状力求简单、规则，平面上的质量中心和刚度中心尽可能靠近，以避免地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位
C、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系，地震力的传递路线合理明确，并有多道抗震防线
D、保证结构的整体性，并使结构和连接部位具有较好的延性
E、非结构构件与承重结构的连接要满足一般的技术要求
237、单项选择题 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
238、单项选择题 用于制作粗骨料的岩石的抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于()。
A、1
B、1.5
C、2
D、2.5
239、单项选择题 水泥砂浆重度为20kN/m3，若铺设厚度为20mm，则其面荷载为()kN/m2
A.0.04
B.0.4
C.4
D.10
240、单项选择题 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。
A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数
241、问答题 某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。
242、多项选择题 常用水泥的选用中，在高湿度环境中或长期处于水中的混凝土优先选用的水沈是()。
A、矿渣水泥
B、火山灰水泥
C、硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、复合水泥
243、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。
244、问答题
某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，建设单位自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
2、问题
(1)建设单位自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。
(3)请指出开标工作的不妥之处，说明理由。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。
(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。
2012年度全国一级建造师执业资格考试
245、问答题
某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度l36、6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8、4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据“项目管理目标责任书”进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展各项工作。
【问题】
1、项目管理实施规划还应包括哪些内容(至少列出三项)？
2、评估基坑土方开挖施工的风险等级。风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体
系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？
4、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。
5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？
246、单项选择题 关于会计的核算和监督两个基本职能，下列说法中错误的是()。
A.会计核算职能是指会计对客观经济活动的表述和价值数量上的确定，为管理经济提供所需信息
B.会计监督包括事前、事中和事后监督
C.核算职能和监督职能相辅相成，会计核算是基础
D.会计是核算已经发生和即将发生的事件，具有连续性的特点
247、多项选择题 第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。
A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审
248、单项选择题 下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
249、单项选择题 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于()。
A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃
250、单项选择题 参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。
A.6
B.7
C.8
D.9
251、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
252、多项选择题 热轧钢筋主要技术性能有()。
A.强度
B.收缩率
C.冷弯性能
D.可塑性
E.延伸率
253、多项选择题 在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。
A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定
254、多项选择题 房屋结构的可靠性包括（）。
A.经济性
B.安全性
C.适用性
D.耐久性
E.美观性
255、多项选择题 《建筑业10项新技术(2010)》推广应用的主要技术有()。
A.管线综合布置技术
B.碗扣式脚手架应用技术
C.清水混凝土技术
D.钢结构安装施工仿真技术
E.灌注桩后注浆技术
256、多项选择题 施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平厩图
E.行业协会
257、单项选择题 环境管理体系是（）。
A.一个孤立的管理体系
B.组织管理体系的一个组成部分
C.为满足顾客要求而建立
D.与质量管理体系没有相容性
258、单项选择题 我国一级建造师执业划分为()个专业。
A.8
B.10
C.12
D.14
259、多项选择题 现制水磨石面层施工质量要求是()。
A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10
260、名词解释 预制和捣制混凝土的区别
261、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
262、单项选择题 筹资活动的关键是()。
A.决定筹资数量
B.能否按正常程序进行
C.签定的各项合同的合法性
D.决定资本结构
263、单项选择题 用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基的机器是()。
A.铲运机
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机
264、单项选择题 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过()个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并按复验结果使用。
A.一
B.两
C.三
D.四
265、单项选择题 不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。
A、3%
B、5%
C、8%
D、12%
266、单项选择题 变电站、开闭站、配电室、沟道进行电缆工作时，应事先与（）取得联系，并不得动无关的设备。
A.运行单位
B.运维单位
C.施工单位
267、单项选择题 民用建筑工程室内氡污染不是来源于()。
A.饰面人造木板
B.大理石
C.地质断裂带处
D.水泥
268、单项选择题 有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的（），并配备相应的救援器材。
A.专项救援预案
B.专项作业方案
C.专项防范措施
269、名词解释 拱券
270、单项选择题 下列不属于有限空间的是（）。
A、管道
B、垃圾站
C、粮筒仓
D、生活房间
271、多项选择题 在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。
A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10
272、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。
A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认
273、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
274、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件四中，城建档案管理机构做法是否合理？为什么？
275、单项选择题 地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
276、名词解释 筒体结构
277、单项选择题 以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。
A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层
278、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。
A.作业人员
B.许可人
C.监护者
279、单项选择题 进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入，为作业人员配备符合（）要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。
A.行业标准
B.国家标准
C.企业标准
280、单项选择题 不属于专业承包资质类别的是()。
A.建筑幕墙
B.电梯安装
C.混凝土作业
D.钢结构
281、问答题
某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2.该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺l50mm厚砂石，并作混凝土面层。施工现场有-8m×6m的焊接车间，车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔，分别放置在同一房角的水泥地面上，车间内2名工人正在进行焊割作业，另外一名工人正在吸烟。
问题：
(1)该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。
(2)焊接车间内氧气瓶和乙炔瓶存放有无不妥之处?为什么?
(3)焊割作业前应办理什么证件?
(4)焊割作业前须做哪些消防准备工作?
282、多项选择题 关于明龙骨吊顶工程施工的做法正确的是()。
A.当饰面材料为平板玻璃时，公称厚度不应小于12mm
B.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
C.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理
D.木龙骨应进行防腐、防火处理
E.吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
283、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
284、单项选择题 隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
285、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
286、单项选择题 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。
A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料
287、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
288、多项选择题 下列关于建筑幕墙构配件之间粘结密封胶选用的说法中，正确的有()。
A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝
B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的粘结
C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝
D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封
E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的粘结
289、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
290、名词解释 檩头、木愣头、沿椽木、门窗走头
291、单项选择题 土的压缩性程度用()表示。
A.可松性系数
B.密实系数
C.压缩率
D.坚硬系数
292、多项选择题 开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，则应在下部坡脚采取()等加固措施。
A.短桩与横隔板支撑
B.砌砖、毛石墙
C.浇筑钢筋混凝土墙
D.编织袋、草袋
E.堆土
293、多项选择题 下列关于饰面板(砖)工程施工环境要求的说法中，正确的是()。
A、湿作业施工现场环境温度不应低于5℃
B、采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃
C、采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱、背涂处理
D、石材饰面板采用干挂工艺施工时，应符合石材幕墙工程施工技术要求
E、外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工，一般采用传统直接抹浆粘贴
294、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
295、单项选择题 用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
296、多项选择题 ()22程要求板材应有相应性能等级的检测报告。
A.有隔声要求的
B.有隔热要求的
C.有阻燃要求的
D.有防潮要求的
E.有色彩要求的
297、名词解释 建筑物与构筑物的区别
298、名词解释 砖墙
299、多项选择题 室内装修时，必须采用A类无机瓷质砖粘结剂的民用建筑工程有()。
A.学校教室
B.办公楼
C.火车站候车厅
D.体育馆
E.住宅
300、多项选择题 钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。
A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类