时间:2020-01-19 03:23:30
1、多项选择题 注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。
A.10—30万千瓦机组冷却塔工程
B.单项工程合同额500—1000万元发电工程
C.20万千瓦及以下机组升压站工程
D.20万千瓦及以下机组附属工程
E.10—30万千瓦机组消防工程
2、多项选择题 下列属于施工项目成本计划的编制程序的是()。
A、搜集和整理资料
B、确定目标成本
C、编制成本计划草案
D、综合平衡，编制正式的成本计划
E、综合协调，编制成本计划副案
3、单项选择题 安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).
A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近
4、单项选择题 VLV32、VV32型电缆()。
A.不能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.不适用于潮湿
D.不可承受相当大拉力
5、单项选择题 需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。
A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动
6、单项选择题 确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。
A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物
7、多项选择题 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。
A.测量定位
B.支架安装
C.钢管预埋
D.钢管连接
E.管内穿线
8、单项选择题 变配电所、电动机单机空负荷、布线系统受电、电气照明等通电试运行要以()为主做好组织准备工作并付诸实施。
A.机组专业人员
B.电气专业人员
C.管道专业人员
D.通风专业人员
9、填空题 流程图（）
10、单项选择题 由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.
A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70
11、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.地脚螺栓孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
12、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
13、单项选择题 建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）
A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查
14、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
15、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.空调系统综合效能测定
16、单项选择题 一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。
A.0.5
B.2
C.5
D.8
17、单项选择题 人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。
A、劳务合同
B、分包合同
C、考勤制度
D、奖惩条例
18、填空题 在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。
19、单项选择题 金属储罐罐底的中幅板搭接焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（）。
A.先焊长焊缝
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C.焊工均匀分布、对称施焊
D.沿同一方向进行分段焊接
20、单项选择题 当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。
A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量
21、问答题
背景:
某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年，工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。
对此，该工程公司项目部根据职业健康，安全与环境进行了主要风险因素识别，按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时需要组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价，项目部还制定了项目安全生产负责制，把安全负责目标分解到岗，落实到人。
其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制定和执行安全生产管理办法等。
问题：
1、根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素?
2、风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?
3、简述风险管理策划中对班组长要求的看法，班组长在风险管理策划中负责哪些工作?
4、背景资料中，项目经理还应负哪些安全责任?
22、问答题
某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。
23、多项选择题 财产保全的种类包括()。
A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全
24、单项选择题 定性预测方法不包括()。
A、德尔菲法
B、主观概率法
C、专家会议法
D、试验法
25、单项选择题 下列钢材中，不属于型材范围的是()。
A.螺纹钢
B.扁钢
C.钢管
D.轨道
26、填空题 切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。
27、问答题
32A公司项目部承包了42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、电梯等机电安装T程，合同总工期为24个月。施工中，在电线采购中，业主向A公司竭力推荐8电线生产厂的产品。A公司为了搞好和业主的关系，尽量接受业主的推荐。项目部合理加快施T进度，编制了质量预控方案，设置了质量控制点，选择施工机具，材料能及时送到施工现场，使工程进展顺利。
问题:
1.A公司接受采购B电线生产厂家的产品后，应做哪些后续工作?
2.进场的材料应如何进行验收和确认?进货检验时发现，B单位运至现场的电线中有一种导线直径偏小，误差超过了标准要求，A公司应作何处理?
3.A公司项目部选择施工机具时应着重从哪些方面来选择?
4.A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
5.A公司项目部在工程质量上可采取哪些方面的预控措施?
28、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
29、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t挢式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
2．问题
(1)施工组织设计可分为哪几种类型？
(2)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节？
(3)在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时，还应考虑哪些问题？
(4)根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训？
(5)试述吊装方法的选用原则和步骤。
30、问答题
某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。
按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应予报废。
在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行’’措施，该塔进入安装程序。对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。
问题:
1.背景中监造大纲的内容是否齐全?若不齐全还需补充哪些内容?
2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?
3.质量问题的处理方式有哪些?本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?
4.对于塔的制造质量问题的主要责任单位是谁?应承担什么责任?驻厂监造工程师有无过错?若有过错应承担什么责任?
5.非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些?
31、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
32、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列没有违反法律规定情形的是()。
A、为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上
B、由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存处地点在一楼，而员工宿舍在三楼
C、为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室
D、为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内
33、单项选择题 下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。
A.流量、风压、比转速
B.流量、吸气压力、转速
C.功率、吸气压力、比转速
D.功率、扬程、转速
34、单项选择题 设备焊后致密性试验中不包括()。
A.液体盛装试漏试验
B.氦气试验
C.氨气试验
D.汽油试漏试验
35、判断题 一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算
36、多项选择题 有色金属中的重金属包括（)．
A．铜合金
B．钦合金
C．锌合金
D．镁合金
E．镍合金
37、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？
38、多项选择题 变压器的主要技术参数含有()。
A.冷却方式
B.绝缘材质
C.阻抗
D.绝缘等级
E.功率
39、单项选择题 2008年以前，建设工程项目计价的最广泛规则是()。
A、定额计价法
B、清单计价法
C、综合单价法
D、概算估价法
40、单项选择题 当工业炉砌体工作量为80m3时，可将一座炉作为一个()。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
41、多项选择题 工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。
A.工业炉砌筑工程
B.设备基础工程
C.自动化仪表安装工程
D.消防工程
E.设备及管道绝热工程
42、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
43、多项选择题 计算载荷为()的乘积。
A.风载荷系数
B.设备及索吊具重量的总和
C.不均衡载荷系数
D.吊装安全系数
E.动载荷系数
44、单项选择题 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
45、单项选择题 下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。
A.中点
B.起点
C.终点
D.转折点
46、填空题 有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。
47、单项选择题 高程控制网的测量方法有()。
A.导线测量、三角测量
B.水准测量、电磁波测量
C.电磁波测量、三边测量
D.三边测量、水准测量
48、多项选择题 常用的钢制储罐种类有()。
A.拱顶储罐
B.内浮盘顶储罐
C.浮顶储罐
D.钢制球形储罐
E.无力矩储罐
49、单项选择题 管道系统吹洗注意事项不参考的是()。
A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗
C.吹洗时应设置禁区
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
50、单项选择题 露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）。
A.手工电弧下向焊
B.半自动焊
C.全自动焊
D.CO2气体保护焊
51、判断题 石油天然气集团公司颁发的SY5333《钻井工程设计格式》是我们进行钻井设计时必须遵守的标准。（）
52、多项选择题 管道系统安装完毕后，给送介质为（）的管道必须进行泄漏性试验。
A.天然气
B.蒸汽
C.氰化物
D.乙炔
E.煤气
53、单项选择题 机电工程常用的黑色金属是（）。
A.铝
B.铸铁
C.紫铜
D.钛合金
54、单项选择题 用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。
A.部委
B.省级
C.市级
D.县级
55、单项选择题 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。
A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案
56、单项选择题 根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，户外用的紧固件应使用()。
A.冷镀锌制品
B.烤蓝制品
C.热镀锌制品
D.黑铁制品
57、单项选择题 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。
A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
58、多项选择题 下列建设安装工程检验批项目，属于主控项目的检验内容有()。
A.管道接口外露油麻
B.管道压力试验
C.风管系统测定
D.电梯保护装置
E.卫生器具启闭灵活
59、单项选择题 机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。
A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200
60、单项选择题 设备灌浆层厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm
61、多项选择题 工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。
A.设备制造单位
B.施工单位
C.设计单位
D.材料供应单位
E.质量监督站
62、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A．外接元器件
B．外部接线方式
C．线圈的绕组匝数
D．固定方式
E．连接组别方式
63、单项选择题 同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ).
A.聚乙烯管
B.聚丙烯管
C.ABS管
D.聚氯乙烯管
64、问答题
背景资料
某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：
事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;
事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;
事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;
事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。
问题
1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?
2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。
4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。
5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?
65、单项选择题 工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。
A、套定额单价-费用计算-复核
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价
C、收集资料-计算工程量-费用计算
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量
66、问答题
某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?
67、多项选择题 TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。
A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换
68、多项选择题 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，输送剧毒流体、可燃流体管道的阀门，应逐个进行壳体()。
A.压力实验
B.热膨胀实验
C.温度变形实验
D.密封实验
E.动载荷实验
69、多项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。
A.仪表电源设备试验
B.综合控制系统试验
C.回路试验
D.系统试验
E.交接试验
70、多项选择题 建筑安装工程检验批主控项目有（）。
A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目
B.确定该检验批主要性能的项目
C.无法定量采用定性的项目
D.管道的压力试验
E.保证安全和使用功能的重要检验项目
71、单项选择题 ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。
A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70
72、单项选择题 电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。
A.电梯使用单位
B.电梯维护单位
C.电梯安装单位
D.电梯制造单位
73、单项选择题 依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。
A.国务院
B.省级
C.市级
D.低级
74、多项选择题 关于双耳定位，下列说法正确的有()。
A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位
B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差
C.在高频定位时，可能依赖相位差，实际就是时问差
D.头部左右摆动时，定位的准确程度就要低
E.在室内的混响空间，定位只依赖最先到达两耳声音的时间差
75、单项选择题 分包工程的质量合格文件必须由()签章。
A.分包企业注册建造师
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师
C.担任总包项目负责人的注册建造师
D.担任总包项目质量负责人
76、多项选择题 工业安装工程安装专业划分包括（）。
A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程
77、多项选择题 下列属于轴承的主要密封方式是()。
A.密封胶
B.玻璃胶
C.油封
D.防尘迷宫密封
E.密封圈
78、单项选择题 下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。
A.平面度
B.直线度
C.圆柱度
D.垂直度
79、单项选择题 金属表面预处理等级1/2级的除锈方式是()。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
80、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例IH420164-3】
1．背景
某总承包建设公司承接了一大型炼油厂建设工程项目，其主要任务是：两套常减压装置，160万t／年加氢裂化和延迟焦化、80万t／年加氢精制装置、120万t／年加氢精制装置、50万t／年糠醛抽提装置、脱硫及硫回收装置等的安装工作。在工程竣工验收时，验收委员会发现以下三方面的问题：(1)该工程中部分引进了新工艺新技术，即使在国内有能力生产的中高压管路的管材几乎全部通过技术引进方式加以进口；(2)原规划中的厂医务所因邻近兴建的园区医院而被取消；(3)在查阅竣工结算书时，发现大型拱顶内浮盘储罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半；(4)部分系统管道布置位置发生了交更。
2．问题
(1)验收人员对全部进口中高压管材心存疑虑，对此应查阅哪些资料方可解除疑虑？
(2)化工管路安装质量的关键之一是焊接质量，那么验收时检验该质量的依据有哪些？
(3)该厂医务所建设项目的取消，验收人员可查找哪些资料并得到证实？
(4)铸钢节点件价格便宜的工艺原因是什么？可以证明的资料有哪些？
(5)部分系统管道布置位置的变更，有哪些单据可作为竣工验收的依据文件？
81、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
82、多项选择题 下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。
A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确
83、单项选择题 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.按技术方案和协商文件进行以验收
D.严禁验收
84、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。
A．余高、凹陷、裂纹、错口
B．余高、错口、凹陷、焊瘤
C．错口、气孔、裂纹、焊瘤
D．余高、焊瘤、夹渣、咬边
85、单项选择题 单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。
A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7
86、多项选择题 下列属于合同无效的法律后果的是()。
A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有
87、单项选择题 机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.制造单位
88、多项选择题 空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
89、多项选择题 高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。
A.产品说明书
B.试验记录
C.调整记录
D.合格证件
E.安装图纸
90、多项选择题 承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。
A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效
91、单项选择题 主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设的水准仪是()。
A.激光准直仪
B.光学水准仪
C.光学经纬仪
D.全站仪
92、多项选择题 划定机械设备安装基准线的依据有（）。
A．设备中心线
B．设备布置图
C．土建单位提供的标高线
D．工艺系流原理图
E．有关建筑物的边缘线
93、填空题 设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。
94、单项选择题 对焊接部位难清理的焊件宜选择()焊条。
A.低氢型
B.不锈钢
C.低温钢
D.酸性
95、单项选择题 选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
A.力学性能
B.母材的的塑性
C.化学性能
D.力学性能或物理性能
96、问答题
背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工工期定额该工程应为360天。在合同的履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正.
问题：
1)按承包工程的范围不同可将机电工程承包合同分为哪几类?(管理实务p.171)
2)该工程中的分包合同是否成立?为什么?(管理实务p.171)
3)该工程的实际工期为多少天?为什么?(见项目管理课本)
4)如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价格应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?(管理实务p.169)
5)简述工程的变更程序。(各方变更要求必须经业主工程师批准方能下发和生效
97、多项选择题 以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()
A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象
98、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。
A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m
99、单项选择题 下列属于行政处罚的是()
A、停止侵害
B、记大过
C、罚金
D、责令停产停业
100、单项选择题 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。
A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
101、多项选择题 建筑防雷保护装置由()组成.
A.接闪器
B.接地干线
C.引下线
D.接地母线
E.接地装置
102、问答题
某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。
问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?
103、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
本工程的施工技术交底内容有哪些？104、单项选择题 电动机的额定功率是指在额定电压、额定频率下满载运行时电动机()。
A、输入的机械功率
B、轴上输出的机械功率
C、输入功率
D、轴上输出的电功率
105、单项选择题 常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。
A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机
106、单项选择题 管道系统的清洗应在()进行。
A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后
107、单项选择题 2011年8月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。
A、2011年9月1日
B、2011年10月1日
C、2011年11月1日
D、2011年12月1日
108、多项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修
109、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。
A.压力试验
B.泄露试验
C.灌水试验
D.通球试验
110、单项选择题 评定报告中应详细记录工艺程序、焊接参数、检验结果、试验数据和评定结论，经()审核，经单位负责人批准，存入技术档案。
A.总工程师
B.质量检验工程师
C.理化检验工程师
D.焊接责任工程师
111、单项选择题 具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。
A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧
112、多项选择题 净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。
A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺
113、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
114、单项选择题 建筑电气工程布线系统敷设，敷设导管在土建模板拆除后的紧后工作是（）。
A.导管穿线
B.清理管口及扫管
C.敷设电缆
D.绝缘检查
115、单项选择题 对于电动机外观检查的叙述，错误的是()。
A.电动机应完好，不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机，其铁芯、转子和轴颈应完整，无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤
B.设备在安装前的保管期限应为1年及以下，当长期保管时应符合设备保管专门规定
C.电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内
D.对细长型转子的电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按厂家要求固定转子
116、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
117、单项选择题 关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。
A.产品焊接试板经外观检查
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板
D.产品焊接板经射线检测
118、问答题
某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。
119、单项选择题 图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。
A.协调各专业工程中的各个阶段
B.查阅资料，修改图纸中的不足
C.查阅核实工程的工程量
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
120、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。
A.计量标准器具是国家计量基准器具
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定
121、多项选择题 位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。
A．平面度
B．平行度
C．同轴度
D．圆柱度
E．对称度
122、单项选择题 三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。
A.L1、N、L2、L3
B.L1、L2、N、L3
C.L1、L2、L3、N
D.N、L1、L2、L3
123、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。
A.机房门应为内开防火门
B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照明不应低于2001X
D.机房内应设置一个2P型电源插座
124、单项选择题 负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的()倍。
A. 
B. 
C. 
D. 
125、单项选择题 下列属于经济措施的是()。
A、及时结算工程款
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较
126、单项选择题 下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。
A.声级计
B.超声波测厚仪
C.压力表
D.垂直检测尺
127、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
128、单项选择题 空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后
129、单项选择题 金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。
A.架设正装法
B.边柱倒装法
C.水浮正装法
D.气吹倒装法
130、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？
131、单项选择题 大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。
A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验
132、单项选择题 对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。
A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢
133、单项选择题 评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。
A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标
134、单项选择题 根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
A.县级以上人民政府
B.市级以上人民政府
C.省级以上人民政府
D.国务院
135、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
136、单项选择题 识别风险是通过对各项活动和工序的分析，辨识出有关的所有重要风险。该工作由()组织。
A.安全责任人
B.技术负责人
C.有经验的工人
D.生产指挥者
137、单项选择题 通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
138、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工前的准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.综合效能测定与调整
139、填空题 二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。
140、判断题 成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体
141、问答题
机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？
142、单项选择题 在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。
A.全埋式
B.半埋式
C.活动式
D.利用建筑物
143、多项选择题 总能量衡算中，()属于机械能
A.内能
B.热能
C.位能
D.压力能
E.动能
144、单项选择题 接地或接零支线不得()连接。
A.并联
B.焊接
C.串联
D.搭接
145、单项选择题 规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。
A.55
B.60
C.65
D.70
146、单项选择题 工程量清单具有合同化的法定性，本质上是单价合同的计价模式，中标后的单价一经合同确认，在竣工结算时是不能调整的，即()。
A、价变量不变
B、价量均不变
C、量变价不变
D、价变量也变
147、单项选择题 控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
A.光学水准仪
B.激光准直仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
148、多项选择题 下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。
A.2050mm薄板冷连轧机
B.中型离心式鼓风机
C.中央空调机组
D.数控机床
E.12mm胶带输送机
149、多项选择题 在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。
A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料
150、单项选择题 新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年
151、单项选择题 当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。
A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动
152、多项选择题 办公室照明通常采用()作为电源连接线。
A.RV型
B.BV型
C.BX型
D.BLX型
E.BVV型
153、多项选择题 设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类
A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标
154、单项选择题 安装在易受震动场所的雨水管道使用（）
A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管
155、单项选择题 钢材表面处理的质量等级要求，()金属表面处理质量等级分为两级。
A.喷射或抛射除锈
B.手工或动力工具除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
156、多项选择题 手工或动力工具除锈金属表面处理质量等级分为()。
A.St2级
B.St3级
C.Sa2级
D.Sa2.5级
E.Sa3级
157、多项选择题 金属表面预处理方法主要包括()。
A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
E.电极
158、问答题
某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样的交代，结果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题
1．分析工程现场的危险源(因素)。
2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?
3．指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。
4．列出本工程应编制的应急预案。
159、问答题
背景：
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。
问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?
160、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例与解析
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或—侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。
技术经济分析表(评价因素及各方案评分值)
汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。
问题：
⑴根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。
⑵根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。
⑶针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整？
⑷指出导向滑轮出现故障可能的原因。
⑸栈桥吊装应在什么时间进行技术交底？由谁向谁交底？交底内容有哪些？
161、多项选择题 特种设备具有的基本特征是()。
A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡
162、多项选择题 静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()
A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格
163、多项选择题 低压电器及成套装置的性能主要包括()。
A.通断
B.保护
C.通信
D.控制
E.调节
164、单项选择题 建筑管道工程施工技术要求，安装在主干管上起()作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。
A.导流
B.安全
C.测试
D.切断
165、多项选择题 临时用电工程检查的内容包括()。
A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路
166、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
167、多项选择题 有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。
A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装
168、多项选择题 电力电缆的交接试验内容包括()。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.绝缘电阻测量
D.金属屏蔽层电阻测量
E.电缆两端压差检查
169、单项选择题 洁净室以()来确定洁净度登记。
A.每立方米体积中允许的最大粒子数
B.每平方米面积中允许的最大粒子数
C.每立方米体积中允许的最小粒子数
D.每平方米面积中允许的最小粒子数
170、单项选择题 在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。
A.500kV及以上
B.220~330kV
C.110kV
D.35kV
171、多项选择题 用户工作区的终端设备可以是()。
A.电话机
B.PC机
C.传感器
D.检测仪
E.交换机
172、单项选择题 水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。
A.25
B.30
C.35
D.40
173、多项选择题 吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．
A．设备重量
B．设备尺寸
C．设备就位高度
D．吊索长度
E．吊车工作幅度
174、填空题 盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。
175、单项选择题 《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.
A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧
176、问答题
1．背景
南方机电工程建设有限公司下设5个施工单位，资金按内部银行运作。其中A施工单位与某建设单位签订了一项机电工程施工承包合同。工程款1000万元，工期6个月。在实施中发生了以下事件：
事件1：建设单位在施工承包合同的基础上，开工前又与A施工单位按市场价计价方式签署了部分工程设备代购合同（200万元）。
事件2：鉴于施工进度和经济采购的要求，A施工单位所签合同预付款所要不足，缺口100万元，加之本单位也无多余资金可用，其只好向公司内部银行贷款（月利率5.0‰）。
事件3：在工程进行到4个月时，项目负责人要求购置1辆汽车（35万元），电脑6台（5万元），但遭到了拒绝。
2．问题
(1)事件3中项目负责人要求在计划外购置汽车等设备的做法是否正确？为仲么？
(2)根据资金使用计收的规定，工程中有哪些要收预付款？数额是多少（均以20%计算）？
(3)公司内部银行对内部各核算单位实行的管理原则是什么？如果工程按计划完工，则A施工单位应付的贷款利息（复利率计）是多少？
(4)工程完工时，通常还有哪些资金可以随工程进度款收取？
177、问答题
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
178、问答题
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?
179、多项选择题 电站汽轮机除本体外，还包括（）
A．凝水系统设备
B．蒸汽系统设备
C．引送风设备
D．给水系统设备
E．吹灰设备
180、单项选择题 某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。
A.1.0
B.1.05
C.1.1
D.1.15
181、问答题
某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?
182、多项选择题 关于平面控制网的基本精度要求，下列叙述中正确的是()。
A.应使二等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm
B.一般工程的施工放样，要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差应小于10～20cm
C.在改、扩建厂的施工图设计时，尚需测定主要地物点的解析坐标，其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5～10cm
D.二、三、四等三角网的建立，取四等三角网最弱边边长中误差为5cm
E.二、三、四等三角网，一、二级小三角的测角中误差，分别为：±1.0”、±1.8”、土2.5”、±5.0”、±10”
183、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。
A、工程成本
B、招标控制价
C、施工图预算价
D、概算价
184、多项选择题 分部工程质量验收记录表签字人包括()。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.设计单位项目负责人
E.质监部门技术负责人
185、多项选择题 电缆敷设时应注意的事项有()。
A.电力电缆和控制电缆应分层布置
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定
C.电缆应从电缆盘的下端引出
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开
E.应有防止电缆机械损伤的措施
186、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
187、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
188、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
189、多项选择题 电气柜内二次回路的接线要求有( )。
A.按图施工，接线正确
B.导线允许有一个中间接头
C.电缆和导线的端部应标明其回路编号
D.每个接线端子上的接线最多不超过三根
E.配线应整齐、清晰和美观
190、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。
A．钢塑复合管件
B．镀毛斗螺纹管件
C．铸铁卡箍式管件
D．不锈钢卡压式管件
191、单项选择题 离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。
A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫
192、单项选择题 容器的产品焊接试扳座设置的部位是（）。
A．筒节级向焊缝的延长部位
B．筒节环向焊缝的中间部位
C．封头经向焊缝的延长部位
D．筒节纵向焊缝的起始部位
193、单项选择题 根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个
194、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
背景：某安装公司中标一汽车制造厂空压站安装工程。合同约定工程材料由施工单位采购。空气压力管道终检时发现施焊的部分法兰焊口出现裂纹。经调查法兰供应商未经考核评定。采购员说，因法兰规格多，计划提得晚，现场又急用，直接送到施工班组使用。项目部对发现的裂纹法兰进行了更换。
工程安装全部完毕，项目部经过自检、上级主管部门组织复查后，向监理单位提出竣工申请报告。监理单位组织施工单位对工程进行了验收。
问题：
（1）施工单位签订合同后，是否就可以立即施工？说明理由？
（2）根据背景分析，该公司材料管理失控表现在哪些方面？
（3）项目部向监理单位提出竣工申请的做法是否正确？该工程竣工验收应由谁组织？哪些单位参加？
195、单项选择题 重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。
A.确认其有合格证后
B.经检定合格后
C.经主管领导同意后
D.确认封存前是合格的
196、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
197、多项选择题 电站汽轮机主要由（）等组成。
A、汽轮机本体
B、蒸汽系统设备
C、凝结水系统设备
D、送引风设备
E、空气预热器
198、单项选择题 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。
A.n1～n3
B.n1～n5
C.n5～n7
D.n6～n9
199、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A．生产试运行的条件
B．产品要求
C．工程性质
D．设备性能
E．生产工艺
200、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
201、问答题
达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件：
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。
问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?
202、单项选择题 下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。
A.压力表
B.水泵接合器
C.减压阀
D.止回阀
203、问答题
某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
204、单项选择题 下列设备中，属于特种设备的是（）。
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
205、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
建设单位同意竣工验收的理由是什么?206、单项选择题 物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。
A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C
207、单项选择题 主要功能是采用红外线自动数字显示距离，与普通测量方法不同的是，进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。
A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪
208、单项选择题 低压外上缸组合安装正确的程序是()。
A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
209、单项选择题 未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
210、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式？并如何保存？211、单项选择题 防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。
A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学
212、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.
现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？
213、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03
214、多项选择题 在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。
A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压
215、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
216、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。
A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程
217、多项选择题 成本计划的内容可以通过()等表格来反映。
A、成本计划任务表
B、技术组织措施表
C、降低成本计划表
D、施工现场管理费计划表
E、投资收益计划表
218、多项选择题 风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。
A.工作压力
B.风速流量
C.板材厚度
D.风管长度
E.断面尺寸
219、多项选择题 影响设备安装的设备基础主要质量通病有()。
A.设备基础上平面标高超差
B.预埋地脚螺栓的位置、标高超差
C.预埋地脚螺栓露出基础的长度超差
D.设备基础的外观质量超差
E.预留地脚螺栓孔深度超差
220、多项选择题 根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。
A.风机
B.车床
C.泵
D.铣床
E.压缩机
221、单项选择题 并列明敷电缆的中间接头应()。
A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器
222、多项选择题 （）等计量器具，属于C类计量器具。
A.计量性能稳定，量值不易改变
B.低值易耗且使用要求精度不高
C.钢直尺
D.5m以下的钢卷尺
E.5m以上（不含5m）钢卷尺
223、单项选择题 下列设备中，属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
224、单项选择题 金属切削机床按()方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、;加工中心和柔性制造系统。
A.加工对象
B.机床的适用范围
C.自动化程度
D.机床的自动控制
225、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-2】
1．背景
某系统工程公司承建了某大楼的泛光照明改造工程，大楼原泛光照明采用了2000W钠灯光源，新设计考虑节能环保，选用55w的LED光源，通过二总线制控制模块与大楼BA系统集成，还能通过互联网与城市景观照明同步开启和关闭。该工程在7月1日开工，到当年9月28日完工．经过通电试灯满足设计要求。系统工程公司长期以来客户反映良好，建立了完善的回访与保修制度，广泛听取用户意见，改进服务方式，提高服务质量。系统工程公司将回访纳入单位的工作计划、服务控制程序和质量体系文件，制订了回访工作计划。
2．问题
(1)泛光照明工程的回访工作计划内容有哪些？
(2)系统工程公司可采取哪些方式进行回访？
1H420000机电工程项目施工管理299
(3)系统工程公司的技术性回访有什么作用？
(4)泛光照明在保修期内发生的质量问题，系统工程公司去检修后应作好什么记录？
(5)该工程应用什么标准来评定？按照此标准来评定，泛光照明工程属于什么工程？
226、单项选择题 下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。
A、成本计划是被动的
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划
227、单项选择题 消防验收的组织者是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
228、多项选择题 企业不得列入项目施工成本，也不可列入企业成本的支出包括()。
A、购置和建造固定资产的支出
B、购置劳动保护用品的支出
C、对外投资的支出
D、没收的财物
E、企业赞助、捐赠支出
229、单项选择题 在输配电线路勘测定位时，要确定（）。
A.各处杆塔型号
B.杆塔组立方法
C.立杆方式
D.杆身调整程序
230、单项选择题 下列设施中，不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。
A.汽包
B.锅炉过热器、再热器
C.减温水管系统
D.过热蒸汽管道
231、多项选择题 法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
232、单项选择题 通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。
A.30min
B.45min
C.60min
D.90min
233、单项选择题 电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是( )。
A.找正划线
B.管子就位
C.对口焊接
D.通球试验
234、多项选择题 以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()
A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定，开口端指向上方
D.避雷器安装方位，避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开
235、多项选择题 建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。
A.大小
B.规格
C.型号
D.性能
E.重量
236、单项选择题 工业烘炉结束后应及时()。
A.缓慢降温冷却
B.进行急速冷却
C.组织生产
D.交工验收
237、单项选择题 建筑室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做()，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。
A.通球试验
B.通水试验
C.压力试验
D.灌水试验
238、单项选择题 泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。
A.低、中倍数泡沫
B.中、高倍数泡沫
C.低倍数泡沫
D.高倍数泡沫
239、单项选择题 焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
240、多项选择题 建筑安装工程，组成分项工程的项目施工完毕后，可由()组织内部验评。
A.监理工程师
B.技术负责人
C.项目总工程师
D.工程部门负责人
E.项目专业技术负责人
241、单项选择题 焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。
A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊
242、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A.发电厂保护区
B.电力电缆线路保护区
C.变电站保护区
D.换流站保护区
243、填空题 设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。
244、单项选择题 企业的管理费用、财务费用作为期间费用，不再构成项目成本，企业与项目在费用上()核算。
A、合并
B、均摊
C、按照双方协商结果
D、分开
245、单项选择题 常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。
A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管
246、单项选择题 钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。
A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力
247、问答题
背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。
问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?
248、单项选择题 关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求中说法有误的是()。
A.表格上方右侧的编号(包括合同编号)，由各施工单位根据相关要求进行编号
B.表格下方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
C.表格中致XX单位，例如：致建设(监理)单位，应写该单位全称
D.表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
249、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。
250、单项选择题 具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能、强度不高、硬度较低、塑性好的有色金属是()。
A、锌
B、铁
C、钢
D、铜
251、问答题
背景：
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?
252、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.合金钢
253、多项选择题 已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押
254、单项选择题 不确定性分析通常不包括()。
A、盈亏平衡分析
B、敏感性分析
C、概率分析
D、德尔菲法
255、单项选择题 工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()
A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子
256、多项选择题 压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。
A.使用形式
B.品种
C.设计压力
D.容积
E.介质特性
257、单项选择题 不属于管道主点的是()。
A.起点
B.终点
C.转折点
D.焊接点
258、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1．背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件：
事件一：钢结构制作全部露天作业，作业中雨期来临，工期紧迫，不能停止旅工.
事件二：钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形，经x射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工.
事件三：设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四：单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2．问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因，提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
(4)指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
(5)工程验收评定后，分包单位应做哪些工作？
259、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。
A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统
260、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
261、单项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。
A.电缆敷设
B.取源部件安装
C.仪表单体调整
D.仪表电源设备安装
262、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组合构成
A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分
263、单项选择题 未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门有权责令其（）.
A.停止作业、赔偿损失并处以罚款
B.停止作业、恢复原状并赔偿损失
C.停止作业、恢复原状并处以罚款
D.停止作业、限期改正并赔偿损失
264、单项选择题 在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。
A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地
265、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
施工现场的质量检查采用了哪几种方法?266、单项选择题 焊丝分为实心焊丝和()。
A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝
267、单项选择题 合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。
A.准确度等级
B.结构特性
C.分辨率
D.灵敏度
268、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
269、单项选择题 不得安排夜班劳动的情况是()。
A、怀孕的女职工甲
B、哺乳期未满一周岁婴儿的女职工乙
C、女职工丙
D、未成年职工丁
270、多项选择题 建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。
A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化
271、问答题
背景：
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是：
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间；
括弧内的数字是最短时间；
箭线之上是每天的费用。
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。
问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?
272、多项选择题 有色金属中的重金属包括（）。
A.铜合金
B.钛合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
273、单项选择题 1986年，原国家环境保护局颁布（），在我国开始实行环境影响评价单价的资质管理。
A.《基本建设项目环境保护管理办法》
B.《建设项目环境保护管理办法》
C.《中华人民共和国环境保护法(试行)》
D.《建设项目环境影响评价证书管理办法(试行)》
274、单项选择题 可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。
A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水
275、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用真题解案例解析
A安装公司承包了某六层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期3个月。合同订立后，A公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组采用汽车吊吊装，该吊装工作分包给B安装公司。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。
工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工了数天，影响了计划工期，同时也增加了工程量和新的项目。
问题：
⑴B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。
⑵如何比较各种不同吊装方案的技术效率？
⑶A公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。
⑷B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？
276、单项选择题 在建筑智能化工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是()。
A.工程承包商的确定
B.施工图深化设计
C.工程检测
D.管理人员培训
277、多项选择题 垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方
B.设备底座有接缝处的两侧，应各安放两组垫铁
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块
D.设备调平后，每组垫铁均应压紧
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
278、单项选择题 能同时承受很大径向、轴向联合载荷的滚动轴承是()
A.推力球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.调心球轴承
D.圆柱滚子轴承
279、填空题 室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。
280、单项选择题 某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为( )。
A.106.48t
B.108.90t
C.112.53t
D.122.76t
281、单项选择题 高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。
A.避雷针
B.均压环
C.接地线
D.引下线
282、多项选择题 关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是()。
A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务
B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案
C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧
D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收
E.以上全选
283、单项选择题 施工企业在工程施工中为提供劳务、作业等过程中所发生的各项费用支出，按照国家规定计入()。
A、成本费用
B、合同费用
C、核销费用
D、预备费用
284、单项选择题 施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
285、问答题
背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
286、多项选择题 弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销等，应待系统()完毕后方可拆除。
A.安装
B.检查
C.试压
D.冲洗
E.绝热
287、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
如何进行施工方案交底?288、单项选择题 室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.泄漏试验
289、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
290、问答题
背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?
291、多项选择题 关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是()。
A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明
B.招标人已经依法成立
C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.已批准的项目建议书或可行性研究报告;主要经济技术指标等
292、问答题
背景：
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体化、及时化、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题：
1.该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责哪些安全管理工作?
2.安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
3.风险控制应遵循的原则是什么?
4.安全技术交底应由谁留存?
5.安全技术交底制度的内容是什么?
293、单项选择题 下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停
294、单项选择题 温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。
A.变送器
B.热电阻
C.热电偶
D.热敏元件
295、单项选择题 大型塔器安装中，测量的控制重点是()。
A.安装基准线
B.安装标高基准点
C.垂直度
D.安装测量控制网
296、单项选择题 按结构划分的绝热材料是（）．
A．有机材料
B．纤维材料
C．管壳材料
D．轻质材料
297、单项选择题 设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。
A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低
298、单项选择题 仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
299、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?
300、单项选择题 对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
A.焊接施工员
B.焊接工程师
C.质量工程师
D.检测工程师