时间:2020-01-07 01:54:41
1、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
2、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
3、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A、工程施工图纸
B、法律法规
C、监理合同
D、施工合同中约定采用的推荐性标准
4、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作
B.矿山、井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业
5、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
6、单项选择题 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A、环保部门的验收
B、国务院的批准
C、省级行政部门的验收
D、各级环保部门的验收
7、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性
B、强制性
C、任意性
D、程序性
E、保密性
8、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15
B、30
C、45
D、60
9、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提
B.行政许可只能由行政机关实施
C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》
D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益
E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
10、多项选择题 下列属于行政机关的行政行为特征的有（）。
A.行政主体未事先征得行政相对方同意，不能单方实施行政行为
B.行政行为是执行法律的行为
C.行政行为以国家强制力保障实施，具有强制性
D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外
E.行政行为不具有裁量性
11、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日
12、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.行政处分
D.民事责任
13、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
14、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位
15、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
16、单项选择题 某工程项目施工合同于2010年6月5日签订，该工程的开工报告于2010年6月15日批准，工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、2010年6月15日
B、2010年6月30日
C、2010年7月10日
D、2010年7月15日
17、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则
B、当事人平等原则
C、合法原则
D、尊重当事****利原则
E、调解公开原则
18、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B、依法限制用人单位安排劳动者的加班
C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
19、多项选择题 某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（）。
A.建筑公司取消合同属于违约行为
B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同
C.建筑公司有权取消合同
D.加工厂不得要求继续履行
E.建筑公司应赔偿加工厂损失
20、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。
A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B、自施工合同订立之曰起至施工合同履行完毕止
C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D、自工程开工之日起至竣工验收合格止
21、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立
B、由于不可抗力致使合同不能履行
C、作为当事人一方的公民死亡
D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E、法定代表人变更
22、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5年内不予注册
C.责令停止执业3年
D.责令停止执业1年
23、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准
B、建筑节能国际标准
C、建筑节能强制性标准
D、建筑节能推荐性标准
24、多项选择题 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A.放弃中标
B.因不可抗力提出不能履行合同
C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D.被查实存在影响中标结果的违法行为
E.他人对中标结果提出异议的
25、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
26、多项选择题 按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。
A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包
27、单项选择题 提出行政许可申请的法定方式不包括（）。
A.电子邮件
B.电话
C.传真
D.信函
28、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位
B.工程监理人员的名单
C.工程监理权限
D.工程监理的内容
E.工程监理入场时间
29、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
30、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1
B、2
C、3
D、4
31、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B．勘察文件应注明工程使用年限
C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
32、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改
33、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包
34、单项选择题 下列关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
35、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
36、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
37、多项选择题 在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是（）。
A.因回填土方不实导致基础沉陷
B.因地震作用造成墙体倾斜
C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落
D.因他人纵火导致装修烧毁
E.因连接螺栓错误导致设备震动
38、多项选择题 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A.涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行
B.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内
C.某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业
D.施工企业必须为从业人员办理工伤保险
E.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
39、单项选择题 某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。
A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日
40、单项选择题 某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（）。
A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定
41、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度
B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理
D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
42、多项选择题 下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程
43、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75%
B.85%
C.95%
D.100%
44、单项选择题 某项目经理于2005年11月19日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2007年2月13日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于()之前提出注册申请。
A、2006年11月19日
B、2007年3月13日
C、2008年11月19日
D、2010年2月13日
45、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡
B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍
C、在施工现场入口处设置安全警示标志
D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
46、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的
B.债权人拒绝受领的
C.债权人分立后，多个债权人主张债权的
D.债权人单方变更履行地的
E.债权数额争议的
47、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
48、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款
B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
D.双方订立书面仲裁协议
49、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
50、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
51、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是（）。
A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的
B.对方延迟履行合同，经催告后履行的
C.有违约行为致使不能实现合同目的
D.发生不可抗力导致合同无法履行
E.对方不适当履行合同
52、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
53、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等
B.公平
C.自愿
D.诚实守信
54、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
55、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年
56、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
57、单项选择题 主债权消灭，从属债权的状态应当是（）。
A.仍然有效
B.消灭
C.效力待定
D.成为新债权
58、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.暂定级
59、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
60、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
61、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人
B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同
C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同
D.保证的担保人只能是第三人
62、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
63、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院
64、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
65、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小
B.收支频繁
C.流动极性强
D.普遍可以接受
E.最容易发生意外
66、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
67、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
68、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日
B.2007年4月1日
C.2008年4月1日
D.2009年4月1日
69、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价
B.招标人在招标前预先内定中标人
C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价
D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
70、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
71、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料
72、单项选择题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱。委托其代买设备一台。在代买过程中5000元钱被小偷偷走。则5000元钱的损失应为()负担。
A.甲
B.乙
C.甲、乙均分担
D.乙承担大部分，甲适当分担
73、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构
B．建设单位
C．施工单位
D．监理单位
74、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
75、多项选择题 甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。
A.该约定属于有关相邻关系的约定
B.该约定属于土地承包合同
C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行
76、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表
77、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
78、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
79、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构
80、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.承诺邀请
81、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程
82、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让
B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式
D.按照当事人的约定不得转让
E.依照法律规定不得转让
83、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
84、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房
B.某民营渔业公司兴修鱼塘
C.某省兴建经济适用住房
D.某外资超市修建地下停车场
85、单项选择题 建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。
A.监督检查建筑起重机械的使用情况
B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字
D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员
86、单项选择题 中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。
A、10%
B、15%
C、25%
D、40%
87、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误
B．原材料缺陷
C．不可预料的意外事故
D．工艺不完善
88、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.合同违约行为并不需要承担法律责任
C.法律责任即承担不利的后果
D.法律责任的实现由国家强制力作保障
E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
89、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
90、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10
B、7
C、15
D、3
91、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人
B.债务人
C.保证人
D.债务人或者第三人
92、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除
B.抵消
C.混同
D.提存
93、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证
B.未办理延期手续
C.生产单位变更企业名称
D.超越法定职权颁发安全生产许可证
94、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点
95、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
96、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同
B、买卖合同
C、租赁合同
D、借款合同
97、多项选择题 某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。
A.建筑公司不付款的行为属于违约
B.建筑公司有权主张解除合同
C.混凝土站有权要求建筑公司付款
D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保
E.建筑公司行使的是不安抗辩权
98、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关
B.作出决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
99、单项选择题 某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。
A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日
100、单项选择题 到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）
A.75%
B.85%
C.95%
D.100%
101、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人
B.施工方
C.发包人和施工方共同
D.监理方
102、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
103、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
104、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
105、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工
B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同
D.受发包单位委托履行工程监理职责
106、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B、明示施工单位在施工中应优化工期
C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
107、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇）
B.县
C.市
D.省
108、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
109、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更
B．企业名称变更
C．企业法人变更
D．企业设立分公司
E．企业注册地址变更
110、多项选择题 适用我国《著作权法》保护的作品是（）。
A.节能空调
B.计算方法
C.公司名称
D.计算机软件
E.施工图纸
111、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
112、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
113、单项选择题 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
114、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
115、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B.勘察文件应注明工程使用年限
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
116、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、从业人员
D、安全生产管理人员
E、特种作业人员
117、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
118、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表
B、工会代表
C、企业方面代表
D、劳动行政部门代表
E、律师
119、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续
B.完整的技术档案和施工管理资料
C.施工单位签署的工程保修书
D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
120、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()。
A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确
C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计
D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
121、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B、供应商应向施工单位承担违约责任
C、供应商应向贸易公司承担违约责任
D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
122、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
123、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
124、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
125、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
126、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权
B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿
C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任
D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
127、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行
B.与法院协商处理执行与否
C.请求政府部门决定
D.不停止执行
128、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
c.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间
129、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
130、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
131、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关
B、学校、幼儿园
C、医院
D、经企业法人授权的法人分支机构
E、企业的职能部门
132、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
133、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A．土地主管部门
B．建设行政主管部门
C．城乡规划主管部门
D．授权的镇人民政府
134、单项选择题 对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当由（）负责返修。
A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同
135、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
136、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
137、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B．由行政主管部门主持达成的调解书
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
138、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
139、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
E.质量检测单位
140、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、2年
141、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
142、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
143、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B.建设单位只能向安装公司索赔20万元
C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
144、多项选择题 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C.地面石材铺贴工程的保修期是2年
D.电气工程的保修期是2年
E.主体结构工程保修期为无限期
145、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60
146、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会
147、单项选择题 以下情形中，不属于行政调解的是（）。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
148、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是（）
A.对国务院部门或者县级以上人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件
B.海关处理的案件
C.本辖区内重大复杂的案件
D.因不动产提起的行政诉讼案件
149、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制
B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业
C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险
D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
150、单项选择题 除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
151、单项选择题 建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
152、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同
C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
153、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
154、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%
155、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期
B.要约中止
C.要约失效
D.要约效力待定
156、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工
B.自行修改后施工
C.经监理批准后自行修改
D.向设计单位提出修改建议
157、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理
158、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
159、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效
160、单项选择题 下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
161、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组
162、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
163、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年
B.6个月
C.1年
D.2年
164、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂，工程量大的项目
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
165、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲
B.书面通知所有的投标人
C.口头通知投标人甲即可
D.口头通知所有的投标人
166、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
167、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括（）。
A.招标项目的技术要求
B.对投标人资格审查的标准
C.投标报价要求
D.拟签订合同的主要条款
E.最高标限价和最低投标限价
168、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业
B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业
C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业
D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
169、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.分包单位
170、单项选择题 某建筑公司于2006年4月2日提出申请，于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照；于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。
A.2006年4月2日
B.2006年4月12日
C.2006年10月5日
D.2006年11月3日
171、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方交付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
172、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用
173、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员
B.投标人代表
C.招标人
D.评标委员会主任
174、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计
B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C.向建设单位详细说明施工图设计文件
D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
175、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
176、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日
B.2007年3月20日
C.2008年3月1日
D.2008年3月20日
177、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权
B.担保物权
C.收益权
D.不动产物权
178、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
179、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同
B.附生效条件的合同
C.附成就条件的合同
D.附期限条件的合同
180、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
181、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
182、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少
D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
183、单项选择题 建设工程纠纷的一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向()申请执行。
A.仲裁委员会
B.建设行政主管部门
C.人民法院
D.工商行政管理部门
184、多项选择题 施工合同可撤销、可变更的情形有（）。
A.合同内容显失公平
B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.违反建筑法的强制性规定的合同
D.订立合同时对合同内容存在重大误解的
E.损害社会公共利益的合同
185、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员
186、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
B.被代理人或者代理人死亡
C.被代理人丧失民事行为能力
D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
187、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程
B、依法报审施工图设计文件
C、依法向有关单位提供原始资料
D、依法对设计文件进行技术交底
188、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%
189、单项选择题 在缔约过程中，由于当事人的疏忽，在合同中未约定支付货币的地点，事后双方也未就合同履行的地点达成一致的，则()。
A.在接受货币一方所在地履行
B.可视为无效合同
C.可按可撤销合同对待
D.在支付货币一方所在地履行
190、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
191、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会
B、仲裁事项
C、双方不到法院起诉的承诺
D、请求仲裁的意思表示
192、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
193、单项选择题 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
194、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
195、单项选择题 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工企业
D.安装单位
196、多项选择题 委托合同中，委托人的义务主要包括()。
A、支付费用的义务
B、支付报酬的义务
C、亲自处理委托事务的义务
D、委托事务报告和转交财产的义务
E、赔偿损失的义务
197、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法
B.工程施工法
C.环境保护法
D.消防安全法
198、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方
B.继续履行
C.赔偿损失
D.解除合同
E.提供相关证明
199、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内
200、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立
B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立
C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立
D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
201、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收
B、重新检查施工质量
C、重新组织竣工验收
D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
202、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告
B、认定事故的性质和事故责任
C、提出对事故责任者的处理决定
D、总结事故教训，提出防范和整改措施
E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
203、单项选择题 国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为（）。
A.排名第一的中标候选人
B.报价最高的中标候选人
C.报价最低的中标候选人
D.排名前三的中标候选人择优选择
204、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权
B.自物权
C.担保物权
D.用益物权
205、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
206、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴
B、不予支持
C、支付按合同约定全部支付
D、只支持按银行同类贷款利息支付
207、多项选择题 对于建设工程保修义务的承担和维修的经济责任承担的处理原则的叙述中，正确的有()
A、施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B、由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔
C、因建筑材料、构(配)件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任
D、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
E、因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担费用
208、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整
B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
C.参加验收各方主体验收意见不一致的
D.参加验收人员不具备相应资格的
E.验收程序和执行标准不符合要求的
209、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.使用单位
D.安装单位
210、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
211、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存
212、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明
B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C、拆除施工组织方案
D、堆放、清除废弃物的措施
E、拆除施工设计方案
213、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定
214、单项选择题 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
215、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.无效合同
D.可变更合同
216、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为
217、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时
218、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告
B、有具体的诉讼请求和事实根据
C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
219、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置
220、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
221、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
222、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.安全生产管理部门
D.建设行政管理部门
223、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准
224、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址
B.招标项目的性质
C.招标项目的数量
D.招标项目的质量要求
E.获取招标文件的办法
225、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日
B.8月30日
C.10月8日
D.10月20日
226、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发
B．申请公司设立
C．工商管理机关批准
D．组织机构代码证签发
227、多项选择题 当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密
B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失
C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿
D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良
E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同
228、单项选择题 在所有权的权能中，最核心的权利是（）权。
A.占有
B.使用
C.收益
D.处分
229、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
230、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的
B．生产经营发生严重困难的
C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
231、多项选择题 工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。
A、未完成建筑节能工程设计内容的
B、参加验收人员不具备相应资格的
C、参加验收各方主体验收意见不一致的
D、验收程序和执行标准不符合要求的
E、各方提出的问题未整改完毕的
232、多项选择题 应当认定为工伤的有（）。
A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
C.患重大疾病的
D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故
E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
233、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员
B.企业主要负责人
C.项目负责人
D.专职安全生产管理人员
E.造价人员
234、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的
C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
235、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
236、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B．工程监理单位可以分包监理业务
c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
237、单项选择题 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.港口所在地
238、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
239、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效
B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议
C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立
D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
240、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
241、多项选择题 不需要办理施工许可证的建设工程有（）。
A.工程投资额在30万元以下的建筑工程
B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程
C.农民自建低层住宅的建筑活动
D.企业自建低层住宅的建筑活动
E.军用房屋建筑工程
242、单项选择题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是()。
A、实行每月防火巡查，并建立巡查记录
B、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
243、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
E.设立地役权应当签订地役合同
244、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同
245、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
246、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存
247、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门
B、市政管理部门
C、城建档案管理部门
D、建设单位
248、单项选择题 在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
249、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
250、单项选择题 投标人的报价一般由()组成。
A.成本、费用、税金、利润
B.成本、税金、利润
C.成本、规费、税金、利润
D.成本、利息、税金、利润
251、多项选择题 以下情形中，不属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A.认为行政机关侵犯其人身权、财产权
B.国防外交等国家行为
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权
E.行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定命令
252、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
253、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
254、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程
B、模板工程
C、脚手架工程
D、高空作业工程
255、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决
B、按撤诉处理
C、按缺席判决
D、进入再审程序
256、多项选择题 仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁地点
C.仲裁事项
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁员
257、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
258、单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。
A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
259、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立
B、合同被公证
C、该物权登记
D、不动产交付
260、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求
B.投标报价要求
C.标明特定的生产供应者
D.拟签订合同的主要条款
261、多项选择题 下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开丁又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开T报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施T单位应具备的条件
262、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
263、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行
B.投标人为2人以上的开标有效
C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出
D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
264、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应向发证机关重新申请领取施工许可证
D.应当报发证机关重新核验施工许可证
265、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会
B、人民法院
C、公安机关
D、政府主管部门
266、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的
B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的
C.投标截止后投标人撤销投标文件的
D.投标人未中标的
267、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
268、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
269、单项选择题 超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。
A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权
270、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
271、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿
B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿
C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿
D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
272、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
273、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）
A．继续按照工程图纸施工
B．按照技术标准修改图纸
C．按照标准图集施工
D．及时提出意见和建议
E．通过建设单位要求设计单位予以修改
274、单项选择题 按照消防安全自我评估机制的要求，消防安全重点单位（）自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
275、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
276、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
277、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付
B、迟延交付
C、简易交付
D、指示交付
E、占有改定
278、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人
279、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
280、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关
B．人民法院
C．公安机关
D．人民检察院
E．工会
281、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术
282、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工
B.水泥浇筑工
C.建筑电工
D.建筑架子工
E.高处作业吊篮安装拆卸工
283、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
284、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
285、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员
286、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准
B.工程建设通用的安全标准
C.工程建设专用的制度方法标准
D.工程建设通用的试验标准
E.工程建设行业专用的评定方法标准
287、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构
C.招标项目应当设定标底，标底必须保密
D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查
E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
288、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
289、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款
B．施工中偷工减料造成的损失
C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D．噪声污染使周边居民无法正常休息
E．建材供应商供应的建筑材料不合格
290、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.法定管辖
D.指定管辖
E.移送管辖
291、多项选择题 下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章
C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
D.投标文件附有招标人不能接受的条件
E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
292、多项选择题 运输合同中，托运人的权利主要有()。
A、特殊情况下的拒运权
B、求偿权
C、任意变更解除权
D、留置权
E、有条件的拒绝支付运费权
293、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
294、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
295、单项选择题 下列各项中，()属于附条件的法律行为。
A.由于小张工作表现出色，所以单位年终发给他1万元资金
B.老张对小王说，等老张的儿子结婚时，老张租给小王的房子要收回
C.房屋买卖合同的当事人约定将办理过户登记手续作为该合同生效的条件
D.小马对她父母许诺，在她父母60岁时由她送父母出国旅游
296、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
297、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
298、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准
B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜
C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改
D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
299、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
300、单项选择题 某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款。”2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。
A、2005年10月10日
B、2005年10月20日
C、2005年12月1日
D、2006年5月1日