时间:2019-12-26 04:10:08
1、单项选择题 基本预备费是静态投资的组成部分，对该费用的使用应在年度投资计划中列明细项目和额度，报（）批准后开支。
A.投资人
B.项目法人
C.涉及审批单位
D.建设单位
2、单项选择题 计算建设期还贷利息时，如果贷款是按季度、月份平均发放，为了简化计算，通常假设（）。
A.贷款均在每年的年中支用
B.贷款均在每年的年初支用
C.贷款均在每年的年末支用
D.贷款按月计息
3、多项选择题 水工建筑物施工条件甚差，主要难点为（）。
A.深基坑开挖
B.高边坡处理
C.高空作业
D.复杂地基的处理
E.防洪度汛
4、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
5、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
6、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
7、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
8、单项选择题 经营者将自己经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为（）。
A．融资租赁
B．经营租赁
C．服务租赁
D．人才租赁
9、多项选择题 属于非法分包工程的情形包括（）。
A.将承包的工程肢体后全部分包出去
B.承包分包工程后再分包
C.经发包人和监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包
D.将主体工程的结构施工分包
E.未经发包人或监理人同意的分包
10、多项选择题 按现行部颁规定，属于建设管理费的项目有（）。
A.项目建设管理费
B.联合试运转费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
E.工程建设监理费
11、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
12、单项选择题 据现行部颁水土保持工程概算编制规定，泥石流防治工程中的桩林应属（）。
A.一级项目
B.二级项目
C.三级项目
D.四级项目
13、多项选择题 下列（）属于现金流出项目。
A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税
14、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
15、单项选择题 为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A.实施动态控制
B.推行标准化和规范化管理
C.实施社会化和专业化管理
D.采用现代管理方法进行计划
16、单项选择题 绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。
A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5
17、多项选择题 水利水电建筑工程按其性质，工程量可以划分为以下几类（）。
A.设计工程量
B.图纸工程量
C.施工超挖、施工附加及超填工程量
D.施工损失重
E.质量检查工程量、试验工程量
18、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
19、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
20、单项选择题 根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）。
A.3.41
B.3.35
C.3.22
D.3.14
21、单项选择题 在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
22、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A.不特定的法人
B.特定的法人或者其他组织
C.特定的法人、自然人或者其他组织
D.不特定的其他组织
23、单项选择题 按现行规定，计算钢筋预算价格时，低合金钢20MnSi的代表规格为（）。
A.φ8～16ｍｍ
B.φ18～20ｍｍ
C.φ16～18ｍｍ
D.φ20～25ｍｍ
24、单项选择题 已知某投资项目寿命期为n，基准收益率为ic，项目净现值为NPV，净年值为NAV，则下式正确的是（）。
A.NAV=NPV／n
B.NAV=NPV×ic
C.NAV=NPV×（P／A，ic，n）
D.NAV=NPV×（A／P，ic，n）
25、单项选择题 根据现行部颁规定，施工单位参加联合试运转人员的工资包括在（）之内。
A.间接费内
B.安装人工费内
C.联合试运转费内
D.现场管理费内
26、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
27、单项选择题 在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。
A.上级主管部门
B.监事会
C.董事会
D.各投资方
28、多项选择题 下列活动中属于项目的包括（）。
A.开发一种新产品
B.实施一项企业人事制度改革
C.为一个住宅小区提供物业管理服务
D.策划一个庆祝节目的晚会
E.定期维护机动车辆
29、多项选择题 建筑市场的需求具有的特点有（）。
A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性
30、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
31、多项选择题 下列属于微观经济因素的有（）。
A.产业政策
B.价值规律
C.财政政策
D.供求规律
E.货币流通规律
32、多项选择题 土工合成材料具有（），因而在水利工程中获得极为广泛的应用。
A.防渗功能
B.抗滑功能
C.反滤功能
D.防护及加固功能
E.隔离功能
33、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
34、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
35、单项选择题 下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。
A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织
36、单项选择题 1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。
A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期
37、单项选择题 根据现行部颁规定，大型电力变压器运输的充氮费用包括在（）内。
A.设备原价
B.运杂费
C.采购及保管费
D.另外计算
38、多项选择题 下列关于寿命周期成本的论述正确的有（）。
A.功能水平越高，寿命周期成本越低
B.功能水平越低，寿命周期成本越低
C.存在使寿命周期成本达到最小值的功能水平
D.生产成本随功能水平的提高而降低
E.使用成本随功能水平的提高而降低
39、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款
40、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
41、单项选择题 甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）万元补偿。
A.30
B.50
C.90
D.0
42、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船定额中未包括（）。
A.排泥管安装拆除
B.挖泥、排泥
C.工作面转移及各种辅助工作
D.固定船位
43、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。
A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费
44、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
45、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
46、多项选择题 根据现行水利水电合同条件中关于工程变更价款确定原则的规定，以下说法正确的是（）。
A.合同中已有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的价格
B.合同中只有类似于变更工作的项目，可以参照此类似项目的价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工作的项目，必须由监理工程师确定其变更价格
D.合同中没有类似于变更工作的项目，应由监理工程师与发包人和承包商协商确定变更价格
E.合同中没有有类似于变更工作的项目，由业主确定其变更价格
47、单项选择题 合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.法人与自然人
D.权利与义务
48、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
49、单项选择题 在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。
A.总成本
B.固定成本
C.可变成本
D.边际成本
50、多项选择题 所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。
A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值
51、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》洞井石方开挖定额的轴流通风机台时数量，系按一个工作面长（）拟定的。
A.200m
B.300m
C.400m
D.500m
52、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费费率为（）。
A.30%
B.50%
C.85%
D.45%
53、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
54、单项选择题 现行部颁概算定额中，零星材料费是以费率（%）形式表示，其计算基数为（）。
A.主要材料之和
B.人工费、主要材料费之和
C.人工费、机械费之和
D.机械费
55、多项选择题 按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。
A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价
56、单项选择题 代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
57、多项选择题 按现行部颁规定，应编制资金流量表的项目有（）。
A.建安工程
B.设备工程
C.独立费用
D.预备费
E.环保工程
58、单项选择题 静态投资控制是指在工程建设全过程中，完成的静态投资额不得突破以（）编制的设计概算静态总投资。
A.主体开工年
B.某一价格水平年
C.筹建期第一年
D.可研阶段
59、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
60、多项选择题 建筑产品的生产成本包括（）。
A.直接成本
B.利润
C.税金
D.间接成本
E.风险成本
61、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
62、多项选择题 下列（）属于国民经济评价中的转移支付。
A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴
63、多项选择题 水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。
A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性
64、多项选择题 企业发行股票筹资的特点包括（）。?
A.企业资金成本率较低
B.企业负债比率可得到降低?
C.企业少纳所得税
D.分散原有股东的控制权
E.企业融资风险低
65、多项选择题 当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型
66、多项选择题 下列关于项目组织形式论述中正确的包括（）。
A.在职能式组织中，职能部门的作用得到发挥
B.在职能式组织中，各个部门建立了信息通道，关系容易协调
C.项目式组织中，项目经理对项目全权负责
D.项目式组织中，纵向信息传递迅速
E.项目式组织中，项目组织中各部门没有明显的界限，各部门之间容易沟通
67、单项选择题 重力坝要求基础有较高的承载力和摩擦系数，所以大都建在（）。
A.粘土地基上
B.砂石料基础上
C.软土地基上
D.岩基上
68、单项选择题 南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。
A.中线一期工程
B.南水北调东线和中线一期工程
C.东线一期工程
D.东线、西线和中线一期工程
69、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
70、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
71、单项选择题 目前世界上70%的疏浚工程是依靠下面哪一种施工方式（）来完成的。
A.链斗式挖泥船配运泥驳
B.耙吸式挖泥船配拖轮抛泥
C.抓斗式挖泥船就地堆弃
D.绞吸式挖泥船通过水力输送
72、多项选择题 在水利工程施工中，采用缆索起重机来完成整个大坝混凝土的浇筑，具有较多的优越性，缆机可分为以下几种类型（）。
A.摆动式
B.固定式
C.平移式
D.辐射式
E.旋转式
73、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾（）、竹木流放和渔业等方面的需要。
A.防洪
B.供水
C.灌溉
D.航运
E.海运
74、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
75、多项选择题 年金的形式有（）。
A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金
76、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
77、单项选择题 某项目第一、第二年分别投资1000万元、500万元。第二、第三年收益100万元，经营费用分别为40万元，其余投资期望在以后的六年内收回，则每年需要收益（）万元。（i=10％）
A.1810
B.512.61
C.415.59
D.618.93
78、多项选择题 水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。
A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房
79、单项选择题 下列各项工资支出，应计入管理费用的有（）。
A.生产人员工资
B.生产车间管理人员工资
C.销售人员工资
D.行政管理人员工资
80、单项选择题 属于我国现行的监理制的特点的是（）。
A.监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同
B.监理由业主选择但属于独立的第三方
C.监理单位由业主和承包商协商选择
D.监理单位是业主的代理人
81、多项选择题 基础性投资的特点有（）。
A.投资规模大
B.建设周期长
C.自然垄断性强
D.社会影响大
E.较大的外部性
82、单项选择题 有关现值的阐述，正确的是（）。
A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来
83、单项选择题 承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。
A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价
84、多项选择题 建设项目常见的风险分析方法有（）。
A.盈亏平衡分析
B.最小损失法分析
C.敏感性分析
D.概率分析
E.蒙特卡洛分析法
85、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
86、单项选择题 下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。
A.水利部是国务院水行政主管部门
B.流域机构是水利部的派出机构
C.省水利厅是本地区的水行政主管部门
D.水利建设项目法人只是项目的建设单位
87、单项选择题 固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。
A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法
88、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用
89、单项选择题 按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。
A.社会风险
B.政治风险
C.人为风险
D.法律风险
90、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。
A.现场管理人员
B.生产及管理单位人员
C.生产工人
D.辅助生产工人
91、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
92、多项选择题 根据《水污染防治法》，关于生活饮用水地表水源一级保护区，下述正确的是（）。
A.禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水
B.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳等活动
C.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建供水设施
D.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内扩建供水设施
E.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内建设水处理设施
93、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
94、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
95、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
96、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
97、单项选择题 如果不采用任何措施，混凝土出机口温度比月平均气温（）。
A.相同
B.高
C.低
D.说法不对
98、多项选择题 下列属于总成本费用的是（）。
A.工资及福利费
B.维护费
C.折旧费
D.摊销费
E.所得税
99、单项选择题 当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。
A.增大产量
B.减少产量
C.获得最大利润
D.产量不变
100、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
101、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
102、单项选择题 某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。
A.8250
B.5280
C.7000
D.7850
103、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装完毕后，设备单位试运转费用应包括在（）之内。
A.联合试运转费
B.系统试运转费
C.科学研究试验费
D.安装工程费
104、单项选择题 FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
105、多项选择题 溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。
A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求
106、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。
A.建设行政主管部门
B.水行政主管部门
C.环境行政主管部门
D.林业行政主管部门
107、单项选择题 盈亏平衡点位置与适应市场变化能力及项目抗风险能力的关系，正确的是（）。
A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强
B.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强
C.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱
D.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强
108、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
109、多项选择题 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
110、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
111、多项选择题 当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资
112、单项选择题 对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
113、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
114、多项选择题 灌溉效益的计算方法有（）。
A.频率法
B.分摊系数法
C.影子水价法
D.缺水损失法
E.对比法
115、多项选择题 按项目目标进行分类，包括（）计划。
A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本
116、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
117、多项选择题 下列属于制造成本的是（）。
A.直接材料费
B.直接工资
C.其他直接支出
D.销售费用
E.管理费用
118、多项选择题 建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算
119、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
120、单项选择题 已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。
A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％
121、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
122、多项选择题 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同
123、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
124、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。
A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费
125、多项选择题 水工建筑物的型式、结构和尺寸与建筑物所在地区的（）等条件密切相关。
A.交通条件
B.地形、地质
C.水文
D.气象
E.水流
126、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。
A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费
127、多项选择题 企业自有资金由（）组成。
A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润
128、单项选择题 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.综合定额
D.时间定额
129、多项选择题 价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。
A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息
130、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
131、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
132、多项选择题 按现行部颁定额，下列各项费用已经计入其他材料费和零星材料费中的是（）。
A.冬雨季施工增加费
B.地下工程照明费
C.混凝土工程养护用材料
D.工作面内的脚手架、排加、操作平台等的摊销费
E.施工场地和公用施工道路的照明费用
133、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
134、多项选择题 合同争议调解的方式包括（）。
A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解
135、多项选择题 固定资产价值重估的方法主要有（）。
A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法
136、单项选择题 竞争性建设项目的目标是（）。
A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足
137、单项选择题 防渗墙混凝土要求入孔时塌落度为（）。
A.18～20cm
B.22～34cm
C.34～38cm
D.35～40cm
138、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
139、单项选择题 根据现行部颁定额，吹填工程计算单位为（）。
A.折算为自然方
B.陆上方
C.实方
D.堆填方
140、单项选择题 根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。
A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费
141、单项选择题 以下选项中不属于独立费用的是（）。
A、建设管理费
B、建设场地征地费
C、生产准备费
D、预备费
142、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
143、多项选择题 机械固沙工程中的沙障通常包括为（）。
A.防沙土墙
B.高立式柴草沙障
C.低立式柴草沙障
D.泥墁压盖
E.防沙栅栏
144、多项选择题 根据《价格法》，政府在必要时可以对（）商品价格实行政府指导价或政府定价。
A.资源稀缺的少数
B.自然垄断的
C.重要的公用事业
D.价格昂贵的
E.机械设备
145、单项选择题 水电站项目的外部性体现在（）。
A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响
146、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
147、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
148、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建
149、多项选择题 已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。
A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）
150、多项选择题 影响建筑材料预算价格变动因素包括（）。
A.定额材料消耗量
B.材料生产成本
C.运输距离
D.市场供求
E.材料供应体制
151、多项选择题 能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。
A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法
152、单项选择题 当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。
A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定
153、单项选择题 水利工程常采用的经济评价方法是（）。
A.成本-效益法
B.最低费用法
C.公共劳务收费法
D.机会成本法
154、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
155、单项选择题 项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。
A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%
156、单项选择题 建筑产品的利润总额等于（）。
A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金
157、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
158、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
159、多项选择题 按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。
A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议
160、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位
161、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
162、单项选择题 大、中型水利水电工程项目划分为（）。
A.单位工程、单项工程、分部工程
B.单位工程、分部工程、分项工程
C.单位工程、分部工程、单元工程
D.分项工程、分部工程、单位工程
163、多项选择题 在现行经济体制下，一般需要进行国民经济评价的项目是（）。
A.国家参与投资的大型项目
B.大型交通基础设施建设项目
C.较大的水利水电项目
D.市场定价的竞争性项目
E.国家控制的战略性资源开发项目
164、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
165、单项选择题 按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。
A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%
166、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
167、单项选择题 预备费可分为两类，其中在设计阶段难以预料而在建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用叫（）.
A、价差预备费
B、基本预备费
C、利息预备费
168、单项选择题 现行碾压混凝土坝（堰）体施工工法有两种：一种为全断面工法，另一种为金包银工法。全断面工法简称为（）。
A.RCD工法
B.RCC工法
C.RDC工法
D.RCE工法
169、多项选择题 编制预算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗量
170、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
171、单项选择题 根据现行部颁规定，坝体二期通水冷却水费用应包括在（）中。
A.其他直接费
B.施工辅助工程
C.混凝土配合比
D.混凝土温控费
172、单项选择题 某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。
A.392
B.380
C.346
D.314
173、多项选择题 政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（）。
A.政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率
B.在公共产品的供给方面市场配置更有效率
C.在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率
D.在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率
E.各种投资主体并存的多元化格局已经形成
174、多项选择题 在制定工程项目计划时，应满足计划的（）要求。
A.符合实际
B.全面性
C.弹性
D.详细程度
E.便于行政管理
175、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
176、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
177、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
178、多项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。
A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后
179、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
180、单项选择题 预算定额是在（）基础上综合扩大编制而成。
A.概算定额
B.劳动定额
C.时间定额
D.施工定额
181、多项选择题 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.人员
B.资源
C.造价
D.盈利
E.风险
182、单项选择题 根据现行部颁规定，施工临时道路养护费用应包括在（）内。
A.运输机械台时费
B.现场经费中的临时设施费
C.第四部分临时工程费
D.单位扩大指标
183、多项选择题 当动态投资回收期小于项目的计算期时，则必然有（）。
A.静态投资回收期小于项目寿命期
B.净现值大于零
C.净现值等于零
D.内部收益率大于基准收益率
E.内部收益率等于基准收益率
184、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
185、单项选择题 1993年底由（）组织我国部分专家教授，对丹江口水利枢纽进行了全面的后评价工作，这是我国第一个水利项目后评价项目。
A.水利部水利水电规划设计总院和丹江口管理局
B.中国水利经济研究会和丹江口管理局
C.中国水利造价专委会和丹江口管理局
D.中国水利工程协会和丹江口管理局
186、多项选择题 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。
A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件
187、单项选择题 根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。
A.管子本体自重“t”
B.管子、管子附件总重“t”
C.管子、管子附件及阀门总重“t”
D.机组单机容量（MW）
188、单项选择题 在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（）。
A.CM方式
B.传统方式
C.设计-管理方式
D.工程指挥部
189、单项选择题 工程造价管理的核心内容是（）。
A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查
190、单项选择题 水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。
A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%
191、单项选择题 根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。
A.台班
B.台时
C.米时
D.组时
192、单项选择题 在固定资产的各类折旧方法中，各年折旧率均不相同的折旧方法是（）。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
193、多项选择题 一般说来，项目组织的组织形式包括（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织
194、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
195、多项选择题 《招标投标法》规定，招标方式分为（）。
A.公开招标
B.两阶段招标
C.邀请招标
D.代理招标
E.议标
196、单项选择题 将财务评价中的固定资产投资调整为国民经济评价中的经济费用，其中建筑安装工程单价中的计划利润将调整为（）。
A.取消
B.施工企业资金回收费
C.社会平均利润
D.不变
197、多项选择题 传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。
A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性
198、单项选择题 水利枢纽与其他建设工程相比，其施工条件的艰巨性主要是（）。
A.地基与基础复杂
B.施工期必须解决施工导流问题
C.水工建筑物造型的多样化
D.进展缓慢
199、单项选择题 水利建设关系着（），在国民经济建设中占有重要地位，这已成为全社会共识。
A.GDP增长
B.经济可持续发展，构建和谐社会
C.恩格尔系数变化
D.人民生命财产安全
200、单项选择题 工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中
201、多项选择题 （）是构成建筑安装工程费的主体，在水利工程总投资中占有很大的比重。
A.人工费
B.间接费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.企业利润
202、多项选择题 根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括（）。
A.流域综合规划
B.流域专业规划
C.区域综合规划
D.区域专业规划
E.区域发展规划
203、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
204、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
205、单项选择题 如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
206、单项选择题 评标时的评标价，是指（）。
A.标底价格
B.全部投标人报价的平均值
C.以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值
D.标底价格与全部投标人报价的平均值的均值
207、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
208、多项选择题 水利工程建筑物的特点为（）。
A.工作条件的复杂性
B.设计造型的独特性
C.施工条件的艰巨性
D.建筑物形式的多样性
E.失事后果的严重性
209、单项选择题 工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的
210、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
211、单项选择题 大多数施工索赔采用的计算方法是（）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法
212、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
213、单项选择题 对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工图设计阶段
214、多项选择题 如果某投资项目的净现值为负，静态投资回收期小于项目寿命期，则下列说法正确的有（）。
A．项目亏损
B．项目投资收益率没有达到要求的标准
C．项目动态投资回收期小于项目寿命期
D．项目动态投资回收期大于项目寿命期
E．项目内部收益率小于基准收益率
215、单项选择题 工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。
A.反映社会平均水平
B.反映企业平均先进水平
C.反映国家经济发展水平
D.反映先进企业所达到的水平
216、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
217、多项选择题 粉煤灰划分等级的指标依据是（）。
A.细度
B.容重
C.烧失量
D.需水量比
E.三氧化硫
218、多项选择题 列属于水利工程管理单位营运能力评价指标的是（）。
A.应收账款周转率
B.公益服务补偿率
C.营业收入利税率
D.经营收益弥补公益亏损率
E.存货周转率
219、单项选择题 可行性研究投资估算是（）的重要依据。
A、项目科学决策
B、列入计划
C、开工报告审批
D、编制标底
220、单项选择题 某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其帐户上有多少钱，应选用（）公式来计算。
A.年金终值
B.复利终值
C.偿债基金
D.资金回收
221、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
222、单项选择题 在水利工程中其产权不属于单位却为项目配套的专用设施如专用道路，送变电站，在编制竣工决算时此项应属于（）.
A.待核销基建支出
B.非经营性项目转出资金支出
C.递延资产支出
D.建筑安装工程支出
223、多项选择题 水利工程压力灌浆按其使用目的可分为（）。
A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.接触灌浆
D.回填灌浆
E.化学灌浆
224、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
225、单项选择题 根据现行部颁规定，设计过程中，常规的科研试验费应计入（）。
A.咨询费
B.勘测设计费
C.其他直接费
D.科研试验费
226、单项选择题 建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费及（）。
A、设备调试费
B、联合试运转费
C、单机运转费
227、单项选择题 根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。
A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费
228、多项选择题 有效控制静态投资的关键问题是（）。
A.把工程量的增加控制在允许的范围内
B.认真分析承包商的中标价与概算价的差额
C.不得任意提高建设标准
D.要有足够的风险预留
E.降低融资成本
229、多项选择题 水利工程效益的特点包括（）。
A.发展性
B.综合性
C.随机性
D.单一性
E.复杂性
230、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
231、多项选择题 在价值工程中，功能整理的目的有（）。
A.明确各项功能之间的关系
B.去掉多余功能，补充不足功能
C.加深对事物的理解
D.明确实施价值工程的重点
E.提供方案创新的途径
232、多项选择题 电价制定的方法有（）。
A.商品价值决定法
B.市场需求定价法
C.承受能力定价法
D.边际成本定价法
E.心理价值定价法
233、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。
A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和
234、多项选择题 下列关于盈利的说法不正确的有（）。
A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C.价格形成中的盈利等于企业利润
D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E.制定商品价格时要计算实际盈利
235、单项选择题 动态管理主要是指对构成工程总投资中的（）的管理。
A.价格指数、融资成本
B.价差、建设期利息
C.价差、融资成本
D.预备费
236、多项选择题 根据项目产品自身的特点及其市场环境，投资项目可分为（）。
A.盈利性投资项目
B.竞争性投资项目
C.基础性投资项目
D.公益性投资项目
E.混合公共品
237、单项选择题 在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。
A.向较高水平方向变动
B.向较低水平方向变动
C.不变
D.围绕价值上下波动
238、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
239、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
240、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
241、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
242、多项选择题 财务评价的基本内容有（）。
A.财务报表的编制
B.财务费用与效益的识别
C.财务评价指标的计算与评价
D.财务费用与效益的估算
E.实现社会资源配置
243、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
244、多项选择题 按现行部颁规定，属于现场经费中临时设施费的有（）。
A.进场道路
B.支线供水
C.道路养护
D.场内施工排水
E.施工场地照明
245、单项选择题 根据现行部颁定额，门式起重机安装按（）选用定额子目。
A.型号
B.主钩起重能力
C.规格
D.设备自重
246、单项选择题 某公司发行长期债券500万元，筹资费率为3%，债券利息率为10%，所得税税率为33%，则其债券成本率为（）。
A.4.98%
B.6.91%
C.10.31%
D.15.39%
247、单项选择题 下列关于项目组织形式论述正确的是（）。
A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速
248、单项选择题 混合性公共品的供给方式是（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
249、多项选择题 编制设计概算的步骤之间的关系是（）。
A、先计算直接费后计算工程量
B、先计算工程量后计算直接费
C、先套用定额后分析工料
D、先计算利润后计算税金
250、多项选择题 解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。
A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差
251、单项选择题 国民经济评价中所使用的价格为（）。
A.计划价格
B.实际价格
C.影子价格
D.财务价格
252、单项选择题 能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是（）。
A.弹性预算
B.滚动预算
C.零基预算
D.固定预算
253、单项选择题 为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.弱矩阵式组织
D.强矩阵式组织
254、多项选择题 项目的特征应当包括（）。
A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性
255、单项选择题 对于效益相同或基本相同但又难以具体估算的互斥方案比选时，若方案的寿命期不同，则通常采用（）进行比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
256、多项选择题 多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。
A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系
257、单项选择题 某零部件功能评分值为105，目前单件成本14.75元，功能评价值7.33，则该零部件成本降低幅度为（）。
A.14.75
B.97.67
C.90.25
D.7.42
258、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
259、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
260、单项选择题 建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。
A.静态投资
B.动态投资
C.动态投资（不含价差）
D.动态投资（不含融资利息）
261、多项选择题 根据《价格法》，商品价格是指各类（）的价格。
A.有形产品
B.无形资产
C.买方报价
D.卖方报价
E.买卖双方协议
262、单项选择题 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A.实际消耗的工作量
B.估计消耗的工作量
C.全部设计的工作量
D.应当消耗的工作量
263、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪工作实行（）的原则。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.预防为主
D.效益优先
E.局部利益服从全局利益
264、多项选择题 在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。
A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ
265、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。
A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量
266、单项选择题 可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。
A.生态效益最大化
B.经济效益最大化
C.生态经济效益最大化
D.人类需求最大化
267、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由（）组成。
A.分类分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.总价项目清单
E.零星工作项目清单
268、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
269、多项选择题 环境效益与费用量化的方法主要有（）。
A.基于市场价格的方法
B.替代市场价值法
C.调查评价法
D.费用效果分析
E.图表法
270、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
271、单项选择题 下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价
272、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
273、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
274、单项选择题 属于公益性建设项目间接收益的是（）。
A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业
275、单项选择题 有效控制造价的原则之一是推行以（）为重点的全过程造价控制。
A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段
276、多项选择题 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。
A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书
277、单项选择题 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。
A.变更
B.转让
C.解除
D.终止
278、单项选择题 某建设项目建设期内，第三年初已累计借款500万元，第三年借入100万元，第四年借入200万元，已知借款年利率为8%，则第四年应计息为（）万元。
A.59.52
B.56
C.59.84
D.67.84
279、单项选择题 企业对商品定价的基本依据是（）。
A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本
280、单项选择题 根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。
A.电梯设备自重
B.电梯载重量
C.电梯提升高度
D.电梯容量
281、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
282、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
283、多项选择题 业主作为工程项目的发起人，一般情况下，在工程项目管理中的主要职责包括（）。
A.提出项目设想
B.选定工程师
C.向承包商支付工程费用
D.承包商带资承包时负责项目资金的筹措
E.项目竣工后完成工程保修工作
284、单项选择题 防渗墙混凝土的扩散度应为（）。
A.24～38cm
B.28～38cm
C.34～38cm
D.38～42cm
285、单项选择题 政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。
A.增加财政支出
B.较少税收
C.减少财政支出或增加税收
D.增加财政制度支出安排
286、多项选择题 土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。
A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费
287、单项选择题 现代工程造价管理产生于（）。
A.美国
B.英国
C.法国
D.中国
288、多项选择题 在工程建设过程中往往存在着（）导致投资增加的因素。
A.设计深度不够
B.任意提高标准增添功能
C.风险考虑不周
D.使用行政手段指挥工程建设，对各管理层次经济责任的考核与监督不力
E.限额设计
289、单项选择题 在施工期间，施工进度往往要和洪水“赛跑”，在特定的时间内，需加大施工强度，完成巨大的工程量，将建筑物筑到（）以确保大坝安全度汛。
A.死水位高程
B.拦洪高程
C.正常蓄水位高程
D.最高洪水位高程
290、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
291、单项选择题 对经济活动中的所费与所得进行比较，对经济行为的得失进行衡量，符合财务管理的（）。
A.资金合理配置原则
B.成本效益原则
C.收益风险均衡原则
D.利益关系协调原则
292、多项选择题 按电能销售方式，电价可分为（）。
A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
293、单项选择题 按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。
A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ
294、单项选择题 对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。
A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同
295、多项选择题 施工机械基本折旧费的计算方法有（）。
A.工作量法
B.年数总和法
C.直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法
296、多项选择题 （）造成了水工建筑物工作条件的复杂性。
A.稳定
B.防渗
C.抗震
D.消能
E.变形
297、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费率为（）。
A.40%
B.45%
C.80%
D.50%
298、单项选择题 根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。
A.环境监督管理
B.水质监测
C.污染的防治
D.污水处理
299、多项选择题 范政府采购行为需要监督体系的制约，这种监督应是（）。
A.随机的
B.制度化的
C.刚性的
D.全面的
E.内外部监督机制的有机结合
300、多项选择题 按现行部颁规定，下列厂房不属于施工房屋建筑工程的是（）。
A.钢筋加工厂
B.材料仓库
C.混凝土预制构件厂
D.木工厂
E.设备、工器具仓库