时间:2019-12-18 01:04:37
1、填空题 手车式柜（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
2、单项选择题 下列要素中，属于设备安装的位置误差是()。
A.平面度
B.直线度
C.圆柱度
D.垂直度
3、单项选择题 在各种电压等级输电线路中，采用下列防雷方式中说法错误的是()。
A.500kv及以上送电线路，应全线装设双避雷线
B.220～330kv线路，应全线装设双避雷线
C.110kv线路，一般沿全线装设避雷线
D.35kv及以下线路，一般沿全线装设避雷线
4、单项选择题 表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()
A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝
5、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。
A.15
B.18.75
C.30
D.45.6
6、单项选择题 在直流供电系统中，应采用()的供电方式。
A.交流不问断电源
B.柴油发电机后备
C.整流设备与电池并联浮充
D.双路市电
7、单项选择题 在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
8、问答题
背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。
问题：
1.本项目环境影响的因素有哪些?
2.针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施?
3.如何保证这些环境措施的落实?
9、单项选择题 图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。
A.协调各专业工程中的各个阶段
B.查阅资料，修改图纸中的不足
C.查阅核实工程的工程量
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
10、单项选择题 对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。
A、执行国家有关成本开支范围
B、促使项目合理
C、节约物力和财力，大力使用人力
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况
11、单项选择题 电梯机房的主电源开关必须符合规定是（）。
A.应能切断电梯机房的最大电流
B.应设置在机房入口处
C.应能切断井道照明的最大电流
D.应设置在电梯曳引电机旁
12、多项选择题 有关电气装置安装注意事项的表述，说法正确的有()。
A.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行
13、判断题 应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用
14、多项选择题 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。
A.测量定位
B.支架安装
C.钢管预埋
D.钢管连接
E.管内穿线
15、单项选择题 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。
A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理
16、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
17、多项选择题 变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。
A.热风法
B.铜损法
C.红外线法
D.热油法
E.油箱铁损法
18、单项选择题 内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。
A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下
19、多项选择题 离子接地极又称为()。
A.电解离子接地系统
B.中空式接地系统
C.物理接地系统
D.化学接地系统
E.复合式接地系统
20、多项选择题 电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件
A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工
21、单项选择题 通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
22、多项选择题 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.分项工程名称
B.施工单位检查评定结论
C.检验项目数
D.建设(监理)单位验收结论
E.分部工程规模
23、单项选择题 主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
A.总工程师
B.质量检验工程师
C.理化检验工程师
D.焊接工程师
24、多项选择题 实际生产并应用的太阳电池有()。
A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池
25、判断题 工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担
26、单项选择题 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。
A.材质
B.施工方案
C.特种作业证明
D.焊接质量检查合格证明
27、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
28、单项选择题 SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。
A.中心频率与偏离
B.最小边模抑制比
C.最大--20dB带宽
D.抖动转移特性
29、单项选择题 物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。
A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C
30、单项选择题 输送设计压力小于等于1MPa且设计温度为()℃的非可燃流体、无毒流体、管道的阀门，应从每批中抽查10%，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验。
A.-20～180
B.-29～190
C.-29～186
D.-26～189
31、单项选择题 下列选项中，()又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。
A.环保工程
B.净化工程
C.附属工程
D.动力安装工程
32、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）
A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单
33、单项选择题 管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。
A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点
34、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，规费项目清单应按()列项：
A、社会保险费
B、住房公积金
C、城市维护建设费
D、工程排污费
35、单项选择题 根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
36、判断题 施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的
37、多项选择题 自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。
A.隐蔽工程验收
B.分部工程验收
C.分项工程验收
D.单位工程验收
E.竣工验收
38、多项选择题 施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。
A.现场管理
B.人员管理
C.临时用电安全管理
D.消防保卫管理
E.环境卫生管理
39、多项选择题 根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()
A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产
40、单项选择题 钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。
A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力
41、单项选择题 用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是（）。
A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝
42、多项选择题 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
E.数量符合订货合同
43、单项选择题 卧式汽包绝热保护层施工时，汽包顶部严禁()接缝。
A.横向
B.纵向
C.垂直
D.平行
44、单项选择题 ()是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。
A.现场验收
B.质量验收
C.竣工验收
D.进场验收
45、填空题 成套柜的（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
46、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
不适用于挥发性涂料，且涂膜的厚度不易均匀，一般用于结构复杂的器材或工件的防腐蚀涂层的施工方法是()。
A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂
47、问答题
施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。
问题：
1．消除人的不安全行为的防护措施是什么?
2．消除安全管理缺陷应该做到哪些?
3．如何正确使用和管理安全标识?
4．施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?
5．施工现场文明施工管理的内容包括哪些?
48、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
49、单项选择题 金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。
A.架设正装法
B.边柱倒装法
C.水浮正装法
D.气吹倒装法
50、多项选择题 按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.
A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机
51、多项选择题 设备通电前的检查应包括()。
A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
52、多项选择题 高分子材料的特点是()。
A.质轻
B.柔软
C.高弹
D.透明
E.坚硬
53、多项选择题 工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。
A.工业炉砌筑工程
B.设备基础工程
C.自动化仪表安装工程
D.消防工程
E.设备及管道绝热工程
54、单项选择题 高程控制网的测量方法有（）。
A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量
55、问答题
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日
【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?
56、单项选择题 用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。
A.部委
B.省级
C.市级
D.县级
57、多项选择题 垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方
B.设备底座有接缝处的两侧，应各安放两组垫铁
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块
D.设备调平后，每组垫铁均应压紧
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
58、单项选择题 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
59、问答题
【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？
60、单项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。
A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管
61、问答题
【背景资料】：
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元．
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1)，对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，并做了1D小时带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
【问题】：
1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差．
2．通风空调系统调试中还有哪些考核指标？
3．建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由.
4．消防竣工验收还应提交那些资料？
62、单项选择题 关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
63、多项选择题 建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。
A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化
64、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
65、单项选择题 架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。
A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160
66、问答题
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题1.项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?
2.项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?
3.人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。
5.项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?
67、单项选择题 机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.制造单位
68、单项选择题 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。
A．高压钢管、紫钢管、塑料管
B．高压钢管、塑料管、紫铜管
C．塑料管、高压钢管、紫铜管
D．塑料管、紫铜管、高压钢管
69、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
70、单项选择题 下列起重机中，（）不属于流动式起重机。
A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机
71、单项选择题 自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为()。
A.土2.5%
B.±5%
C.±7.5%
D.±l0%
72、单项选择题 施工项目成本控制的依据有()。
A、预算定额
B、承包商中标价
C、进度报告
D、决算书
73、单项选择题 判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。
A.周期
B.相位差
C.相位角
D.有效值
74、单项选择题 刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某
75、单项选择题 甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业
76、多项选择题 低压电器及成套装置的性能主要包括()。
A.通断
B.保护
C.通信
D.控制
E.调节
77、单项选择题 根据管道内物质的一般性能，基本识别色分为八类，其中水蒸气是()。
A.大红色
B.淡灰色
C.中黄色
D.艳绿色
78、单项选择题 锅炉汽包常用（)材料制造。
A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.低合金高强度钢
D.特殊钢
79、多项选择题 起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。
A.自重
B.额定起重量
C.最大幅度
D.最大起升高度
E.工作速度
80、单项选择题 带传动是通过中间挠性件(带)传动运动和动力，适用于两轴中心矩()的传动。
A.交叉
B.对称
C.较大
D.垂直
81、多项选择题 建筑安装工程检验批主控项目有（）。
A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目
B.确定该检验批主要性能的项目
C.无法定量采用定性的项目
D.管道的压力试验
E.保证安全和使用功能的重要检验项目
82、单项选择题 下列属于经济措施的是()。
A、及时结算工程款
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较
83、多项选择题 发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。
A.防火卷帘门
B.火灾探测器
C.消火栓按钮
D.排烟风机
E.电梯
84、单项选择题 金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
85、多项选择题 消防验收可分为()。
A.隐蔽工程消防验收
B.粗装修消防验收
C.联动控制功能验收
D.精装的消防验收
E.分项工程验收
86、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是()。
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
87、单项选择题 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。
A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
88、问答题
背景：
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?
89、多项选择题 机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()
A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法
90、单项选择题 建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→试运行→竣工验收。
A、系统清洗一管道系统试验一防腐绝热
B、管道系统试验一系统清洗一防腐绝热
C、管道系统试验一防腐绝热一系统清洗
D、防腐绝热一系统清洗一管道系统试验
91、多项选择题 冶金设备中的轧制设备包括()。
A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备
92、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
适用于各种涂料、各种被涂物，且具有涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高等优点的防腐蚀涂装方法是()。
A.刷涂
B.喷涂
C.淋涂
D.刮涂
93、判断题 工程量清单报价是指在建设工程投标时，招标人依据工程施工图纸，按照招标文件的要求，按现行的工程量计算规则为投标人提供事物工程量项目和技术措施项目的数量清单，供投标单位逐项填写单价，并计算出总价，再通过评标，最后确定合同价
94、单项选择题 投标人A参加某泵站的土建标投标，经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，其中单价为10元/方，工程量为1万方，而合价为100万元，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，则修正后的合价应为()万元。
A.100
B.10
C.50
D.1
95、填空题 有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。
96、单项选择题 合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。
A.准确度等级
B.结构特性
C.分辨率
D.灵敏度
97、多项选择题 机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是()。
A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章
B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致
C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写
98、单项选择题 高压隔离开关作用主要是()。
A、隔离高压电源，保证安全检修
B、分断电路中的用电负荷
C、保护电路中的用电设备
D、分断大电流电路
99、单项选择题 工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．
A．砌筑时的环境温度
B．砌筑的方法
C．砌体的结构特点
D．砌体的膨胀缝隙
100、单项选择题 采用预制块做保温层的要求是( )。
A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
101、多项选择题 采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().
A.设备高度
B.设备的几何尺寸
C设备吊起的最大高度
D.基础高度
E.滑轮组的最短距离
102、多项选择题 有色金属中的重金属包括（）。
A.铜合金
B.钛合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
103、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日
104、单项选择题 某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。
A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日
105、多项选择题 反应材料的热学性能的有()
A.熔点
B.热容
C.热处理性
D.导热性
E.焊性
106、单项选择题 当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊（）试件进行试验。
A.拉伸
B.冲击
C.弯曲
D.剪切
107、多项选择题 建筑电气工程的质量特征包括()。
A.安全
B.密封
C.可靠
D.美观
E.易维护
108、单项选择题 消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。
A.测试的结果
B.有关书面资料
C.工程实体
D.工艺设备和仪表
109、问答题
某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案，并按规定进行了审批。
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因法兰未到货，迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求，法兰到货并经现场验收后，项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时，监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况，发现不足，要求改正。
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查，认为符合要求，项目部立即组织相关作业人员将其安装就位，并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后，由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全，要求施工单位整改。施工单位全部整改后，通过了该工程的竣工验收。
110、多项选择题 按管道的设计压力分类可将管道分类为()。
A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道
111、填空题 盘、柜的安装，一般用（）作底座。
112、单项选择题 对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。
A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广
113、单项选择题 为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。
A.转子串电抗器启动
B.定子串电阻或电抗器启动
C.定子串自耦变压器启动
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动
114、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
115、填空题 切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。
116、多项选择题 焊接设备选用原则包括()。
A.安全性
B.适用性
C.耐受性
D.先进性
E.经济性
117、单项选择题 在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。
A.大块式基础
B.箱式基础
C.框架式基础
D.独立基础
118、多项选择题 不适用于压力容器、压力管道的材料是()。
A.碳素结构钢
B.优质碳素结构钢
C.低合金结构钢
D.不锈钢
E.玻璃钢
119、多项选择题 下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。
A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确
120、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例IH420164-3】
1．背景
某总承包建设公司承接了一大型炼油厂建设工程项目，其主要任务是：两套常减压装置，160万t／年加氢裂化和延迟焦化、80万t／年加氢精制装置、120万t／年加氢精制装置、50万t／年糠醛抽提装置、脱硫及硫回收装置等的安装工作。在工程竣工验收时，验收委员会发现以下三方面的问题：(1)该工程中部分引进了新工艺新技术，即使在国内有能力生产的中高压管路的管材几乎全部通过技术引进方式加以进口；(2)原规划中的厂医务所因邻近兴建的园区医院而被取消；(3)在查阅竣工结算书时，发现大型拱顶内浮盘储罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半；(4)部分系统管道布置位置发生了交更。
2．问题
(1)验收人员对全部进口中高压管材心存疑虑，对此应查阅哪些资料方可解除疑虑？
(2)化工管路安装质量的关键之一是焊接质量，那么验收时检验该质量的依据有哪些？
(3)该厂医务所建设项目的取消，验收人员可查找哪些资料并得到证实？
(4)铸钢节点件价格便宜的工艺原因是什么？可以证明的资料有哪些？
(5)部分系统管道布置位置的变更，有哪些单据可作为竣工验收的依据文件？
121、多项选择题 消防工程验收前，施工单位应提交的资料有()。
A.验收申请报告
B.竣工图纸
C.开箱记录
D.施工记录
E.调试报告
122、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标人的报价()招标控制价的应予废标。
A、低于
B、双倍于
C、高于
D、高于20%
123、单项选择题 通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。
A.成晶
B.在施工现场机械加工成型
C.半成品
D.从厂家定做
124、单项选择题 齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动
A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴
125、多项选择题 电力电缆的交接试验内容包括()。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.绝缘电阻测量
D.金属屏蔽层电阻测量
E.电缆两端压差检查
126、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
127、多项选择题 起重机械失稳的主要原因有()等。
A.机械故障
B.超载
C.吊臂偏心过大
D.行走速度过快
E支腿不稳定
128、单项选择题 《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。
A.>400
B.≥400
C.≥800
D.>800
129、单项选择题 在工程上，通常把室温下导热系数()的材料称为绝热材料。
A、高于0.2W／(m。K)
B、低于0.2W／(m。K)
C、高于0.3W／(m。K)
D、低于0.3W／(m。K)
130、多项选择题 焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。
A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺评定方案
C.焊接评定委托书
D.焊接作业指导书
E.焊接工艺卡
131、单项选择题 大型塔器安装中，测量的控制重点是()。
A.安装基准线
B.安装标高基准点
C.垂直度
D.安装测量控制网
132、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日
133、单项选择题 玻璃纤维复合风管适用于（）。
A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统
134、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-2】
1．背景
某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程（不包括设备、电仪等工程）的施工合同，合同工期200d，开工前安装公司项目部向业主提交了施工方案和施工网络计划。施工方案：按专业施工顺序组织施工。劳动组织：专业施工队。物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。施工中项目部进行了二次检查：
(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后od。
(2)当工程进行125d后，发现工作3-4工艺管线安装还需20d。
双代号网络图如图1H420096-1所示。
2．问题
(1)实际进度与计划进度如何进行比较？
(2)当制定的网络计划经过实施不能满足工期要求时，需用什么方法进行调整？
(3)第一次检查后如何调整？
(d)第二次检查后如何调整？请画出调整后的双代号网络图。
135、多项选择题 压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()
A．容器品种
B．设计压力
C．介质特性
D．重量
E．容积
136、单项选择题 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程是
A．电压10-35KV且容量＞5000kvA的变配电站工程
B．生产能力≥3亿m³/年的城镇燃气工程
C．投资≥2亿元的电炉工程
D．单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
137、单项选择题 下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是()。
A.刚玉砖
B.镁铝砖
C.白云石砖
D.锆英砂砖
138、多项选择题 成本计划的内容可以通过()等表格来反映。
A、成本计划任务表
B、技术组织措施表
C、降低成本计划表
D、施工现场管理费计划表
E、投资收益计划表
139、多项选择题 建筑强电井内的接地支线通常采用()。
A.铜线
B.铜排
C.扁钢
D.圆钢
E.角钢
140、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
指出事件一中承包人的索赔要求是否合理?索赔的费用组成是否合理?并分别说明理由。141、问答题
342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?
142、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.
2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？
143、单项选择题 现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。
A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊
144、单项选择题 施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.投资单位
145、单项选择题 设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。
A.外加电流阴极保护原理
B.外加电流阴极保护系统组成
C.牺牲阳极保护
D.阳极保护
146、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
147、多项选择题 齿轮传动的主要优点是()。
A.传动比较准确、稳定、效率高
B.工作性能可靠，使用寿命长
C.适用的圆周速度和功率范围广
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
E.结构尺寸紧凑
148、多项选择题 用户安全用电行为规定有()。
A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标
149、单项选择题 工业炉系统工程中的最后一道工序是()。
A.防腐工程
B.筑炉工程
C.绝热工程
D.保温工程
150、单项选择题 德尔菲法的特征不包括()。
A、被动性
B、匿名性
C、反馈性
D、收敛性
151、单项选择题 下列绝热材料中，宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是（）。
A.岩棉
B.矿渣棉
C.玻璃棉
D.泡沫玻璃
152、多项选择题 对于手车式柜的检查项目叙述正确的为()。
A.手车推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车应能互换
B.手车推人工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求
C.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好
D.安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作
E.手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其主触头应比接地触头先接触
153、填空题 盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明（）、（）、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易褪色。
154、问答题
某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司.承包。
A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。
在4000t压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。
A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。
问题：
1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。
2.基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。
3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。
4.对4000t压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录?
155、单项选择题 在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。
A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试
156、单项选择题 管道系统吹洗注意事项不参考的是()。
A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗
C.吹洗时应设置禁区
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
157、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了．栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括：给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系统和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家，并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安裴的，为方便施工管理，业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天，不可延误，每延误一天扣罚5万元人民币。
2．问题
(1)冷水机组和电梯都是甲供设备吗？为什么？它们应由哪个单位负责监造？
(2)设备监造主要依据什么来验收？
(3)在监造电梯时，有两台电梯出现了重大质量事故，项目部需要进行质量保证体系审核，其技术文件包括哪些内容？
(4)两台电梯监造时出现了重大质量事故，使整个工期推迟了30天，应扣罚哪个单位的费用？为什么？
(5)设备运输到达施工现场后，项目部应如何进行验收？
158、问答题
背景：
A机电工程公司总承包了一新建机械厂的通风与空调工程，总工期为6个月。主辅材料均由A机电公司供应。其中，分部分项工程量清单计价合计为536万元;措施项目清单计价合计60万元;其他项目清单计价合计15万元。取费费率为：规费费率4.85%;税率3.56%。
合同规定，主材预付款为合同造价的30%，从未施工工程尚需的主材价值相当于主材预付款数额时起扣;质量保证金为合同造价的5%，从每月的进度工程款中扣回。
A公司经过测算，决定公司按照工程总造价的15%提取，剩余的为公司对项目的考核成本。公司与项目部签订的项目目标成本又降低了3%。
项目部经过测算，在目标成本的基础上人工费可以降低2.5%;材料费可以降低5%;机械费可以降低6%;其他直接费降低9%;间接费降低11%。
项目经理部编制的成本计划和前四个月实际完成工程造价见下表。项目部对成本进行了分解，并且抓住了成本控制的主要环节，很好的完成了公司下达的成本目标，并节余35万元。
月完成造价、前四个月实际完成造价
问题：
1、A机电工程公司对项目部的考核成本是多少?与项目部签订的项目目标成本是多少?
2、若背景中的人工费占计划成本20%、材料费占50%、机械费占15%、其他直接费占5%、间接费占10%，项目部计划成本降低额是多少?本项目成本控制的重点是什么?应如何控制?
3、本工程预付款是多少?预付款起扣点是多少?请计算第三个月和第四个月签证工程款。
4、在确定风管制作方案时，有工厂预制和现场制作两种方案可以选择。工程预制质量可靠，进度可以提前，预制费用减少2万元，但运输费用增加3万元。现场制作也可以满足质量和进度的要求，但设备来回运输和装、拆需要1.5万元的费用。问题：项目部应该选择哪一种制作方案?为什么?
159、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
160、单项选择题 汽包的吊装有水平起吊、转动起吊和倾斜起吊三种方法，汽包运进施工现场后，一般要进行卸车、转正翻身、零米移位、()以及移动就位。
A.垂直提升、高位调平
B.低位调平、垂直提升
C.倾斜起吊、垂直提升、高位调平
D.低位调平、倾斜起吊、垂直提升
161、单项选择题 管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。
A.管道系统防腐
B.管道系统检验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
162、多项选择题 工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据有（）。
A、施工组织设计
B、计量检测设备使用说明书
C、作业指导书
D、质量计划
E、施工方案
163、单项选择题 下列做法错误的是（）。
A、保温材料及附属材料无出厂合格证
B、保温前管道及设备应有隐蔽检查验收记录
C、保温完工后应有验收记录
D、进场应有验收记录，其性能、规格应符合设计要求
164、单项选择题 分片法球壳组焊工序有：①点固焊、②纵缝焊接、③环缝焊接、④焊后总体检查。其正确的焊接工序是()
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
165、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
166、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？
167、单项选择题 下列关于工程变更描述错误的是
A、工程变更包括设计变更、进度计划变更
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量
168、单项选择题 根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。
A.在热处理前进行一次
B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次
169、问答题
某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?
170、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？
171、多项选择题 在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。
A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料
172、单项选择题 在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷
A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向
173、单项选择题 管理中依靠行政组织权威，通过命令、指示、规定等手段指挥下属工作而实现管理目标的是（）
A.行政方法
B.经济方法
C.法律方法
D.思想教育方法
E.社会心理学方法
174、判断题 人工费周报表的实际意义，是使项目经理能够一看就了解该周某工程施工中的每个分项工程的人工单位成本和总成本，以及与之对应的预算数据。
175、单项选择题 低压外上缸组合安装正确的程序是()。
A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
176、单项选择题 将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。
A.0.5KΩ
B.1.0KΩ
C.2.0KΩ
D.4.0KΩ
177、单项选择题 工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。
A.制定烘炉计划
B.进行全面验收
C.工业炉内衬施工
D.有关热式仪表安装
178、多项选择题 下列属于合同无效的法律后果的是()。
A、返还财产
B、折价补偿
C、返还定金
D、赔偿损失
E、收归国库所有
179、多项选择题 链传动的缺点包括()。
A.制造和安装精度要求高
B.只能用于平行轴间的传动
C.瞬时速度不均匀
D.工作时有噪声
E.需要很大的张紧力
180、单项选择题 热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.
A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难
181、单项选择题 使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。
A.2
B.3
C.4
D.5
182、单项选择题 机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。
A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW
183、填空题 强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。
184、判断题 可比性要求企业提供的会计信息应当相互可比。同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用不同的会计政策。
185、填空题 设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。
186、问答题
背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。
问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
187、问答题
【背景资料】：
某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为叨天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月3。日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用．电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施．
安装公司项目部进场后，将拟按照的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位．安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防点滴施工进度计划完成，并验收合格．施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主．
【问题】：
1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料
2.项目部在机房、并道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？
4.影响导轨安装精度的因素有几个？
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求．
188、多项选择题 高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。
A.材料证明
B.配件合格证
C.焊接试样实验结果
D.焊接登记表
E.安装试验报告
189、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。
A、工程成本
B、招标控制价
C、施工图预算价
D、概算价
190、单项选择题 下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。
A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量
191、问答题
背景：
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2)，以满足高炉增容后烧结矿的需求。
在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机)，业主方“三通一平”工作已完成，资金已落实部分。
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c，冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。
问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?
192、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-2】
1．背景
某安装工程公司承接某市一高层商住大厦机电安装项目，施工地点在南方沿海，工期为1年.工程施工特点为：工期紧、工程量大、高空作业多、垂直运输量太.本工程的施工重点为：大设备的码头卸船，陆路运输及现场的吊装作业.在施工准备阶段，项目部按照国家、当地的法律法规，.舍同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响制定了健康和安全管理计划书，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成.
2．问题
(1)简述职业馥康、安全与环境管理计划书编制原则.
(2)分析该工程项目管理受外部环境因素有哪些.
(3)安全交底有哪些要求？
(4)简述职业健康，安全与环境管理计划书的审批、实施和修订程序.
193、多项选择题 有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。
A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志
194、单项选择题 工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由(）填写．
A．施工单位
B．监理单位
C．建设单位
D．质监单位
195、问答题
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。
196、单项选择题 常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。
A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管
197、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
198、单项选择题 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。
A．2
B．3
C．4
D．5
199、单项选择题 建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
200、单项选择题 为使项目成本核算坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步”的原则。材料费应()，计入工程成本。
A、根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗
B、根据当月项目材料消耗和市场价格，计算当期消耗
C、根据当月项目材料消耗和合同价格，计算当期消耗
D、根据近期三个月项目材料消耗和实际价格取平均值，计算当期消耗
201、多项选择题 建筑防雷保护装置由()组成.
A.接闪器
B.接地干线
C.引下线
D.接地母线
E.接地装置
202、多项选择题 住宅(小区)通信网络系统包括()。
A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网
203、多项选择题 设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类
A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标
204、问答题
某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。
按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应予报废。
在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行’’措施，该塔进入安装程序。对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。
问题:
1.背景中监造大纲的内容是否齐全?若不齐全还需补充哪些内容?
2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?
3.质量问题的处理方式有哪些?本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?
4.对于塔的制造质量问题的主要责任单位是谁?应承担什么责任?驻厂监造工程师有无过错?若有过错应承担什么责任?
5.非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些?
205、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？
206、单项选择题 消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。
A.呈同方向变化
B.呈反方向变化
C.不相关
D.完全等价
207、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
208、单项选择题 未经批准在电力设施周围进行危及电力设施安全的作业，由()责令停止作业。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
209、单项选择题 下列属于多方案报价法的是()。
A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价
B、压低工程量小的单价
C、提高机械台班单价
D、对于条款不清楚或很不公正时适用
210、单项选择题 电力设施与绿化工程相互妨碍时，有关单位应当按照（）有关规定协商，达成协议后方可施工。
A.电力行业
B.市政部门
C.当地政府
D.国家
211、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-1】
1．背景
某机电工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同规定：
(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
(2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到三月底全部扣完。
(3)预付款在最后两个月扣除，每月扣5o%。
(4)工程进度款按月结算，不考虑调价。
(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
(6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时的实际产值如表1H420124-1所示
该工程进人第四个月时，由于业主资金困难，合同被迫终止。
2．问题
(1)该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保修金为多少万元？
(2)笫一个月到第三个月各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少？
(3)合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？
(4)合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款？
212、单项选择题 对试压前的准备工作，不正确的做法是()。
A.管道上所有的开口应进行封闭
B.不应进行防腐和保温
C.系统内的阀门应关闭
D.埋地附设的管道，试压前不得埋土
213、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。
A．钢塑复合管件
B．镀毛斗螺纹管件
C．铸铁卡箍式管件
D．不锈钢卡压式管件
214、单项选择题 空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后
215、多项选择题 起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。
A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机
216、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机
217、单项选择题 下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。
A.声级计
B.超声波测厚仪
C.压力表
D.垂直检测尺
218、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
219、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
220、多项选择题 以下关于电气工程防雷与接地装置安装要求正确的是()
A.阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上
B.阀式避雷器安装的均压环安装要水平
C.排气式避雷器应该管体的闭口端固定，开口端指向上方
D.避雷器安装方位，避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备
E.排气式避雷器动作指示盖应向上打开
221、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。222、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
223、单项选择题 焊缝的无损检测方法中，()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。
A.射线探伤
B.渗透探伤
C.涡流探伤
D.超声波探伤
224、单项选择题 在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择( )。
A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.最小值
225、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下
226、单项选择题 压缩机按照()可分为微型、小型、中型、大型。
A.排气压力大小
B.润滑方式
C.容积流量
D.压缩气体方式
227、问答题
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。
228、问答题 电机的安装？
229、单项选择题 （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。
A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器
230、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A.生产试运行的条件
B.产品要求
C.工程性质
D.设备性能
E.生产工艺
231、单项选择题 并列明敷电缆的中间接头应()。
A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器
232、判断题 多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度
233、单项选择题 医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。
A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO
234、单项选择题 在机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（）。
A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料
235、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例IH420155-3】
1．背景
某地方企业投资新建一机电工程.工程进展到快要结束时，该企业的一些关键生产管理岗位和操作岗位人员还未招聘到位.投料试运行时发生了一起火灾，因处置不及时，5小时后大火才被扑灭.投料试运行中止.经事故联合调查组深入调查，认定事故的直接原因是操作工误操作，致使当时的工作压力远大于设计压力，导致一法兰口发生泄漏，高温易燃物料的泄漏直接引起大火.间接原因是因为联锁、报警系统到货晚，安装调试工作还没结束而没有投用；且由于建设单位一味压缩投资和抢工期，没有按照总体试运行方案的程序和要求进行，消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求等.
2．问题
(1)该企业的一些关键生产管理崩位和操作岗位人员在工程进展到快要结束时还未招聘到位是否合理，为什么？
(2)操作工误操作最主要的原因是什么？说明理由.
(3)联锁，报警系统还不具备投用条件是否可以进行负荷试运行工作？
(4)为了工期，是否可以省略一些程序而不执行已经审批的试运行方案，为什么？
236、问答题
背景：
广州市一造价工程师h接受本市某机电安装总承包企业g的委托对企业在当地投标的一项工程进行工程量清单计价进行审核。
企业提供了该工程的工程量清单和一套完整的施工图纸以及招标文件中关于工程量计算规则及清单项目编制规划，其中有一项规定是：清单内所列工程量允许按施工图实际工程量调整。
已知某分项工程量为a=50，单位t。人工费用单价为b=1000元/t，材料费单价为c=5000元/t，机械费为d=15000元。间接费率为10%，利润率为6%，风险费率为间接费的5%，税率为3.41%。间接费和利润的计费基数为人工费。
对该工程b企业经过分析后发现虽然这个项目的工程承包难度较大，但总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标。
又能在结算时得到较理想的经济效益。中标后的盈利也丰厚。g单位经过精心准备，参与了投标并最终中标。
237、单项选择题 管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。
A.隔离
B.拆除
C.设置临时约束装置
D.处于自然状态
238、多项选择题 工业安装工程安装专业划分包括（）。
A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程
239、单项选择题 某吊装作业使用的主滑轮组为8门，宜采用的穿绕方法是()。
A.顺穿
B.花穿
C.混合穿
D.双跑头顺穿
240、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
241、多项选择题 汽轮发电机系统设备主要包括()。
A.励磁机
B.发电机
C.再热器
D.汽包
E.汽轮机
242、单项选择题 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用()，被破坏的镀锌层表面及外露部分应做防腐处理。
A.法兰连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.热熔连接
243、多项选择题 工业炉的质量验收时，检验批符合规定的是()。
A.主控项目必须达到标准规定
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定
244、单项选择题 甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带
245、单项选择题 在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是（）。
A.建筑设备自动化系统
B.办公自动化系统
C.综合布线系统
D.智能住宅小区
246、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
247、多项选择题 工业炉砌筑基本规定，应按设计要求由测量确定的是()。
A.进料口中心线
B.工业炉的中心线
C.进风口中心线
D.出风口中心线
E.主要标高控制线
248、单项选择题 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表
249、单项选择题 空调设备进行自动监控的目的是()。
A.实施超限调整
B.防止设备损坏
C.节约能源
D.设备自动出来
250、单项选择题 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。
A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径
251、单项选择题 负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）。
A．焊接热处理人员
B．焊接技术人员
C．焊接评估人员
D．焊接无损探伤人员
252、填空题 盘、柜的漆层应完整，并应无损伤；固定电器的支架等应采取防（）措施。
253、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。
A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢
254、单项选择题 旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。
A.隐蔽工程验收
B.炉体结构完工
C.炉窑单机无负荷试运转合格
D.炉窑基础完工
255、单项选择题 刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、()固体含量的液态涂料的涂装。
A.89%
B.98%
C.100%
D.90%
256、单项选择题 有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。
A．粘接
B．固定
C．胀锚
D．活动
257、多项选择题 工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。
A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制
258、多项选择题 工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。
A.压缩空气管道
B.煤气管道
C.冷凝水管道
D.天然气管道
E.氧气管道
259、多项选择题 室内管道工程包括()。
A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统
260、单项选择题 甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。
A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C、撤销权自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D、撤销权是指合同中约定的权利
261、单项选择题 按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。
A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道
262、问答题
背景：
某工程施工项目部承建某工程，根据招标文件和投标文件的材料清单数据，决定采取若干步骤的流程未进行项目成本控制。由于施工项目承揽竟争激烈，该工程以低价中标，项目部将稍有盈利或者盈亏平衡作为施工成本管理的最终目标。
问题：
(1)施工成本管理需要哪些步骤?
(2)施工成本预测能起到什么作用?
(3)施工成本管理如何控制?
263、单项选择题 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测，空气洁净度等级()级洁净室(区)所用机组的漏风率不得超过0.6%。
A.n1～n3
B.n1～n5
C.n5～n7
D.n6～n9
264、多项选择题 为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式
A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修
265、多项选择题 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。
A.勘察单位
B.设计单位
C.采购单位
D.施工单位
E.监理单位
266、问答题
背景：
某机械设备安装工程项目，该工程的分包商在施工过程中，由于操作人员未按操作规程操作机械设备，发生了意外伤亡事故，伤亡事故发生后，项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”，总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。
问题：
1.施工机械设备的安全隐患主要表现在哪些方面?
2.施工机械设备的安全防护措施主要有哪些?
3.伤亡事故按其后果严重程度可分为哪几类?
4.伤亡事故发生时的应急措施包括哪些?
267、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
影响大型设备吊装的质量因素中，施工人员的因素有哪些？268、单项选择题 钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。
A.1.1
B.1.15
C.1.20
D.1.25
269、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-4】
1．背景
某厂将拟新建一条大型轧机生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有机电施工总承包一级资质的企业实施总承包，合同造价1.3亿元，工程主要内容包括厂房钢结构制作、安装，车间内400t桥式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各种工艺管道安装.
项目管理人员进场后，为加强对安全工作的管理，成立了由项目生产经理为组长的安全领导小组，建立了安全管理体系，并配备了两名专职安全管理员，同时制定了完善的生产安全管理制度.项目总工组织技术人员审查了具有资质分包单位编制的400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施．并报给企业技术负责人和项目总监审批.在桥式起重机吊装过程中，出现了安全事故，造成一人重伤，被地方政府监管部门处以停工整顿.
2．问题
(1)该项目部成立的生产安全领导小组及配备的专职安全管理人员是否符合规定要求？
(2)在项目组织实施过程中，项目经理有哪些安全生产职责？
(3)项目上应建立哪些职业健康安全管理制度？
(4)400t桥式起重机的吊装方案和专项安全技术措施的审批程序是否符合规定要求？
(5)安全事故发生后，项目部应如何报告？
270、多项选择题 有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（）。
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
271、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
272、多项选择题 特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过IS09000质量体系认证
273、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.空调系统综合效能测定
274、单项选择题 防排烟系统测定，不包括对（）测定。
A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温
275、多项选择题 机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。
A.垂直度
B.直线度
C.平行度
D.同轴度
E.粗糙度
276、多项选择题 高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。
A.产品说明书
B.试验记录
C.调整记录
D.合格证件
E.安装图纸
277、单项选择题 桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。
A.承受的轴向压力
B.承受的偏心弯矩
C压弯组合
D.受弯简支梁
278、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？
279、多项选择题 建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。
A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程
280、填空题 流程图（）
281、多项选择题 关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是()。
A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务
B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案
C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧
D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收
E.以上全选
282、单项选择题 非标风管配件的制作、加工前应按设计图纸和()进行放样制图。
A.现场情况
B.防水要求
C.板材厚度
D.工作压力
283、判断题 动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制
284、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。
A.机房门应为内开防火门
B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照明不应低于2001X
D.机房内应设置一个2P型电源插座
285、多项选择题 下列选项中，不能被认定为废标的是()。
A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章
286、单项选择题 ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。
A.异步电动机
B.同步电动机
C.直流电动机
D.单相电动机
287、单项选择题 下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。
A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪
288、判断题 工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用
289、问答题 机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。
290、单项选择题 总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。
A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW
291、单项选择题 一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。
A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机
292、单项选择题 预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。
A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置
293、多项选择题 设备基础对机械设备安装精度的影响主要有()。
A.基础的外形尺寸不合格
B.平面的平整度不符合要求
C.基础强度不够
D.沉降
E.没有预压
294、多项选择题 电站汽轮机除本体外，还包括（）
A．凝水系统设备
B．蒸汽系统设备
C．引送风设备
D．给水系统设备
E．吹灰设备
295、单项选择题 负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的()倍。
A. 
B. 
C. 
D. 
296、多项选择题 干燥小型电力变压器时通常使用的方法有()。
A.热风法
B.热油法
C.油箱铁损法
D.铜损法
E.红外线法
297、问答题
某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：
(1)增加净化空调系统工程;
(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
298、单项选择题 关于合同价款调整描述正确的是()。
A、当正常竣工时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
B、当按时完成时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
C、法律法规无变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
D、现场签证时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
299、多项选择题 VLV22、VV22型电缆具有()
A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下
300、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？