时间:2019-12-10 06:31:15
1、单项选择题 施工单位在()地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。
A.无夜间照明的
B.居民居住集中的
C.车辆、行人通行的
D.不准车辆、行人通行的
2、多项选择题 措施项目一览表中的通用项目清单包括()等。
A.环境保护
B.二次搬运
C.现场施工围栏
D.组装平台
E.已完工程及设备保护
3、名词解释 房屋的开间、进深
4、单项选择题 在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
5、单项选择题 成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。
A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法
6、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
7、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
8、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
9、单项选择题 建设工程项目总投资由建设投资和()构成。
A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息
10、多项选择题 建筑结构因具有的功能有（）。
A.安全性
B.舒适性
C.适用性
D.耐久性
E.美观性
11、单项选择题 高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。
A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
12、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
13、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
14、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
15、单项选择题 建筑物的抗震设防的类别中，大量的建筑物属于()类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
16、多项选择题 烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
17、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
18、问答题
背景
某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检査，有关情况列于表1A420152-1。
问题
(1）挣值法使用的三项成本值是什么？
(2)求出前20周每项工作的BCWP：以及20周周末的BCWP。
（3）计算20周周末的合计ACWP、BCWS
〔4〕计算20周的CV、SV，并分析成本和进度状况。
〔5〕计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。
19、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
20、多项选择题 无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。
A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆
21、多项选择题 加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有()。
A.提高砌体材料的强度
B.增大楼面结构厚度
C.设置钢筋混凝土构造柱
D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
22、多项选择题 在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()
A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱
23、问答题
某写字楼工程位于市世纪大道西段，建筑面积112000m2，7层框架混凝土结构，基础采用人工挖孔桩共98根，在该工地西北方向，上部距地面7m左右处有一条10kV架空线路穿过。2004年4月20日开始土方回填，至5月中旬完成土方回填时，架空线路距离地面净空只剩下5.8m。2004年7月6日，施工队开始在桩孔中安放钢筋笼及浇筑混凝土施工，当10名工人将6m长的钢筋笼放入一桩孔时，由于顶部钢筋距离高压线过近而产生电弧，10名工人全部被击倒，造成3人死亡、4人重伤、3人轻伤的重大事故。
问题：
1.请问这是一起什么类别的伤亡事故?按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定，此起事故可定为几级重大事故?
2.对事故隐患常见的处置方式有哪几种?
3.请简述临时用电工程组织设计应包括的主要内容。
24、单项选择题 在电缆井、电缆隧道、电缆沟内工作时的安全措施错误的是（）。
A.电缆隧道应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施
B.电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）
C.电缆井、隧道内工作时，在空气良好的情况下可将通风设备关闭
25、单项选择题 城市规划、建设及其管理活动中，直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声音等各载体的文件资料是()。
A、城市建设目标
B、城市建设信息
C、城市建设档案
D、城市建设活动
26、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
27、多项选择题 下列关于等值的表述中，正确的有()。
A.在利用复利计算公式进行等值换算时，假设各期的等额支付A发生在各期的期初
B.若两笔现金流量等值，则换算到任何时刻的价值必然相等
C.通过资金的等值换算后，不同时点的资金可以进行加减运算及比较
D.折现率影响到等值计算结果
E.工程经济分析中，通常将方案计算期内的现金流量折算为终值，并按终值的大小做出决策
28、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（）。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
29、多项选择题 关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
30、单项选择题 对梁的配筋量在规范中明确地作出规定不允许设计成()。
A.适筋梁
B.少筋梁和超筋梁
C.有腹筋梁
D.简支梁
31、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
32、单项选择题 关于现场拌制的砌筑砂浆使用时间的说法，正确的是()。
A.常温下(30℃以下)水泥混合砂浆应在3h内使用完毕
B.高温下(30℃以上)水泥砂浆应在3h内使用完毕
C.水泥砂浆、混合砂浆应分别在2h和3h内使用完毕
D.水泥砂浆、混合砂浆应分别在3h和2h内使用完毕
33、问答题
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?
34、问答题
背景
某单项工程，按图1A420012-1所示进度计划网络图组织施工。原计划工期170d，第75d时检查关键工作B拖后15d。本工程各工作相关参数见表1A420012
序号工作最大可压缩吋间d赶工费用（元/d）
1A10200
2B5200
3C3100
4D10300
5E5200
6F10150
7G10120
8H5420
问题
(1)为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
（2）试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
（3）重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路。
35、多项选择题 模板工程中，模板及其支撑应具有足够的()，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。
A、耐磨性
B、硬度
C、承载能力
D、刚度
E、稳定性
36、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
37、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
38、问答题
背景
某工程，建筑面积为16122m2，占地面积为4000m2.地下1层，地上8层.筏形基础，现浇混凝土框架-剪力墙结构，填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人，要求保证施工生产、生活及消防用水.
问题
(1)当施工用水系数1.15，年混凝土浇筑量11639m3，施工用水定额2400L/m3，年持续有效工作日为150d，两班作业，用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水.
(2）施工机械主要是混凝土搅拌机，共4台，包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等，用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15，施工不均衡系数K3=2.0，求施工机械用水量.
(3）设现场生活高峰人数P1=350人，施工现场生活用水定额N3=40L/班，施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5，每天用水2个班，要求计算施工现场生活用水量.
(4)请根据现场占地面积设定消防用水量.
(5)计算总用水量
39、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。40、单项选择题 我国消防安全的基本方针是（）。
A.预防为主、防消结合、综合治理
B.消防为主、防消结合、综合治理
C.安全第一、预防为主、综合治理
D.安全第一、防消结合、综合治理
41、单项选择题 有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。
A.保管
B.安全检查
C.定期检验
42、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。
A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理
43、单项选择题 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定的是()。
A、当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施
B、不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm
C、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角
D、抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验
44、单项选择题 对跨度不小于()m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。
A、2
B、3
C、4
D、5
45、多项选择题 在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。
A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动
46、单项选择题 合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。
A．3%
B．6%
C．9%
D．12%
47、单项选择题 测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
48、多项选择题 钢结构的连接方法有()。
A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接
49、单项选择题 以下选项中，属于恒荷载的是()。
A.雪荷载，风荷载
B.积灰荷载
C.吊车荷载
D.自重荷载
50、多项选择题 从事建筑活动的建筑业应当具备下列()条件。
A.有符合法律规定的组织机构
B.有符合国家规定的注册资本
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定的执业资格的专业技术人员
D.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
E.法律行政法规规定的其他条件
51、问答题
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于T.程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
【问题】
1.事件一中，施丁单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。
2.事件二中，施工单位的施丁程序是否正确？说明理由或给出正确做法。
3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？
4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测？施丁单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？
5.事件四中，幕墙的“二性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。
52、多项选择题 推土机开挖的基本作业是()三个工作行程和空载回驶行程。
A、铲装
B、卸土
C、返回
D、铲土
E、运土
53、多项选择题 壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。
A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸
54、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
55、多项选择题 下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
56、单项选择题 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经()签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目，负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包摹位项目负责人
57、多项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的()，施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。
A.深基坑
B.脚手架工程
C.拆除、爆破工程
D.地下暗挖工程
E.高大模板工程
58、单项选择题 下列关于土方施工机械的适用范围说法正确的是()。
A.正铲挖掘机只适用于挖掘停机面以下的土壤
B.反产挖掘机则可适用于挖掘停机面以上的土壤
C.抓铲挖掘机最适宜于水中挖土
D.铲运基由于工作效率高，具有操纵灵活、运转方便的特点，所以用途广泛，但其推运距离宜在100m以内
59、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()以及上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
60、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
61、多项选择题 水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。
A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥
62、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
63、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
64、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。
A.作业人员
B.许可人
C.监护者
65、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测ー次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
66、单项选择题 丁程量清单报价主要的形式不包括()。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法
67、多项选择题 在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。
A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定
68、单项选择题 在钢筋的连接中，受力钢筋的接头宜设置在()。
A、受力中心处
B、受力平衡处
C、受力较大处
D、受力较小处
69、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
70、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
71、单项选择题 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。
A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员
72、单项选择题 ()是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。
A.职业病
B.工程质量通病
C.工程质量事故
D.风险源
73、单项选择题 关于燃烧三要素的说法，正确的是()。
A.放热、发光和生成新物质
B.可燃物、助燃物和火源
C.难燃、可燃和不
D.燃烧、放热和生成新物质
74、单项选择题 用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°
75、单项选择题 桩的人土深度的控制，对于端承桩是以()。
A、标高为主，贯入度作为参考
B、贯入度为主，标高作为参考
C、垂直度为主，标高作为参考
D、标高为主，垂直度为作参考
76、多项选择题 关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。
A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上
77、单项选择题 关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是()。
A.体形系数越大，耗热量比值越大
B.体形系数越大，耗热量比值越小
C.体形系数越小，耗热量比值越大
D.耗热量比值与体形系数无关
78、单项选择题 变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()
A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统
79、填空题 受限空间分为三类，分别为密闭设备、地下受限空间和（）。
80、单项选择题 单层钢结构厂房施工中，钢柱的复校优先考虑采用（）校正。
A.缆风绳
B.调撑杆。
C.千斤顶
D.校正器
81、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。
82、多项选择题 下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有()。
A.水混强度和水灰比
B.搅拌和振捣
C.养护的温度和湿度
D.龄期
E.骨料的质量和数量
83、多项选择题 下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。
A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙
84、单项选择题 在挣值法的评价指标中，表示进度提前的是（）。
A.CV>0
B.SV>0
C.CPI<1
D.SPI<1
85、多项选择题 关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。
A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱
C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D.电梯井口未设置栅门
E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门
86、单项选择题 用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角
87、问答题 事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
88、多项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。
A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装
89、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用（），但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
90、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
91、多项选择题 组合钢模板的优点有()。
A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高
92、单项选择题 应根据使用说明书中的要求对呼吸防护用品定期检查、维护，并进行清洗和消毒，放入密封袋内存储。空气呼吸器的气瓶每（）年应送有资质的单位检验1次。
A.1年
B.2年
C.3年
93、多项选择题 在城市紫线范围内禁止进行下列()活动。
A.在保护规划内的大面积拆除、开发
B.对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建
C.损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施
D.修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构造物和其他设施
E.占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等
94、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
95、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
96、单项选择题 下列支出中，与施工企业生产经营活动没有直接关系的是()
A.资本性支出
B.投资性支出
C.期间费用支出
D.营业外支出
97、单项选择题 （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。
A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人
98、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()
A、排砖及弹线一基层处理一抹底层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
B、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一湿润基层一镶贴面砖一清理
C、基层处理一抹底层砂浆一排砖及弹线一浸砖一镶贴面砖一清理
D、抹底层砂浆一排砖及弹线一抹结合层砂浆一浸砖一镶贴面砖一清理
99、单项选择题 砌筑混凝土小型空心砌块时，按净面积计算水平灰缝的砂浆饱满度最小值是()%。、
A.80
B.85
C.90
D.95
100、单项选择题 有限空间作业前，应对（）、个体防护设备、应急救援设备、作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。
A.安全防护设备
B.运行车辆
C.运行电缆
101、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？
102、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
103、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
104、多项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所
105、名词解释 砖石镟（xuàn ）
106、单项选择题 某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。
A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元
107、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有()mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
108、单项选择题 下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。
A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料
109、单项选择题 立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
110、单项选择题 地基处理方法中，既可用于加固深l～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是()。
A.灰土地基
B.砂和砂石地基
C.粉煤灰地基
D.矿渣地基
111、单项选择题 国标规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.3d和28d
B.3d、7d和28d
C.28d和28d
D.7d和28d
112、单项选择题 挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。
A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土
113、单项选择题 —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
114、单项选择题 多层砖房构造柱应伸入室外地面标高以下()。
A.250mm
B.500mm
C.1000mm
D.1500mm
115、问答题
背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：
(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示：
工程各月实际完成产值(单位：万元)
竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?
116、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
117、单项选择题 关于土方开挖的顺序、方法的说法，正确的是()。
A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖
B.支撑开槽，先撑后挖，分层开挖
C.开槽支撑，后挖先撑，分层开挖
D.支撑开槽，后挖先撑，分层开挖
118、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
119、单项选择题 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
120、多项选择题 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。
A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
121、单项选择题 多栏式银行存款日记账属于()。
A.总分类账
B.明细分类账
C.备查簿
D.序时账
122、多项选择题 建筑地面工程施工时，下列关于环境温度及其所铺设材料温度的拉制要求是()。
A.采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃
B.采用石灰拌合料铺设时，不应低于0℃
C.采用水泥拌合料铺设时，不应低于5℃
D.采用石油沥青胶结料时，不应低于5℃
E.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低10℃
123、问答题
某三层砖混结构教学楼的二楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。
【问题】
1.如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任?为什么?
2.钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些?
3.针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有哪些?
4.施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些?
5.项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素?
124、多项选择题 实行竣工验收备案制度的工程有()。
A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
125、多项选择题 下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。
A.爬模工程
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程
126、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
127、单项选择题 粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。
A、0.075
B、1
C、1.25
D、2
128、问答题
某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：
129、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
130、问答题 分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
131、单项选择题 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
132、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
133、单项选择题 某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下：一次性投资l50万元，运输、拆迁、安装一次总费用l0万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是()万元。
A.35.14
B.52.74
C.21.9
D.51.l4
134、单项选择题 人造大理石是()的人造石材。
A.水泥型
B.复合型
C.微晶玻璃型
D.聚酯型
135、单项选择题 栓钉焊接后栓钉高度的允许偏差应在()mm以内，同时按有关规定抽样检查其焊接质量。
A.±2
B.±3
C.±4
D.±5
136、单项选择题 关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。
A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
137、单项选择题 采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。
A、夹层
B、钢化
C、钢化中空
D、钢化夹层
138、名词解释 正筋
139、单项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B.工程竣工验收报告
C.施工企业签署的工程质量保修书
D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
140、单项选择题 关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是()
A.不得批准开工建设
B.已开工建设的，应当责令停止施工
C.已开工建设的，应当责令限期改正
D.已经建成的，可以正常使用
141、单项选择题 有家庭聚集现象的是（）
A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒
E.戊型肝炎病毒
142、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
143、多项选择题 装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。
A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B.中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
144、单项选择题 某工程柱混凝土采用细石子(最大粒径16mm)，当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，采用串筒施工时，混凝土的最大自由倾落高度为()m。
A.2
B.3
C.4
D.6
145、单项选择题 住宅室内装饰装修管理办法是指住宅()的装饰装修T程管理。
A.竣工验收合格前
B.竣工验收合格后
C.业主入住之前
D.更换住宅业主后
146、单项选择题 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于l，下列选项中不能确定为改进对象的是()。
A.F/C值低的功能
B.C=C—F值小的功能
C.复杂的功能
D.问题多的功能
147、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
148、名词解释 筏板基础
149、单项选择题 整体面层施工后，养护时间不应少于()d。
A.3
B.4
C.5
D.7
150、单项选择题 砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（）。
A.直槎
B.凸槎
C.凹槎
D.斜槎
151、多项选择题 氟碳涂料的特点包括()。
A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低
152、多项选择题 利息和利率在工程经济中的作用，包括()。
A.企业用来资金增值的重要手段
B.以信用方式动员和筹集资金的动力
C.促进投资者加强经济核算
D.宏观经济管理的重要杠杆
E.企业经营发展的重要条件
153、单项选择题 感受温觉的感受器是（）。
A.Meissner小体
B.Ruffini小体
C.Pacini小体
D.Krause小体
E.Pinkus小体
154、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
155、单项选择题 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是()。
A.缓凝剂
B.引气剂
C.减水剂
D.加气剂
156、单项选择题 关于平瓦屋面的有关尺寸要求的表述中，正确的是()。
A、瓦头挑出封檐板的长度为50～70mm
B、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于100mm
C、脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于30mm
D、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于40mm
157、多项选择题 根据根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算()提供依据。
A、机具
B、劳动力
C、平衡调配
D、工程费用
E、场地规划设计费用
158、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
159、多项选择题 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，需要考虑放射性指标限量的材料是()。
A.花岗石
B.胶合板
C.石膏板
D.复合地板
E.建筑陶瓷
160、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
161、多项选择题 关于钢筋接头设置的说法，错误的有()。
A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍
C.直接承受动力荷载的结构构件中，焊接接头的接头面积百分率不应大于50%
D.接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区
E.绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm
162、单项选择题 大理石的化学成分有Ca0、Mg0、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占()以上，故大理石属碱性石材。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
163、多项选择题 混凝土的自然养护方法有()。
A.覆盖浇水养护
B.塑料布覆盖包裹养护
C.养生液养护
D.蒸汽养护
E.升温养护
164、单项选择题 厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm
165、单项选择题 某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。
A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款
166、问答题
背景
某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下：预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋，预埋件采用进口哈芬槽埋件，在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装，加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃，为保证涂膜效果，将镀膜层朝向室外;玻璃板块采用自攻螺钉与铝框固定并采用硅酮结构密封胶粘接牢固。幕墙施工方案如下：玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业，结构施丁外架采用工字钢挑架，外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全，在挑架下层工字钢上方满铺木跳板，并设置一层大眼网一层密目网。硬防护以上为结构施工区，以下为幕墙施工区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊，将单元板块吊运至楼层内集中堆放，再采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装，屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。幕墙安装前在进行预埋件校验时发现，个别预埋件的误差太大，经设计同意改为后置埋件，后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓固定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接，并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后，幕墙与楼板接缝采用防火岩棉封堵，为满足建筑装饰需要，岩棉上方用铝塑板与铝框及混凝土结构固定作为托架，其上浇筑陶粒混凝土垫层，并粘贴石材面层。幕墙安装完成后，施工单位进行了淋水试验，试验用水由楼层内卫生问用蛇皮管接至室外，将出水口搭放在幕墙玻璃上进行淋水，试水3min后未发现渗漏现象。验收时，幕墙施工单位向总包单位提供了以下文件：
(1)墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2)幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告;
(3)进口预埋件、化学锚栓的产品合格证书、性能质检报告以及拉拔试验报告;
(4)打胶、养护环境的温度、湿度纪录;硅酮结构胶的相融性试验及拉断试验记录;
(5)防雷装置测试记录;
(6)隐蔽工程验收文件;
(7)幕墙构件和组建的加工制作记录;幕墙安装施工记录;
(8)淋水实验记录;
(9)其他质量保证资料。
总包单位将幕墙施]_资料整理后与总包施]二资料共同组卷存放。
问题
(1)上述幕墙设计中存在什么问题?
(2)幕墙施工中存在哪些问题?
(3)幕墙验收存在哪些问题?
(4)施工资料收集整理存在哪些问题?
167、单项选择题 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
168、单项选择题 下井作业时，（）氧浓度正常，随着不断向下走，比重大的二氧化碳、水蒸气浓度加大，挤占氧，造成缺氧。
A、井底部
B、井口处
C、井中部
D、井底不管孔处
169、名词解释 预制和捣制混凝土的区别
170、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
171、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
172、单项选择题 为了保证正常生产，开清棉联合机必须按照一定的顺序开机。下列哪种为正确的开机顺序（）
A、先开凝棉器再开给棉罗拉，最后开打手，由前向后依次进行；
B、先开打手再开凝棉器，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
C、先开凝棉器再开打手，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
D、先开给棉罗拉再开凝棉器，最后开打手，由前向后依次进行；
173、多项选择题 关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。
A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50%
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护
174、名词解释 钢托架
175、单项选择题 砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。
A.2
B.3
C.4
D.5
176、多项选择题 下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B1级的有()。
A.玻璃
B.纸面石膏板
C.矿棉装饰吸声板
D.天然石材
E.瓷砖
177、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
178、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
179、单项选择题 玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。
A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)
180、单项选择题 2001年7月3日，村民徐某向邻居杨某借了5，000元钱外出做生意。因两家平时关系挺好，杨某也一直未向徐某催要。到了2003年6月10日，杨某从回家探亲的儿子那里才得知有诉讼时效的规定，而徐某又因外出做生意未归，眼见时效将至，杨某决定到县法院起诉徐某。在去县法院的途中遇上了山洪暴发，村里通往县城的唯一一条道路被冲毁。直到7月20日道路才修通，杨某才得以赶到法院起诉。关于对本案的分析，说法正确的是()。
A.杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院应当不予受理
B.虽然杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院还是应当受理
C.由于诉讼时效中断，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
D.由于诉讼时效中止，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
181、单项选择题 砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。
A.120mm厚墙
B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱
D.宽度为800mm的窗间墙
182、名词解释 基础埋深、深基础、浅基础
183、多项选择题 关于石灰技术性质的说法，正确的有()。
A.保水性好
B.硬化较快、强度高
C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大
E.生石灰吸湿性强
184、单项选择题 钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。
A.1～2
B.1～3
C.2～3
D.2～4
185、单项选择题 遇到（）级以上的大风气候时，施工现场的高空作业和露天焊割作业应停止。
A.四
B.五
C.六
D.七
186、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)，纸面石膏板属于()建筑材料。
A.不燃性
B.难燃性
C.可燃性
D.易燃性
187、单项选择题 矿井准备巷道可以分为（）类。
A.1
B.2
C.3
D.4
188、单项选择题 监护者应防止（）进入作业区域。
A.工作许可人
B.工作负责人
C.未经许可的人员
189、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
190、单项选择题 关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。
A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大
191、判断题 电视机的接受灵敏度主要由高放级决定。
192、问答题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：
工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由
193、问答题
某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材(H型钢)，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)对上述钢材质量问题应如何处理?为什么?
(2)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?
(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理?为什么?
(5)石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?
194、多项选择题 下列各项中，属于费用确认应遵循的原则的有()。
A.真实可靠原则
B.权责发生制原则
C.划分收益性支出与资本性支出原则
D.配比原则
E.客观性原则
195、多项选择题 在我国《合同法》规定的抗辩权中，后履行一方抗辩权的适用条件包括()。
A.后履行一方当事人已经通知先履行一方先履行其债务
B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
C.合同中约定了履行的顺序
D.应当先履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务
E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
196、单项选择题 能够同时测出角度和距离的仪器是()。
A.经纬仪
B.全站仪
C.水准仪
D.铅直仪
197、单项选择题 根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.5年
D.50年
198、单项选择题 锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。
A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打
199、单项选择题 工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。
A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程
200、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理
B.排砖及弹线→基层处理→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
C.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→湿润基层→镶贴面砖→清理
D.抹底层砂浆一排砖及弹线→抹结合层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
201、单项选择题 对企业发生的安全事故，应坚持()原则进行处理。
A.预防为主
B.三同时
C.四不放过
D.五同时
202、多项选择题 建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。
A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置
203、单项选择题 某楼板结构为大型钢筋混凝土预制圆孔板，板长6m，板宽1.2m，两端支承于框架梁上。设计时按板承受均布面荷载值为7.5kN/m2计算，则下列各项计算过程，不正确的是()。
A.若在板跨度中点沿板宽度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=51•3kN.m，支座处剪力V=30.6kN
B.若沿板长度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=67•5kN.m，支座处剪力V=45.0kN
C.若在离板端2m处设置假山盆景，因而增加了集中荷载3kN，则板跨中弯矩M=45•0kN.m，支座处剪力V=28.5kN
D.若地面改变装修，增加面荷载1kN/m2，则板跨中弯矩M=45.9kN•m，支座处剪力V=30.6kN
204、单项选择题 材料的导热系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
205、单项选择题 杆件的基本受力形式有（）。
A.轴向拉伸与压缩、剪切
B.轴向拉伸与压缩、剪切、扭转
C.剪切、扭转、平面弯曲
D.轴向拉伸与压缩、剪切、扭转、平面弯曲
206、单项选择题 在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。
A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线
207、单项选择题 在借贷记账法下，负债类账户的结构是()
A.借方登记减少额，贷方登记增加额
B.借方登记增加额，贷方登记减少额
C.借方既登记增加额，也登记减少额
D.贷方既登记增加额，也登记减少额
208、单项选择题 下列关于混凝土说法不正确的是()。
A.施工配合比是根据砂石的实际含水率对实验室配合比调整得到的
B.应使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕
C.保证混凝土浇筑能连续进行
D.泵送混凝土时，粗骨料宜优先选用砂石
209、多项选择题 下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。
A.地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致
B.水泥混凝土垫层纵向伸缩缝间距不得大于6m
C.木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm
D.实木地板面层与墙之间应留8～12mm缝隙
E.复合地板面层与墙之间缝隙应不小于10mm
210、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是()。
A.依法对工程建设项目进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案
C.按照国家有关规定组织竣工验收
D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
211、多项选择题 某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（）。
A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm
212、名词解释 屋面
213、问答题
某办公楼工程，地上八层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有一层地下车库，外墙为剪力墙，中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工.验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。
214、单项选择题 利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。
A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量
215、单项选择题 取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。
A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意
216、多项选择题 《节能建筑评价标准》规定，屋面节能工程保温材料性能指标有()。
A.导热系数
B.密度
C.抗拉强度
D.燃烧性能
E.厚度
217、单项选择题 索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋;②节点预埋复核;③钢结构制作;④构件防腐、防火涂装;⑤构件吊装。下列安装流程中，正确的是()。
A.④①②③⑤
B.②①③④⑤
C.②③①⑤④
D.①③②④⑤
218、单项选择题 下列()项不属于混凝土结构的优点。
A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广
219、多项选择题 地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。
A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层
220、单项选择题 专家在某一专业领域具有较深的造诣和独到的见解，并以此为基础建立了较高的专家性权威，特别是对技术性较强的（）采购活动具有较大的话语权。
A.大型
B.大规模
C.集团
D.专业性
221、多项选择题 建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
222、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。
A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校
223、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
224、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
225、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题6：
某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d，建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。
(1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。
(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。
(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。
(4)打胶时先打横向胶，后打竖向胶；竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。
(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。
(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗人室内。
【问题】
1、该施工方案的内容主要有哪些？编制该施工方案的步骤是怎样的？
2、该设计交底会议应由谁主持？一般在什么时候进行？设计交底会议记录的重点是什么？
3、隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力？
4、施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些？请指出来，并改正。
226、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件四中，总承包单位、建设单位做法是否合理？本工程保温工程的保修期限应该为多少年？227、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
228、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
229、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。电力隧道使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.6000
B.10000
C.15000
230、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
231、单项选择题 工程测量用水准仪的主要功能是()。
A.直接测量待定点的高程
B.测量两个方向之间的水平夹角
C.测量两点间的高差
D.直接测量竖直角
232、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
233、多项选择题 以承受轴向压力为主的结构有()。
A.拱式结构
B.悬索结构
C.网架结构
D.桁架结构
E.壳体结构
234、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
235、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。
236、单项选择题 适宜用于外形复杂或异形截面的混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的常见模板是()。
A.组合钢模板
B.木模板
C.滑升大钢模
D.爬升钢模板
237、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
238、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
239、多项选择题 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有()。
A．应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处
B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器
C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器
D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器
E．消防箱内消防水管长度不小于25m
240、单项选择题 下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。
A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂
241、多项选择题 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。
A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型
242、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
243、多项选择题 溶剂型涂料涂饰工程包括()。
A、丙烯酸酯涂料
B、滚花涂饰
C、聚氨酯丙烯酸涂料
D、无机涂料
E、有机硅丙烯酸涂料
244、单项选择题 根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验
B.型式检验
C.平行检验
D.破损检验
245、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
246、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
247、多项选择题 无法验槽的情况包括()。
A.基槽底面与设计标高相差太大
B.基槽底面坡度较大，高差悬殊
C.场地内有软弱下卧层
D.基槽之中有旧建筑物基础
E.槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显
248、单项选择题 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。
A.严寒地区
B.寒冷地区
C.温和地区
D.炎热地区
249、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
250、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
251、多项选择题 混凝土的耐久性能包括()。 A.抗冻性
B.碳化
C.抗渗性
D.抗侵蚀性
E.和易性
252、单项选择题 高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。
A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上
253、多项选择题 货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。
A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款
254、单项选择题 基础部分必须断开的是（）
A．伸缩缝
B．温度缝
C．沉降缝
D．施工缝
255、多项选择题 在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。
A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑
256、单项选择题 由于（）耐磨性差，用于室内地面，可以采用表面结晶处理，提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力。
A．瓷砖
B．花岗岩
C．微晶石
D．大理石
257、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
258、多项选择题 企业基本会计报表包括()。
A.资产负债表
B.损益表
C.利润分配表
D.成本表
E.现金流量表
259、单项选择题 全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。下列对其叙述不正确的是()。
A.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm
B.夹层玻璃单片厚度不应小于8mm
C.玻璃肋截面厚度不应小于12mm
D.玻璃肋截面高度不应小于10mm
260、单项选择题 墙体的厚度越大，高度越小其稳定性()。
A.越好
B.越差
C.不受影响
D.根据楼盖类别才能确定
261、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。
A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同
262、单项选择题 根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指()的距离。
A.箍筋外表面至梁表面
B.箍筋形心至梁表面
C.主筋外表面至粱表面
D.主筋形心至粱表面
263、单项选择题 采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过()m。
A、24
B、50
C、100
D、120
264、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
265、问答题
【2006年度考试真题】
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
【问题】
1、从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。
2、项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事？
3、试分析卷材起鼓原因，并指出正确的处理方法。
4、自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求？
5、将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么？指出正确的处理方法。
266、单项选择题 根据钢筋混凝土结构的受力特点，柱为典型的()构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
267、单项选择题 下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。
A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3
268、单项选择题 计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。
A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率
269、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
270、多项选择题 以下关于石灰的熟化和硬化的表述中，正确的是()。
A、石灰熟化过程中会吸收大量的热，同时体积增大1～2、5倍
B、生石灰可直接用于工程
C、消石灰粉或熟石灰粉，主要成分为Ca(OH)2
D、若在工程石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象
E、石灰浆体硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程
271、单项选择题 吊顶工程应对()进行复验。
A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度
272、单项选择题 钢筋代换时，应征得()的同意，相应费用按有关合同规定处理并办理相应手续。
A、监理单位
B、设计单位
C、建设单位
D、施工单位
273、单项选择题 借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照
B.技术方案
C.施工设备
D.施工业绩
274、单项选择题 关于知识产权的说法，正确的是()
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
275、单项选择题 木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水
276、单项选择题 审批施工技术方案的是()。
A.项目经理及总监理工程师
B.项目主任工程师及总监理工程师
C.施工企业技术负责人及总监理工程师
D.施工企业技术负责人及项目经理
277、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
278、问答题
某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀速进行(如图2—18所示)。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图2—18所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第l3个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现如下情况。
(1)H工作刚刚开始。
(2)I工作仅完成了1个月的工作量。
(3)J工作和G工作刚刚完成。
【问题】
1.为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计划中应重点控制哪些工作7
2.根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生什么影响。
3.根据第12个月末进度检查结果，在图2—19中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月?
4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，总承包单位就此向业主提出了费用索赔。造价工程师应如何处理?说明理由。
279、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（）mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
280、单项选择题 下列装修材料中，属于功能材料的是()。
A.壁纸
B.木龙骨
C.防水涂料
D.水泥
281、多项选择题 关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。
A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施
282、单项选择题 施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益
B.施工方的利益
C.设计方的利益
D.项目的整体利益
283、单项选择题 预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。
A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋
284、多项选择题
三角形屋架受力简图，如图1-13所示，下列表述正确的是()。
A.A支座的水平反力为0
B.B支座的竖向反力为0.5P
C.上弦杆受压，下弦杆受拉
D.若仅a与b同时增加，但b或a比值不变时，各杆轴力不变
E.AC杆的轴力为3P
285、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
286、单项选择题 关于门窗与墙体结构的连接，下列叙述中错误的是()。
A.门窗应注意门窗框与墙体结构的连接，接缝处应避免刚性接触，应采用弹性密封材料
B.金属保温窗的主要问题是结露，应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理，以蜴提高金属框内表面的温度，达到防止结露的目的
C.为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层厚度应相同，且平行放置
D.防火门窗应按防火规范要求制作，玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间，其窗应考虑自动泄压防爆功能
287、问答题
背景
某住宅工程现场钢筋加工场，配电系统采用TN-S接零保护系统，用电设备有钢筋切断机4台，钢筋弯钩机4台，抻直机1台等。
问题
(1)背景中各开关箱分别控制5m处的钢筋切断机、钢筋弯钩机、抻直机。问存在什么问题？
(2)PE线由分配电箱安装板固定螺栓引出至用电设备，做法正确吗？
(3)由于两台钢筋切断机相距较近，电工工长让电工在开关箱内设置两个漏电保护器，分别控制两台钢筋切断机。这种设置是否可以？
288、多项选择题 高温施工混凝土配合比调整的因素有()。
A.环境温度
B.湿度
C.风力
D.混凝土初凝时间
E.采取的温控措施
289、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
290、单项选择题 筹资活动的关键是()。
A.决定筹资数量
B.能否按正常程序进行
C.签定的各项合同的合法性
D.决定资本结构
291、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
292、单项选择题 用财务内部收益率和财务净现值进行多方案选优所得结论()。
A.一致
B.不一致
C.不一定相同
D.无法判断
293、名词解释 层高、净高
294、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
295、单项选择题 悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。
A.上部
B.中部
C.底部
D.端部
296、单项选择题 工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
297、单项选择题 砖墙每日的砌筑高度不宜超过()。
A.1.2m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
298、单项选择题 用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的配筋是()。
A、预应力混凝土钢丝
B、预应力混凝土用热处理钢筋
C、钢绞线
D、热轧钢筋
299、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆
300、单项选择题 我国普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是()。
A、余热处理钢筋
B、热轧钢筋
C、碳素钢筋
D、冷轧带肋钢筋