时间:2019-11-01 07:10:48
1、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.无效合同
D.可变更合同
2、单项选择题 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即()。
A、组织事故调查组进行调查
B、对有关失职渎职行为的进行追究法律责任
C、赶到事故现场，组织事故抢救
D、总结事故教训，提出整改措施
3、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
4、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
5、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工
B.用人单位
C.鉴定机构
D.劳动部门
6、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责
B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
D.由总包单位负责上报事故
7、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
8、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
9、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会
B、人民法院
C、公安机关
D、政府主管部门
10、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
11、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例
12、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由（）负责强制执行．
A．公安机关
B．旗焦决定的公安机关消防机构
C．人民法院
D．建设行政主管部门
13、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更
B．企业名称变更
C．企业法人变更
D．企业设立分公司
E．企业注册地址变更
14、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日
B.8月30日
C.10月8日
D.10月20日
15、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解
B.自行调解
C.人民调解
D.行政调解
E.仲裁调解
16、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效
B、有效
C、可变更、可撤销
D、效力待定
17、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决
B.视为申请撤诉
C.驳回原告诉讼请求
D.拘传原告到庭
18、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
19、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月
20、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性
B、强制性
C、任意性
D、程序性
E、保密性
21、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
22、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15
B.20
C.30
D.40
23、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为()。
A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为
24、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
25、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
26、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
27、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
28、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放
29、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒
B.核仁大，单个
C.核染色质细致，网状，分布均匀
D.浆中可有Auer小体
E.过氧化酶染色阳性
30、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
31、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括（）
A．对建设工程项目的安全施工负责
B．确保安全生产费用的有效使用
C．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
32、单项选择题 下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。
A.运输合同
B.抵押合同
C.保管合同
D.加工承揽合同
33、单项选择题 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年6月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A、2008年6月1日
B、2008年10月1日
C、2010年6月1日
D、2010年10月1日
34、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门
B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告建设单位
D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
35、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
36、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励
B.限制
C.禁止
D.控制
37、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同
B.请求返还财产
C.请求排除障碍
D.请求赔偿损失
38、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式
B.招标公告
C.招标方式
D.招标范围
E.招标组织形式
39、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除
B.抵消
C.混同
D.提存
40、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
41、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决
42、多项选择题 人民法院或仲裁机构对专门性问题认为需要鉴定而没有法定鉴定部门的，由()鉴定。
A.人民法院指定的鉴定部门
B.仲裁机构指定的鉴定部门
C.依法成立的社会鉴定单位
D.政府鉴定机构
E.当事人选定的任何鉴定单位
43、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性
44、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
45、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业
B.及时逃生
C.拒绝抢险命令
D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域
E.要求撤离该区域
46、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系
B.两者同时取得
C.施工许可证以安全生产许可证为前提
D.安全生产许可证以施工许可证为前提
47、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3
B、5
C、7
D、10
48、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同
B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同
C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同
D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
49、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
50、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同
51、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的
B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的
C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的
D.给对方造成损失的
52、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
53、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
54、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲
B.书面通知所有的投标人
C.口头通知投标人甲即可
D.口头通知所有的投标人
55、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
56、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表
B.住宅使用说明书
C.工程竣工验收报告
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
57、单项选择题 根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的().
A.委托代理人
B.法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人
58、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
59、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年
B.2年
C.6个月
D.3个月
60、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示
B.作出要约的意思表示要求内容具体确定
C.要约在作出意思表示时生效
D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
61、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌
62、单项选择题 张某向王某借款2万元，约定年息为10%，并由李某提供了保证。现王某欲将该债权转移给宋某，在原保证合同时债权转移并无任何约定的情况下，下列内容正确的是（）。
A.如果该债权发生转移，李某即免除了保证责任
B.如果该债权发生转移，李某应在原保证担保的范围内继续承担保证责任
C.该债权的转移必须得到李某的同意，李某才在原保证担保的范围内继续承担责任
D.该债权发生移转并由王某通知了李某后，李某即在原保证担保的范围内继续承担保证责任
63、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
E.质量检测单位
64、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
65、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性
66、单项选择题 施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由（）承担。
A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同
67、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
68、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
69、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关
B、学校、幼儿园
C、医院
D、经企业法人授权的法人分支机构
E、企业的职能部门
70、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.有限自然资源开发利用
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
71、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算
B.暂停计算
C.继续计算
D.延迟六个月
72、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案
A、工期延误
B、投资失控
C、质量事故
D、施工组织
73、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW
B、3台及以上或设备总容量在50kW
C、4台及以上或设备总容量在40kw
D、3台及以上或设备总容量在40kW
74、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件
B、中止审理
C、终结审理
D、缺席判决
75、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.甲、乙、丙共同
76、单项选择题 在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
77、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人
B、行政法人和社团法人
C、企业法人和非企业法人
D、事业法人和社团法人
78、单项选择题 当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后（）内提出。
A、六个月
B、一年
C、两年
D、四年
79、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5%
B、夜班、高温条件下的津贴
C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴
E、延长工作时间的工资
80、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由
D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
81、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求
B.分包单位不得再次分包
C.分包单位由总包单位自有确定
D.分包的工作内容没有限制
82、多项选择题 下列情形导致要约失效的有（）
A ．拒绝要约的通知到达要约人
B ．要约人依法撤销要约
C ．要约人依法撤回要约
D ．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺
E ．受要约人对要约的内容住级实质性变更
83、单项选择题 根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
84、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决
B.第二审法院发回重审后的第一审判决
C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决
D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定
E.最高法院的一审裁判
85、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙
B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效
C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任
D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任
E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
86、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国行政许可法》
87、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
88、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
89、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理
B.法定代理
C.表见代理
D.指定代理
90、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.建议权
91、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日
B、2011年5月1日
C、2012年5月1日
D、2013年5月1日
92、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证
B.颁发工程规划证
C.颁发施工许可证
D.批准开工报告
E.批准施工合同备案
93、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
94、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
95、多项选择题 某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（）。
A.设计图纸不明确
B.提供的设备不符合标准
C.指定供应商供应的材料明显不合格
D.指定的防水专业工程分包单位资质不足
E.工程所在地夏季雨水量过大
96、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表
B．住宅使用说明书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
97、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为()。
A.终身不予注册
B.吊销执业资格证书，5年内不予注册
C.责令停止执业3年
D.责令停止执业1年
98、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日
99、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。——表见代理
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
100、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
101、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件
C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人
D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
102、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年
B.2个月至1年
c.3个月至2年
D.6个月至3年
103、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
104、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
105、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地
B、合同签订地
C、乙方所在地
D、建设工程所在地
106、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
C.水泥厂发出答复文件时
D.泥厂的答复文件到达施工单位时
107、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的
B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
108、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约
109、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据
B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据
C、应当以两个合同的平均价作为结算依据
D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
110、单项选择题 某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。
A.属于职务发明创造，甲某有专利申请权
B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C.甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明
D.甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
111、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
112、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6
B、9
C、12
D、18
113、多项选择题 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A.放弃中标
B.因不可抗力提出不能履行合同
C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D.被查实存在影响中标结果的违法行为
E.他人对中标结果提出异议的
114、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任
B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同
D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
115、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
116、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日
117、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
118、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
119、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
120、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1
B.2
C.3
D.5
E.7
121、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责
B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C．对建筑材料、设备等进行检验检测
D．建立健全施工质量检验制度
E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
122、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于90天的产假
123、多项选择题 在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。
A、由于合同罚款造成的损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失
D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失
E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失
124、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工
B.要求办理手续后继续施工
C.要求施工单位增加补偿费
D.责令立即停止施工
125、多项选择题 要约可以撤回。撤回要约的通知应当()到达受要约人，方为有效。
A.在要约到达受要约人之前
B.在要约到达后
C.发出要约前
D.包含在要约之中
E.与要约同时
126、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同
B.加工承揽合同
C.建设工程合同
D.保管合同
E.买卖合同
127、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的
B.承担主要任务的
C.资质等级较低的
D.联合体牵头
128、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商
B.乙设计公司
C.丙设计师
D.乙、丙共有
129、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受
B.审查合格后接受
C.审查不合格后拒收
D.拒收
130、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名
131、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置
132、单项选择题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.暂定级
133、单项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图纸
D.已经取得规划许可证
134、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同
B.租赁合同
C.加工承揽合同
D.建设工程施工合同
E.运输合同
135、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%的管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任，则该合同（）
A.有效
B.经招标人确认后有效
C.为可撤销合同
D.无效
136、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担
A．设备使用单位
B．具有相应资质的单位
C．设备出租单位
D．检验检测机构
137、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整
B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
C.参加验收各方主体验收意见不一致的
D.参加验收人员不具备相应资格的
E.验收程序和执行标准不符合要求的
138、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺
139、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
140、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持
B、表彰奖励
C、价格政策
D、税收优惠
E、要加强日常监管，严格执法检查
141、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚
B.依法被撤销注册
C.依法被吊销注册证书
D.年龄超过55周岁
E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
142、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括（）
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、职来印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密。
143、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行
B、向人民法院起诉
C、请求法院裁定不予执行
D、向上级仲裁委员会申诉
144、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
145、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
146、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款
B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款
C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿
D.只能选择适用其中之一
147、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。
A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.及时如实报告生产安全事故
D.建立、健全本单位安全生产责任制
148、单项选择题 关于和解的表述中，不正确的是()。
A、诉讼阶段的和解没有法律效力
B、当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书
C、双方当事人可以自行和解，这种和解在法院作出判决后，当事人仍可以进行
D、在执行过程中，一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行
149、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结
B、查封
C、拍卖
D、提存
150、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
151、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工
B、不得批准立项，建设单位不得开工
C、不得批准立项，但建设单位可以先开工
D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
152、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性
153、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
154、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易
B.运输
C.婚姻
D.海事
155、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理
156、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制
B.建设资金已落实
C.有满足施工需要的施工图纸
D.主要负责人经考核合格
E.参加意外伤害保险
157、单项选择题 某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
158、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
159、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律
B.建设行政法规
C.建设部门规章
D.地方性建设法规
160、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.20
161、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款
B.可以委托第三方进行修复
C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用
D.可以向工程建设行政主管部门投诉
E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
162、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依法审查施工图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察、设计业务
163、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书
164、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织
165、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。
A.屋面防渗漏工程
B.泵房设备安装工程
C.装修工程
D.采暖工程
E.地基基础工程
166、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权
167、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.劳动行政部门代表
B.同级工会代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
168、多项选择题 下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。
A.整个车间的负荷联合试运转费用
B.试运转收入
C.生产者准备费
D.整个车间的无负荷联动试运转费用
E.单台设备调试费用
169、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用过大
D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
170、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
171、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害
B.记大过
C.罚金
D.责令停产停业
E.降级
172、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30
B、45
C、60
D、90
173、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力
B、李某取得资格证书4年后申请注册
C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问
E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
174、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
175、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B.勘察文件应注明工程使用年限
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
176、单项选择题 下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
D.施工企业负责人要定期带班检查
177、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
178、单项选择题 某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。
A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制
179、单项选择题 依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C.按照合同有关条款履行
D.由债权人决定
180、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律、法规强制性规定而无效
181、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60
B.80
C.90
D.100
182、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
183、单项选择题 下列有关地方性法规的说法正确的是（）。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
184、单项选择题 根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。
A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算
B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案
D．在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
185、单项选择题 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列说法错误的是()。
A.建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可
D.禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人
186、多项选择题 融资租赁合同中，承租人的主要义务包括()。
A、支付租金的义务
B、标的物的瑕疵
C、妥善保管和使用租赁物
D、向出卖人支付价金
E、租赁期限届满返还租赁物
187、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．
A．企业
B．政府
C．社会
D．行业
188、单项选择题 某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为()万元。
A.10
B.20
C.4
D.40
189、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲
B.材料商乙
C.买受人丙
D.都不承担责任
190、填空题 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合（）。
191、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表
B．工程监理单位
C．设计单位
D．项目技术负责人
192、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3
B.6
C.9
D.12
193、多项选择题 某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。
A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息
194、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装
B.维修
C.调试
D.拆除
E.闲置
195、多项选择题 建设工程勘察企业资质分为（）。
A.工程勘察综合资质
B.工程勘察专业资质
C.工程勘察总承包资质
D.工程勘察行业资质
E.工程勘察劳务资质
196、单项选择题 建筑起重机械安装完毕后，由下列（）组织验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.使用单位
D.安装单位
197、单项选择题 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是()。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
c.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间
198、单项选择题 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。
A.仲裁实行一裁终局的制度
B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理
D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权
199、单项选择题 下列合同中属于诺成性合同的有（）。
A.定金合同
B.保管合同
C.施工合同
D.个人之间的借贷合同
200、单项选择题 下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）
A．《全国人民代表大会组织法》
B．《中华人民共和国国际法》
C．《中华人民共和国反垄断法》
D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
201、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
202、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金
203、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
204、单项选择题 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。
A.全部工作
B.主体工作
C.部分非关键性工作
D.肢解部分
205、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修
C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿
D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
206、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门
D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
207、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
208、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构
209、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
210、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的
B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的
C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
211、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底
B、分部分项工程施工安全技术交底
C、普通工程单项安全技术交底
D、设备安装工程技术交底
E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
212、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表
B．用人单位代表
C．劳动行政部门代表
D．人民法院指定的人员
213、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知
B、合同主要条款
C、技术标准
D、设计图纸
E、投标文件格式
214、单项选择题 关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
215、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
216、单项选择题 根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识
B.节能措施
C.质量保修书
D.建筑节能标准
217、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行
B．法定代表人变更
C．当事人一方发生合并、分立
D．当事人一方违约
218、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工
219、单项选择题 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是（）。
A.个人可以承揽分包工程业务
B.建设单位可以直接指定分包工程承包人
C.分包工程承包人应具备相应的资质条件
D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝
220、单项选择题 关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
221、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为
222、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
223、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
224、单项选择题 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。
A.按首席仲裁员的意见作出
B.由人民法院审理
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
225、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的
B、丧失享受待遇条件的
C、重新就业的
D、拒不接受劳动能力鉴定的
226、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业
B．拒绝连续加班作业
C．拒绝冒险作业
D．紧急避险
E．对施工安全生产提出建议
227、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
228、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效
B.厂家要约撤销
C.施工单位同意订货的表示是承诺
D.厂家的要约仍然有效
229、单项选择题 某工程项目完成施工拟进行竣工验收，按照《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程竣工验收必备条件的是（）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、监理等单位共同签署的质量合格文件
C.有施工单位签署的工程保修书
D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
230、单项选择题 某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。
A.2008年3月15日
B.2008年4月1日
C.2008年3月20日
D.2008年4月5日
231、单项选择题 关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
232、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15
B、16
C、17
D、20
233、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.合同违约行为并不需要承担法律责任
C.法律责任即承担不利的后果
D.法律责任的实现由国家强制力作保障
E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
234、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物
B.责令停产停业
C.拘役
D.行政拘留
E.吊销许可证
235、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
236、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C．投标文件未按招标文件要求密封
D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议
237、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证
B.书证
C.鉴定结论
D.勘验笔录
238、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
239、单项选择题 H开发公司拟投资修建一个造价2亿元人民币的建设项目，下面不影响开工的因素是()。
A.环境影响评价文件没有通过审查
B.未获得施工许可证
C.消防设计图纸审查不合格
D.施工现场没有拆迁完毕
240、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
241、单项选择题 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。
A.按照原无效合同约定
B.参照原无效合同约定
C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式
D.不予结算
242、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论
B、进行和解
C、提起反诉
D、提起上诉
243、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
244、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目
B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目
C.民营企业投资的商品住宅建设项目
D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
245、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
246、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册
B.申请注册须一个相关单位认定
C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册
D.须经过继续教育合格后方可办理注册
247、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同
B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D、材料供应商向施工单位交付材料
E、施工单位向材料供应商支付材料款
248、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日
B、2009年6月1日
C、2009年9月1日
D、2010年3月1日
249、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
250、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
251、单项选择题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
252、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C、定金合同从合同成立之日起生效
D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
253、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员
B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解
C.要求调解公开进行或者不公开进行
D.自主表达意愿、自愿达成调解协议
E.如实陈述纠纷事实
254、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
255、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款
E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
256、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府（）领取建设用地规划许可证。
A．土地主管部门
B．建设行政主管部门
C．城乡规划主管部门
D．授权的镇人民政府
257、单项选择题 某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。
A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日
258、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
259、单项选择题 建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人
B.被保险人
C.保险人
D.受益人
260、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
261、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
262、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日
B.2031年3月15日
C.2031年5月15日
D.2033年2月13日
263、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16
B、14
C、20
D、18
264、多项选择题 一级建造师应具备()等执业技术能力。
A.丰富的施工管理实践经验和资历
B.一定的施工组织能力
C.一定的工程管理理论水平
D.丰富的施工管理专业知识
E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
265、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
266、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则
B、当事人平等原则
C、合法原则
D、尊重当事****利原则
E、调解公开原则
267、单项选择题 关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）
A．按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B．建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C．对各类能源消耗实行分类计量和统计
D．对能源消费应实行包费制
268、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
269、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉
B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉
C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结
D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
270、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.商标局
271、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
272、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
273、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
274、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.15
275、单项选择题 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。
A.土地管理部门
B.城市规划行政主管部门
C.有批准权的人民政府
D.出让方和城市规划行政主管部门
276、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人
B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D.出租单位生产管理人员
277、单项选择题 建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证。
A、3
B、4
C、5
D、7
278、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
279、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
280、单项选择题 生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
281、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
282、单项选择题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是()。
A、实行每月防火巡查，并建立巡查记录
B、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
283、多项选择题 视同工伤的情形包括（）。
A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的
B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
284、单项选择题 下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。
A.没收违法所得
B.返还财产
C.赔礼道歉
D.消除危险
285、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20
B.30
C.45
D.60
286、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准
287、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120d
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员
288、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关
B．人民法院
C．公安机关
D．人民检察院
E．工会
289、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.堆放、清除废弃物的措施
E.拆除施工组织方案
290、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
291、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24
292、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人
B、项目经理
C、监理工程师
D、主要项目负责人
293、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规
B.施工合同中约定采用的推荐性标准
C.工程施工图纸
D.工程监理合同
294、单项选择题 建设工程质量保修书的提交时间是( )。
A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内
B.工程竣工验收合格之日
C.自工程竣工验收合格之日起15日内
D.提交竣工验收报告时
295、多项选择题 根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
296、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组
297、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点
298、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价
B.招标人在招标前预先内定中标人
C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价
D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
299、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的
B.无安全技术档案的
C.无齐全有效的安全保护装置的
D.超过制造厂家规定的使用年限的
300、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期