时间:2019-10-04 01:11:02
1、单项选择题 定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是()。
A.流速
B.流量
C.黏度
D.压力
2、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用真题案例与解析
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题：
⑴结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
⑵安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容？
⑶冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？
⑷针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？
⑸说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
3、单项选择题 非标风管配件的制作、加工前应按设计图纸和()进行放样制图。
A.现场情况
B.防水要求
C.板材厚度
D.工作压力
4、多项选择题 喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。
A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级
5、单项选择题 （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。
A.随动控制系统
B.程序控制系统
C.线性系统
D.恒值控制系统
6、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
7、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
8、单项选择题 并列明敷电缆的中间接头应()。
A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器
9、问答题
背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。
问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?
10、判断题 同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准
11、多项选择题 根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。
A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程
C.投资为2亿元的转炉工程
D.单项工程合同额1000万元的发电工程
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程
12、多项选择题 设备通电前的检查应包括()。
A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
13、多项选择题 设备基础验收时，提供的移交资料包括( )。
A.基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录
B.隐蔽工程验收记录
C.设计变更及材料代用证件
D.设备基础施工方案
E.设备基础质量合格证明书
14、单项选择题 下列测量点中，不属于管线定位主点的是（）。
A.中点
B.起点
C.终点
D.转折点
15、单项选择题 确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。
A、单位工程
B、分部工程
C、分项工程
D、主体工程
16、单项选择题 机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动
A.rv型
B.Blx型
C.Blv型
D.Bvv型
17、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
18、单项选择题 在建筑智能化工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是()。
A.工程承包商的确定
B.施工图深化设计
C.工程检测
D.管理人员培训
19、单项选择题 质量验收评定工作的基础工作在()。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
20、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？
21、单项选择题 自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。
A.上报供电部门备案
B.通过有关专家评定
C.确保自备电源工作安全可靠
D.告知供电部门并征得同意
22、单项选择题 建筑智能化工程大型设备接口界面的确定，必须预先约定所遵循的()
A.接口软件
B.通信协议
C.合同条款
D.界面划分
23、单项选择题 齿轮传动的主要特点有()。
A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低
24、填空题 二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。
25、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-5】
1．背景
业主就某装机容量为200万kW的火力发电站工程与施工单位签订了单价合同.在施工过程中，施工单位向业主提出如下费用应由业主支付：
(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备．在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经赞20万元.
(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费80万元，改用混凝土泵送工艺斌验费12万元，合计92万元.
(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为12万元和8万元，合计20万元.
(4)施工机械迁移贽：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用3万元.
(5)施工降效费：
1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨期施工，由于采取防雨措施，增加费用5万元.
2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，业主方已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量.资料如下：
受影响部分的工程原计划用工2200工日，实际用工2800工日，计划支出120元／工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为360元／工日，实际用机械台班410台班，实际支出400元／台班.
2．问题
(1)试分析业主耐以上各项费用是否应该支付？为什么？
(2)本案例提到的降效支付要求，工费和机械使用费各应补偿多少？
(3)如图1H420096-4所示的S形曲线．若工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：
1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差；
2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差.
26、单项选择题 在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。
A.压力取源部件的取压点
B.温度取源部件的取温点
C.流量取源部件的层流点
D.液位取源部件的液位点
27、单项选择题 下列建筑电气产品中，属于用电设备的是()。
A.照明配电箱
B.电容补偿柜
C.电加热器
D.不间断电源
28、单项选择题 机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是（）。
A、生产能力
B、单项工程合同额
C、工程量
D、工程造价
29、单项选择题 柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。
A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450
30、单项选择题 结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。
A．同步电动机
B．直流电动机
C．单相电动机
D．异步电动机
31、单项选择题 重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。
A.确认其有合格证后
B.经检定合格后
C.经主管领导同意后
D.确认封存前是合格的
32、单项选择题 施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
33、多项选择题 根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为()
A、无期徒刑
B、拘役
C、罚金
D、管制
E、没收财产
34、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
请指出专项应急预案的主要内容。35、单项选择题 将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。
A.0.5KΩ
B.1.0KΩ
C.2.0KΩ
D.4.0KΩ
36、多项选择题 吊装中载荷（）。
A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力
37、多项选择题 建筑电气工程被安装的设备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。
A.大小
B.规格
C.型号
D.性能
E.重量
38、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
39、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1．背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件：
事件一：钢结构制作全部露天作业，作业中雨期来临，工期紧迫，不能停止旅工.
事件二：钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形，经x射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工.
事件三：设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四：单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2．问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因，提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
(4)指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
(5)工程验收评定后，分包单位应做哪些工作？
40、单项选择题 关于合同价款调整描述错误的是()。
A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
41、多项选择题 为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。
A、合理精简人员
B、组织管理人员进行义务劳动
C、加强对工程程序和工程质量的管理
D、持续改进，减少管理费用的支出
E、建立节约管理制度
42、多项选择题 分部工程划分的原则是（）。
A.材料种类
B.施工特点
C.工程规模
D.专业性质
43、单项选择题 敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。
A.0，0
B.-10，0
C.0，-10
D.0，-15
44、单项选择题 对试压前的准备工作，不正确的做法是()。
A.管道上所有的开口应进行封闭
B.不应进行防腐和保温
C.系统内的阀门应关闭
D.埋地附设的管道，试压前不得埋土
45、问答题
某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。
为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。
此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。
在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。
问题：
1.安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少?并列出具体费用项目。
2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查?哪些属于位置精度检查?
3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些?
4.业主对安装公司的处罚是否合理?说明理由。
46、单项选择题 公差带位置由()决定。
A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差
47、单项选择题 铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。
A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型
48、单项选择题 工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．
A．砌筑时的环境温度
B．砌筑的方法
C．砌体的结构特点
D．砌体的膨胀缝隙
49、多项选择题 下列建设安装工程检验批项目，属于主控项目的检验内容有()。
A.管道接口外露油麻
B.管道压力试验
C.风管系统测定
D.电梯保护装置
E.卫生器具启闭灵活
50、单项选择题 ()采用函询调查，让所要预测对象有关领域的专家分别提出问题，然后将他们的回答意见综合、整理、归纳，再匿名反馈给各个专家，再次征求意见，加以综合、归纳。
A、德尔菲法
B、专家会议法
C、主观概率法
D、PERT预测法
51、问答题
某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。
52、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
53、单项选择题 照明灯具安装要与()配合协调，做好成品保护，不能污染已完成的工程产品。
A.结构工程
B.装饰工程
C.门窗工程
D.楼面工程
54、多项选择题 设备基础对安装精度的影响主要是()。
A.基础强度不够
B.二次灌浆层太厚或者太薄
C.基础沉降不均匀
D.基础设计不合理
E.基础几何尺寸超差
55、单项选择题 建筑管道工程施工技术要求，安装在主干管上起()作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。
A.导流
B.安全
C.测试
D.切断
56、填空题 用于电气保护及控制的单屏蔽电缆屏蔽层应采用（）接地方式。
57、多项选择题 我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有()。
A、注册建筑师
B、注册造价工程师
C、注册设计师
D、注册房地产估价师
E、注册建造师
58、问答题
某通信运营商计划在某地建设3G试验网，工程由只有设备入网资质的3G设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价在280万元，此初步设计经研究得到批准。该运营商决定采用包工不包料的形式将此项目承包给一家长期合作的施工单位，并请施工单位选定基站的站址，然后由设计单位根据选定的站址及设备的情况编制施工图设计。施工单位拿到设计以后，由于部分站点选择在民用建筑上安装，运营商工程管理人员又数量有限，因此委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商的违规操作作出了处罚。
(5)本工程选定的初步设计的编制单位是否合适?为什么?对设计编制单位的选择有什么要求?
(6)此工程设计阶段的划分是否存在问题?为什么?
(7)运营商请施工单位选择站址，并负责相应站址租用的谈判工作合适吗?这些工作应由谁在什么时间完成?
(8)此工程有特殊验收指标吗?如果有的话，应该有哪些?
(9)此工程中，运营商的违规操作行为都体现在哪些方面?
(10)此工程是否应进行招投标?为什么?
59、单项选择题 用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。
A.岩棉
B.玻璃棉
C.胶泥
D.同种毡席材料
60、单项选择题 每组垫铁的块数不宜超过()块。
A.3
B.4
C.5
D.6
61、单项选择题 室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。
A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
62、单项选择题 设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。
A.喂料设备
B.铸造设备
C.收尘设备
D.精密设备
63、多项选择题 验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。
A．强度
B．水泥
C．配合比
D．砂石
E．养护
64、多项选择题 特种设备出厂时，应当附有()等文件。
A.营业执照
B.安全技术规范要求的设计文件
C.产品质量合格证明
D.安装及使用维修说明
E.监督检验证明
65、单项选择题 影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。
A.商品品种
B.国家政策
C.商品本身的价格
D.消费者偏好
66、单项选择题 甲施工单位于2011年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砌体结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2011年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图样继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
67、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
68、单项选择题 在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择( )。
A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.最小值
69、单项选择题 某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。
A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况
70、多项选择题 胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有()。
A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径
B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa
C.钻孔处不得有裂纹
D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰触
E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
71、多项选择题 吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．
A．设备重量
B．设备尺寸
C．设备就位高度
D．吊索长度
E．吊车工作幅度
72、多项选择题 低合金钢目前主要用于（）等制造。
A.锅炉汽包
B.压力容器
C.起重机轨道
D.压力管道
E.高强螺丝
73、单项选择题 ()以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
A.县级
B.省级
C.市级
D.地方政府
74、多项选择题 下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
75、判断题 一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算
76、多项选择题 项目部的计量器具分为A、B、C三类，其中A类主要包括()等。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.温度计
D.压力表
E.万用表
77、多项选择题 能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。
A.VLV32
B.YFLV22
C.VV22
D.VV32
E.VLV22
78、多项选择题 锅炉按水循环方式分类可分为()。
A.自然循环锅炉
B.强制循环锅炉
C.直流锅炉
D.交流锅炉
E.复合循环锅炉
79、问答题
某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
80、判断题 施工项目成本核算是施工项目进行成本预测，制订成本计划和实行成本控制所需信息的重要来源;也是施工项目进行成本分析和成本考核的基本依据。
81、单项选择题 在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。
A.0
B.1
C.2
D.3
82、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？
83、单项选择题 某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。
A.760
B.810
C.950
D.1100
84、多项选择题 工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.检验项目
B.施工单位检验结果
C.设计单位验收结论
D.监理单位验收结论
E.建设单位验收结论
85、问答题 机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。
86、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
87、单项选择题 塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。
A.建设单位代表
B.监理工程师
C.设计单位现场代表
D.施工单位质检部门
88、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？89、单项选择题 下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。
A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标
90、判断题 要使成本控制真正发挥及时、有效的作用，必须严格按照经济责任制的要求，贯彻责、权、利相结合的原则。
91、多项选择题 项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。
A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系
92、单项选择题 关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。
A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验
C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格
D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验
93、问答题
某机电安装工程公司承接了某电站的机电设备安装任务，该机电安装工程公司为了提高工程质量，创造正常施工条件，加强了对工程施工人员、施工机具、工程材料的控制。由于该机电安装工程公司项目经理部的控制措施和方法得当，使得各项工作有条不紊地进行，按期完成该工程的施工任务。
问题1.在机电安装工程施工中，应从哪些方面对施工人员进行控制?
2.在机电安装工程中，应重点控制施工机具的哪些方面?
3.机电安装过程中，施工检测器具的选用原则是什么?
4.工程材料质量的检验方法有哪几种?
5.简述机电安装工程材料进货检查和验收的控制要求。
94、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?95、单项选择题 光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。
A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍
96、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03
97、单项选择题 建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑部位来确定
D.按施工工艺来确定
98、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。99、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
影响大型设备吊装的质量因素中，施工人员的因素有哪些？100、单项选择题 下列有关电梯验收应具备的条件说法，不正确的是()。
A.机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间
B.机房内应通风，井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的2%
C.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃
D.电源输入电压波动在额定电压值*7%的范围内
101、判断题 动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制
102、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
103、问答题
机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？
104、问答题
某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?
105、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
106、问答题
背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件：
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3.
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
107、单项选择题 建筑管道施工程序是施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→()→试运行→竣工验收。
A.系统清洗→系统试验→防腐绝热
B.系统试验→系统清洗→防腐绝热
C.系统试验→防腐绝热→系统清洗
D.防腐绝热→系统清洗→系统试验
108、多项选择题 空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
109、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
110、单项选择题 主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设的水准仪是()。
A.激光准直仪
B.光学水准仪
C.光学经纬仪
D.全站仪
111、多项选择题 粗装修消防验收，是对()等验收，是对消防设施的功能性验收。
A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏通指示灯
112、多项选择题 按压力容器类别划分，压力容器可分为()。
A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器
113、多项选择题 风管制作安装完成后，必须对风管的（）。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
114、单项选择题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。
A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核
115、单项选择题 可以不用逐个进行壳体压力试验和密封性试验的阀门是输送（）的管道阀门。
A.剧毒流体
B.可燃流体
C.设计压力大于1MPa
D.设计压力等于1MPa热水
116、多项选择题 管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
117、单项选择题 露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）。
A.手工电弧下向焊
B.半自动焊
C.全自动焊
D.CO2气体保护焊
118、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。
A.计量标准器具是国家计量基准器具
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定
119、单项选择题 ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。
A.异步电动机
B.同步电动机
C.直流电动机
D.单相电动机
120、问答题
背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
121、单项选择题 下列设备中，属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
122、单项选择题 对于间接费用的核算描述不正确的是()。
A、建筑工程以间接费为标准
B、安装工程以人工费为标准
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准
D、作业的分配以直接费或人工费为标准
123、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。124、单项选择题 机械设备安装精度测量过程中的四个要素不包括()。
A.设备基础
B.测量对象
C.计量单位
D.测量精度
125、单项选择题 关于压力容器产品焊接试板要求的说法，错误的是()。
A.产品焊接试板经外观检查
B.产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接
C.现场组焊的球罐只制作立、横产品焊接试板
D.产品焊接板经射线检测
126、单项选择题 开环控制是最简单的一种控制方式，按照控制信息传递的路径，它所具有的特点是：控制量与被控制量之间()。
A、具有双向通路
B、只有反向通路而没有前向通路
C、没有通路
D、只有前向通路而没有反向通路
127、填空题 二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。
128、单项选择题 下列汽轮机不是按主蒸汽压力分类的是()。
A.超高压汽轮机
B.抽气式汽轮机
C.高压汽轮机
D.亚临界压力汽轮机
129、填空题 盘、柜孔洞及电缆管道应封堵严密。可能结冰的地区还应有防止管内（）的措施。
130、单项选择题 下列设施中，不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。
A.汽包
B.锅炉过热器、再热器
C.减温水管系统
D.过热蒸汽管道
131、多项选择题 先期违约的构成要件包括()。
A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空
132、单项选择题 消防验收的组织者是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
133、单项选择题 通常，设备及管道外表面温度高于()时，需要设置保温绝热层。
A.20℃
B.30℃
C.40℃
D.50℃
134、单项选择题 采用预制块做保温层的要求是( )。
A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
135、单项选择题 下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。
A.结构复杂，价格高
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能
C.易于在较宽范围内实现平滑调速
D.具有转速恒定及功率因数可调
136、单项选择题 建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。
A.并排
B.分散
C.串联
D.并联
137、单项选择题 在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。
A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力
138、单项选择题 干式系统灭火系统可用于温度()。
A.不低于4℃且不高于70℃的环境
B.低于4℃或高于70℃的场所
C.高于5℃且低于80℃的环境
D.低于5℃高于80℃的场所
139、判断题 工程量清单报价详细地反映了工程的实物消耗和有关费用，因此易于结合建设项目的具体情况，变以预算定额为基础的静态计价模式为将各种因素考虑在单价内的动态计价模式
140、单项选择题 在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。
A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形
141、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
该工程竣工验收的基本程序有什么特点?142、单项选择题 某工程已具备竣工条件，2011年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2011年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2011年3月20日再次验收合格，2011年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。
A、2011年3月2日
B、2011年3月7日
C、2011年3月20日
D、2011年3月31日
143、多项选择题 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。
A.停止作业
B.补办申请
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.变更施工方案
144、多项选择题 卫星地球站天线、馈源的安装要求有()。
A.天线构件外覆层如有脱落应及时修补
B.天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求
C.各种含有转动关节的构件应转动灵活，平滑且无异常声音
D.天线驱动电机应在安装前进行绝缘电阻测试和通电转动试验，确认正常后再行安装
E.馈源安装完成以后必须立即安装干燥充气机和充气管路
145、单项选择题 焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。
A.焊渣性质
B.药皮成分
C.焊条用途
D.特殊性能
146、填空题 回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。
147、问答题
背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?
148、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A．发电厂保护区
B．电力电缆线路保护区
C．变电站保护区
D．换流站保护区
149、多项选择题 下面属于异步电动机质检项目的是()。
A.开箱检查
B.外观检查
C.定子检查
D.抽芯检查
E.抽转子检查
150、问答题
背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
151、单项选择题 工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
152、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。
153、单项选择题 地下管线工程测量必须在()前，测量出起、止点，窨井的坐标和管顶标高，字根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
A.开挖
B.安装
C.回填
D.试压
154、多项选择题 炉窑砌筑工程施工现场条件的准备包括()。
A.水源设备
B.电源设备
C.技术准备
D.运输道路平整畅通
E.主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等
155、单项选择题 自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。
A.3℃
B.5℃
C.7℃
D.10℃
156、判断题 工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用
157、多项选择题 工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。
A.工业炉砌筑工程
B.设备基础工程
C.自动化仪表安装工程
D.消防工程
E.设备及管道绝热工程
158、单项选择题 齿轮传动的类型较多，其中两()之间的传动是平面齿轮传动
A.垂直轴
B.相交轴
C.平行轴
D.交错轴
159、单项选择题 按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。
A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计
160、多项选择题 住宅(小区)通信网络系统包括()。
A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网
161、填空题 盘、柜及二次回路接线施工应制定（）措施。
162、多项选择题 多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。
A．起重机回转半径
B．吊装高度
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．设备及吊具重量
163、多项选择题 吊装方案编制的主要依据有（）。
A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划
164、多项选择题 以下水工建筑物中属于整治建筑物的是()。
A.顺坝
B.丁坝
C.导流堤
D.堤防
E.护岸
165、单项选择题 下列设备中，可不与均压环连接成一体的有()。
A.铁栏杆
B.金属柱灯
C.冷却塔
D.塑钢窗
166、单项选择题 钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。
A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力
167、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
168、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A.发电厂保护区
B.电力电缆线路保护区
C.变电站保护区
D.换流站保护区
169、多项选择题 压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有（）。
A.容器品种
B.设计压力
C.介质特性
D.重量
E.容积
170、单项选择题 下列不属于许诺优惠条件的是()。
A、提出提前竣工
B、低息贷款
C、提赠给施工设备
D、到快要投标截止时，突然降价
171、多项选择题 使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。
A.有色金属
B.不锈钢
C.低合金钢
D.铸铁
E.高合金钢
172、单项选择题 对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设()作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。
A.高程控制网
B.导线网
C.建筑方格网
D.控制网
173、填空题 二次回路的电源回路送电前，应检查绝缘，其绝缘电阻值不应小于（）欧姆，潮湿地区不应小于（）欧姆。
174、单项选择题 在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（）的高压输电线路。
A．500KV及以上
B．220~330KV
C．110KV
D．35KV
175、多项选择题 机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。
A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书
176、多项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修
177、单项选择题 下列属于工程量清单规则下工程总造价形成的是()。
A、分部分项工程费
B、投标报价
C、工程计量
D、竣工结算与支付
178、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
179、单项选择题 焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。
A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊
180、单项选择题 全部工作量按费用分类正确的是()。
A、A类属于劳务人工时
B、B类属于其他费用
C、C类属于直接材料费
D、D类属于管理及非工资费用
181、多项选择题 保护气体的主要作用是()。
A.焊接时防止空气中的有害作用
B.实现对焊缝和近缝区的保护
C提高焊缝性能
D.降低焊接烟尘
E.控制焊缝冶金质量
182、多项选择题 发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。
A.防火卷帘门
B.火灾探测器
C.消火栓按钮
D.排烟风机
E.电梯
183、多项选择题 以下焊接质量体验方法中，（）可检查工作表面及近表面的缺陷。
A．超声波探伤
B．着色探伤
C．荧光探伤
D．磁粉探伤
E．射线探伤
184、单项选择题 ()适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。
A.652
B.653
C.654
D.055
185、单项选择题 成套配电装置柜体多台成列安装时，应()成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右。
A.按偶数顺序
B.按奇数顺序
C.按从两端到中间顺序
D.逐台按顺序
186、填空题 在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。
187、单项选择题 保温材料的最高使用温度()被保温的设备或管道的外表面温度
A.高于
B.低于
C.等于
D.高于或等于
188、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
189、单项选择题 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
190、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。
A．钢塑复合管件
B．镀毛斗螺纹管件
C．铸铁卡箍式管件
D．不锈钢卡压式管件
191、多项选择题 有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有
A．每根导线在一个档距内可以有一个接头
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
192、多项选择题 《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力(含气瓶)、压力管道、电梯()。
A.航空航天器
B.起重机械
C.客运索道
D.大型游乐设施
E.场(厂)内专用机动车辆
193、单项选择题 《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和()32程。
A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧
194、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式？并如何保存？195、单项选择题 由当事人协议选择管辖法院的行为是()。
A、甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷
B、甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷
C、甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷
D、甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷
196、多项选择题 净化空调系统的施工技术要求，风管经清洁水二次清洗达到清洁要求后，应及时对风管端部封口，存放在清洁的房间内，并应避免()。
A.漏风
B.防腐
C.受潮
D.变形
E.积尘
197、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。
A.20.8kn
B.34kn
C.41.6kn
D.59kn
198、判断题 应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用
199、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1．背景
某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元）．消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班赞490元.
2．问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定，试计算每lO￡型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？
200、多项选择题 有关建筑电气工程施工特点包括()。
A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护
201、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
202、多项选择题 机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被毁损
C.不宜设在同一个基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰容易辨识
203、问答题
背景：
广州市一造价工程师h接受本市某机电安装总承包企业g的委托对企业在当地投标的一项工程进行工程量清单计价进行审核。
企业提供了该工程的工程量清单和一套完整的施工图纸以及招标文件中关于工程量计算规则及清单项目编制规划，其中有一项规定是：清单内所列工程量允许按施工图实际工程量调整。
已知某分项工程量为a=50，单位t。人工费用单价为b=1000元/t，材料费单价为c=5000元/t，机械费为d=15000元。间接费率为10%，利润率为6%，风险费率为间接费的5%，税率为3.41%。间接费和利润的计费基数为人工费。
对该工程b企业经过分析后发现虽然这个项目的工程承包难度较大，但总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标。
又能在结算时得到较理想的经济效益。中标后的盈利也丰厚。g单位经过精心准备，参与了投标并最终中标。
204、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是()。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
205、多项选择题 大型设备的解体安装要保证（）。
A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度
206、单项选择题 设备灌浆层厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm
207、单项选择题 吊装方法的选择原则为()。
A.安全、有序、快捷、经济
B.安全、具体、快捷、经济
C.安全、明确、快捷、经济
D.明确、具体、安全、快捷
208、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
209、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？210、单项选择题 试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。
A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备
211、多项选择题 管道进行压力试验前应将待试管线上的()拆除或加以隔离。
A、调节阀
B、安全阀
C、闸阀
D、爆破板
E、仪表元件
212、单项选择题 下列属于组织措施的是()。
A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入
B、制订先进的、经济合理的施工方案
C、严把质量关，杜绝返工现象
D、人工费控制管理
213、问答题
某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边1OOm)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa、NJJ<管(DN20+DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组复用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验，空调工程按施工程序实施，空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题:
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，应向安装公司项目部提供哪些资料?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.通风空调系统调试主要考核指标有哪些?
5.空调供回水管主要需与哪些设备连接?DNl00以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
214、多项选择题 机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。
A.工程承包合同
B.工程分包合同
C.材料采购总计划表
D.工程竣工报告
E.索赔申请报告
215、单项选择题 下列起重机中，（）不属于流动式起重机。
A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机
216、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
217、单项选择题 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是()。
A.兆欧表
B.液体流量计
C.样板
D.万用表
218、单项选择题 按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。
A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压
219、多项选择题 建筑电气工程由()构成。
A.电气装置
B.电线、电缆
C.布线系统
D.开关、插座
E.用电设备电气部分
220、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。
A．余高、凹陷、裂纹、错口
B．余高、错口、凹陷、焊瘤
C．错口、气孔、裂纹、焊瘤
D．余高、焊瘤、夹渣、咬边
221、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。
每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
222、单项选择题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。
A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础
223、单项选择题 防排烟系统测定，不包括对（）测定。
A.风量
B.风压
C.疏散楼梯间的静压差
D.疏散楼梯间的风温
224、单项选择题 管道保温作业正确的做法是（）。
A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）
225、单项选择题 采用()时，应注意填料不得挤入管道，以免阻塞管路。
A.承插连接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.热熔连接
226、问答题
背景：
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收；2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。
问题：
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?
227、多项选择题 实际生产并应用的太阳电池有()。
A.单晶硅太阳电池
B.非晶硅太阳电池
C.多晶硅太阳电池
D.砷化镉太阳电池
E.硫(碲)化镓太阳电池
228、单项选择题 高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。
A.避雷针
B.均压环
C.接地线
D.引下线
229、多项选择题 承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承诺必须具备的条件包括()。
A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺应在要约规定的期限内作出
C、承诺的内容应当与要约的内容一致
D、承诺的方式必须符合要约要求
E、承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效
230、单项选择题 键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。
A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度
231、单项选择题 容器压力P≥100MPa应属于()。
A.低压容器
B.高压容器
C.中压容器
D.超高压容器
232、多项选择题 微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。
A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试
233、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。
A.压力试验
B.泄露试验
C.灌水试验
D.通球试验
234、单项选择题 在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
235、单项选择题 大型储罐施工宜采用()基础。
A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式
236、单项选择题 安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).
A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近
237、多项选择题 智能建筑是由()共同构成。
A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程
238、单项选择题 自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。
A.在装饰工程开始前
B.与装饰工程同步
C.装饰工程进行到一半时
D.装饰工程结束后
239、问答题
背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380d，而依施工预算定额该工程工期应为360d。
在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题：
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述工程承包合同的变更程序。
240、问答题
背景：
——工期调整方法一：
a公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。a公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见下图）。
附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；
2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试 运行时间。
a公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，a公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，a公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，a公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1．a公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
241、单项选择题 下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。
A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材
242、单项选择题 为了集中反映和计算各个成本核算对象本期应负担的施工费用，财会部门应该为每一成本核算对象设置()，并按成本项目分设专栏来组织成本核算。
A、工程收支流水账
B、工程成本明细账
C、固定资产明细账
D、材料设备采购台账
243、单项选择题 工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。
A、套定额单价-费用计算-复核
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价
C、收集资料-计算工程量-费用计算
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量
244、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.旋工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对基础的强度进行复测?
245、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。
A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程
246、多项选择题 智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。
A.输出功率
B.线圈电阻
C.供电电压
D.驱动方向
E.输入信号
247、单项选择题 下列对于人工费分析特点正确的是()。
A、人工费单价由发包商确定
B、有的按实计算，估点工单价由双方协商确定
C、由项目经理根据实际情况具体掌握奖励
D、人工费单价，由发承包双方协商确定
248、多项选择题 特种设备具有的基本特征是()。
A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡
249、单项选择题 通风与空调工程的施工程序一般是()。
A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定
250、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。
A、准确性
B、完整性
C、科学性
D、先进性
251、单项选择题 在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。
A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°
252、问答题
某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。
253、多项选择题 地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。
A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度
254、问答题
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日
【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?
255、多项选择题 特种设备检测范围包括（）。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.质量检验
E.安全检验
256、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
257、单项选择题 根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。
A.在热处理前进行一次
B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次
258、多项选择题 下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。
A.矿物油
B.硫磺
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
259、填空题 盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。
260、多项选择题 起重机械失稳的主要原因有()等。
A.机械故障
B.超载
C.吊臂偏心过大
D.行走速度过快
E支腿不稳定
261、单项选择题 在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。
A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地
262、单项选择题 施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
263、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故如何界定，本案例问题应如何定性?264、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
265、单项选择题 目前常用的地锚类型中不包括()。
A.全埋式
B.固定式
C.半埋式
D.利用建筑物
266、单项选择题 《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。
A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万
267、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）
A．射线探伤
B．涡流探伤
C．磁性探伤
D．渗透探伤
268、不定项选择 特种设备的()，应当经核准的特种设备检验检测机构进行。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.原材料检验
E.无损检测
269、单项选择题 离心机为受力不均、高速旋转设备，其基础为普通基础，安装时应该采用()。
A.螺栓可调垫铁
B.减振垫铁
C.勾头成对斜垫铁
D.橡胶垫
270、单项选择题 设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A．土建提交的纵横中心线
B．土建预留孔的位置
C．设备底座地脚孔的位置
D．建筑物的定位辅线
271、单项选择题 需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。
A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动
272、单项选择题 下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。
A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机
273、填空题 手车式柜（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
274、单项选择题 基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。
A．B
B．H
C．b
D．h
275、单项选择题 规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线，称为()。
A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线
276、多项选择题 基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。
A．电信线路
B．高压供电线路
C．移动通信基站
D．小型天线
E．大型天线
277、单项选择题 2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。
A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
278、单项选择题 常用于工作压力不超过1.3MPa，介质温度不超过200℃的直径较大的管道一般选用()。
A.焊接钢管
B.普通无缝钢管
C.高压无缝钢管
D.螺旋缝钢管
279、单项选择题 管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。
A.设备的设计压力1.15倍
B.设备的试验压力
C.管道的设计压力1.15倍
D.管道的试验压力
280、单项选择题 乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。
A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标
281、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1．背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，除出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连，短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行，项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后，出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏，试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从泵法兰处卸开，对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后，将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行，泵运转1.5h后，试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h，决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查，发现如下情况：
(1)运行中时有异常响声，轴承振动较大；
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃；
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测，泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2．问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确？说明理由.
(2)．出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确？为什么？
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定？说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求？这些检查项目的要求或标准是什么？
282、多项选择题 绝热材料的主要技术性能有()。
A.最高(低)使用温度
B.绝缘材料的绝缘性能
C.绝热材料的密度
D.绝热材料的机械强度
E.材料的燃烧性能和化学性能
283、单项选择题 适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。
A.预留收缩余量法
B.反变形法
C.刚性固定法
D.整体预热发
284、单项选择题 施工项目成本核算的基本框架中不包括()。
A、人工费核算
B、材料费核算
C、机械使用费核算
D、总包工程成本核算
285、单项选择题 表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()
A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝
286、判断题 定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控
287、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．
A．针孔
B．气泡
C．粘结力
0．透底
288、单项选择题 多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。
A.地面控制轴线
B.下一节柱轴线
C.中间节柱轴线
D.最高一节柱轴线
289、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
290、单项选择题 在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和()。
A.电信电缆
B.装备用电线电缆
C.控制电缆
D.高压电缆
291、单项选择题 下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的()。
A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度
292、多项选择题 关于注册建造师施工管理签章文件填写要求，表述正确的有()。
A.表格中施工单位可填写简称
B.表中若实际工程没有其中项时，可注明“工程无此项”
C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论
D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章
E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章
293、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。
294、单项选择题 下列属于工程量清单计价规则的是()。
A、工程量清单编制
B、建设项目总造价
C、单项工程造价
D、单位工程造价
295、多项选择题 由于材料价格是由()等所组成，因此控制材料价格，主要是通过掌握市场信息，应用招标和询价等方式控制材料、设备的采购价格。
A、买价
B、运杂费
C、运输中的合理损耗
D、增值税
E、库存费
296、多项选择题 建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。
A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统
297、多项选择题 在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。
A.失稳波浪
B.收缩
C.回转
D.弯曲
E.扭曲
298、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
299、单项选择题 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。
A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
300、填空题 盘、柜的安装，一般用（）作底座。