时间:2019-10-02 01:07:44
1、多项选择题 测定材料消耗定额时，材料消耗量应包括（）。
A.直接用于建筑安装工程上的材料
B.施工废料
C.不可避免产生的施工废料
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
2、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
3、单项选择题 从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。
A.成本加酬金
B.固定总价
C.可调值总价
D.可调值单价
4、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A.无偿使用制度
B.属地占有制度
C.有偿使用制度
D.取水优先制度
5、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
6、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
7、多项选择题 对水电站而言，下列材料哪几种属主要材料（）。
A.钢材
B.木材
C.电缆
D.水泥
E.土工布
8、单项选择题 已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。
A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以
9、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
10、单项选择题 将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。
A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂
11、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
12、单项选择题 拦河水闸过闸流量为2000m3s时，此工程规模应划分为（）。
A.大（1）型工程
B.大（2）型工程
C.中型工程
D.小（1）型工程
13、多项选择题 编制招标标底时，需要考虑的因素包括（）。
A.自然地理要求
B.质量要求
C.施工企业的技术装备
D.工期要求
E.建筑材料市场价格的变化
14、单项选择题 在下列借用国外资金的方式中，资金成本较高的方式是（）。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.发行国际债券
D.出口信贷
15、多项选择题 土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。
A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费
16、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
17、多项选择题 按现行部颁水力机械管路安装定额的未计价装置性材料包括（）。
A.水机仪表
B.管子的切割
C.管子附件
D.阀门
E.管子
18、多项选择题 工程项目目标控制措施包括（）。
A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施
19、多项选择题 下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
C.承担工程风险
D.按合同规定的时间向承包人支付工程款
E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸
20、单项选择题 根据现行部颁规定，材料采购及保管费率为（）。
A.0.7%
B.2.5%
C.3%
D.4%
21、多项选择题 已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。
A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）
22、单项选择题 （）是施工企业以单位工程为对象所编制的人工、材料、机械台班耗用量及其费用汇总，即单位工程成本。
A.施工图预算
B.完工结算
C.投标报价
D.施工预算
23、多项选择题 按现行部颁规定，直接费包括下列哪几个项（）。
A.人工费
B.现场经费
C.材料费
D.机械使用费
E.其他直接费
24、单项选择题 项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。
A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多
25、多项选择题 下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。
A.混凝土
B.高强混凝土
C.膨胀混凝土
D.水泥砂浆
E.钢纤维混凝土
26、单项选择题 关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。
A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升
B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降
C.在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降
D.在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响
27、多项选择题 国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。
A.制定职业规范和行业标准
B.代表业主进行招标和项目管理工作
C.协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度
D.开展工程造价信息咨询和信息服务工作
E.建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可
28、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失
29、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
30、单项选择题 完工结算是（）与建设单位对承建工程项目的最终结算。
A.施工单位
B.投资人
C.监理
D.项目法人
31、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
32、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
33、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
34、多项选择题 在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
35、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
36、单项选择题 根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。
A.实物量法
B.指标法
C.单价法
D.定额法
37、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
38、单项选择题 根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。
A.第一部分建筑工程中的其他工程
B.第三部分金属结构设备及安装工程
C.第四部分临时工程中的导流工程
D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程
39、单项选择题 竣工决算应在项目完建后规定的期限内完成编制工作，大中型项目的规定期限为（）。
A.12个月
B.6个月
C.9个月
D.3个月
40、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
41、单项选择题 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。
A.变更
B.转让
C.解除
D.终止
42、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
43、多项选择题 总价合同可以分为（）。
A.固定总价合同
B.调价总价合同
C.建设工程保险合同
D.建设工程担保合同
E.纯总价合同
44、多项选择题 按定额反映的不同生产要素消耗内容分类，可分为（）。
A.劳动定额
B.施工定额
C.材料消耗定额
D.机械台班（台时）消耗定额
E.预算定额
45、单项选择题 现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
46、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
47、单项选择题 根据现行部颁规定，备品备件购置费按占（）的百分率计算。
A.设备费
B.安装工程费
C.设备费与安装工程费之和
D.机电设备
48、单项选择题 FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
49、单项选择题 工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的
50、多项选择题 降低土料含水量的方法有（）。
A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压
51、单项选择题 根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。
A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用
52、单项选择题 某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用融资租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为33％，则其资金成本率为（）。
A.22.5％B
B.15.08％
C.14.47％
D.16.75％
53、单项选择题 已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。
A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0
54、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
55、单项选择题 对经济活动中的所费与所得进行比较，对经济行为的得失进行衡量，符合财务管理的（）。
A.资金合理配置原则
B.成本效益原则
C.收益风险均衡原则
D.利益关系协调原则
56、单项选择题 对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工图设计阶段
57、单项选择题 清算价格法是经人民法院宣告破产的企业的资产评估方法，评估时应当根据企业清算时期（）评定重估价值。
A.剩余的资产价值
B.资产可变现的价值
C.可拍卖的资产价值
D.重置价值
58、多项选择题 闸门按其用途划分，主要分为（）。
A.工作闸门
B.事故闸门
C.检修闸门
D.弧形闸门
E.平板闸门
59、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
60、单项选择题 工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中
61、单项选择题 根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。
A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261
62、单项选择题 已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。
A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％
63、多项选择题 （）是构成建筑安装工程费的主体，在水利工程总投资中占有很大的比重。
A.人工费
B.间接费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.企业利润
64、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
65、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
66、多项选择题 按现行部颁安装定额，水轮机安装工程内容不包括（）。
A.调速器
B.油压装置
C.蝴蝶阀
D.贯流式水轮机
E.混流式水轮机
67、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
68、多项选择题 在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。
A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ
69、单项选择题 《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（）。
A.社会平均成本
B.投标企业的投标报价
C.投标企业的个别成本
D.招标人编制的标底
70、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
71、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A.不特定的法人
B.特定的法人或者其他组织
C.特定的法人、自然人或者其他组织
D.不特定的其他组织
72、多项选择题 钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。
A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量
73、单项选择题 根据现行部颁规定，移民和环境部分概估算应包括（）。
A.水库淹没补偿、移民征地补偿和环境保护工程
B.水库移民征地补偿、水土保持工程和环境保护工程
C.水库淹没补偿、环境保护工程和水土保持工程
D.建设及施工场地征用、水土保持工程和环境保护工程
74、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
75、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程建设项目费用由下列部分组成（）。
A.工程费、管理费和预备费
B.工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息
C.建安工程费、设备费、独立费用和预备费
D.直接工程费、间接费、企业利润、税金
76、单项选择题 对于效益相同或基本相同但又难以具体估算的互斥方案比选时，若方案的寿命期不同，则通常采用（）进行比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
77、单项选择题 将财务评价中的固定资产折旧调整为国民经济评价中的经济费用，采用的方法是（）。
A.取消
B.考虑时间价值将固定资产投资及其期末残值在寿命期内平均分摊
C.不变
D.固定资产投资乘以社会折现率
78、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
79、单项选择题 下列关于土地影子价格说法正确的是（）。
A.土地的影子价格=土地机会成本
B.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用+搬迁费
C.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用
D.新增资源消耗费用即搬迁费
80、单项选择题 按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。
A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%
81、多项选择题 水利工程造价预测一般是指（）。
A.投资估算
B.设计概算
C.竣工决算
D.项目管理预算
E.标底
82、多项选择题 甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。
A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护
83、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
84、多项选择题 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同
85、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
86、单项选择题 一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任，则损失的承担应为（）。
A.各自承担自己的损失
B.甲方赔偿乙方1万元损失
C.甲方赔偿乙方2万元损失
D.甲方赔偿乙方4万元损失
87、多项选择题 投标技巧中，适合高报价的项目有（）。
A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目
B.工程量大的项目
C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目
D.交通便利的项目
E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目
88、多项选择题 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地
89、单项选择题 根据现行部颁定额，压力钢管叉管制作及安装定额适用于（）。
A.叉管管段整个部分
B.叉管段中叉管及方渐变管管节部分
C.直管与叉管
D.弯管、渐变管
90、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
91、多项选择题 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。
A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件
92、单项选择题 某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。
A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67
93、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。
A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金
94、单项选择题 企业对商品定价的基本依据是（）。
A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本
95、单项选择题 总投资利润率是用来反映企业赢利能力的比率，其计算式为（）。
A.（税后利润／注册资本）×100％
B.（所有者权益／资产总额）×100％
C.（利润总额／平均总资产）×100％
D.（税后利润／平均资产总额）×100％
96、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
97、单项选择题 根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。
A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度
98、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
99、单项选择题 建筑物的美学价值属于（）。
A.有形收益
B.无形收益
C.外部收益
D.间接收益
100、单项选择题 已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。
A.0.13
B.4
C.0.267
D.0.25
101、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。
A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件
102、单项选择题 我国建筑产品供求关系的特点为（）。
A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
103、单项选择题 属于工程项目目标控制组织措施的是（）。
A．确定职责及考核标准
B．审查施工组织设计
C．对技术方案进行论证
D．确定对目标控制有利的合同结构
104、多项选择题 按现行部颁规定，建安工程费包括下列哪几项（）。
A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.税金
105、单项选择题 下列关于成本的描述错误的是（）。
A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本
106、单项选择题 水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。
A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划
107、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
108、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
109、单项选择题 据现行部颁水土保持工程概算编制规定，泥石流防治工程中的桩林应属（）。
A.一级项目
B.二级项目
C.三级项目
D.四级项目
110、单项选择题 根据现行部颁规定，搅拌机（楼）清洗用水已计入（）中。
A.拌制定额的零星材料费
B.用水消耗量
C.其他直接费
D.临时设施费
111、多项选择题 产品寿命周期成本包括（）。
A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本
112、单项选择题 站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。
A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格
113、多项选择题 现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。
A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标
114、单项选择题 设备与材料的划分：不论成套供货、现场加工或零星购置的贮存罐、闸门等均应作为（）。
A.设备
B.材料
C.工器具
D.临时设施
115、多项选择题 解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。
A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差
116、多项选择题 根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括（）。
A.流域综合规划
B.流域专业规划
C.区域综合规划
D.区域专业规划
E.区域发展规划
117、单项选择题 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。
A.0℃
B.4℃
C.10℃
D.-5℃
118、单项选择题 根据现行部颁定额计算非土石堤、坝的一般土料、砂石料压实单价，采用土石坝物料压实定额时，其人工、机械定额应乘以（）调整系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
119、多项选择题 按现行部颁规定，关于“骨料、水泥输送系统”的说法错误的有（）。
A.指骨料自破碎筛分加工好后输送至成品料仓
B.指骨料自成品料仓输送至搅拌楼边料仓
C.指骨料自搅拌楼边料仓下廊道接料斗输送搅拌楼料仓
D.指水泥自运输水泥罐车用水泥泵输送至水泥罐
E.指水泥自搅拌楼边水泥罐用水泥泵输送至搅拌楼料仓
120、单项选择题 已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。
A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10
121、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
122、单项选择题 以下选项中不属于独立费用的是（）。
A、建设管理费
B、建设场地征地费
C、生产准备费
D、预备费
123、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
124、多项选择题 我国政府考虑到今后财政预算体制的改革，并参考国外发达国家对政府财政性基本建设资金的管理办法，采取的严格管理公益性政府投资项目的措施有（）。
A.严格的立项审批制度
B.严格的政府采购制度
C.严格的建设监理制度
D.严格的项目评审制度
E.严格的项目管理制度
125、多项选择题 城镇供水效益的计算方法有（）。
A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法
126、单项选择题 总投资与总造价的关系是（）。
A．总投资＞总造价
B．总投资≥总造价
C．总投资≤总造价
D．总投资＝总造价
127、单项选择题 投资项目的净现金流量的符号从负到正只变化一次，且累计净现金流量大于零，则内部收益率有（）。
A.唯一正解
B.n个解
C.没有解
D.唯一负解
128、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
129、单项选择题 公益性项目决策目标是（）。
A.社会效益最大化
B.经济效益最大化
C.社会公平目标
D.保持社会稳定
130、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
131、多项选择题 工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。
A.成本管理
B.阶段管理
C.质量与工期管理
D.组织与信息管理
E.合同管理
132、单项选择题 租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁
133、单项选择题 当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。
A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定
134、单项选择题 竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率
135、单项选择题 若离岸价为100美元/件，国内运费和贸易费为30元人民币/件，影子汇率为1美元=8元人民币，求直接出口产出物的影子价格（）。
A.830元/件
B.770元/件
C.800元/件
D.700元/件
136、单项选择题 在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。
A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机
137、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
138、单项选择题 1993年底由（）组织我国部分专家教授，对丹江口水利枢纽进行了全面的后评价工作，这是我国第一个水利项目后评价项目。
A.水利部水利水电规划设计总院和丹江口管理局
B.中国水利经济研究会和丹江口管理局
C.中国水利造价专委会和丹江口管理局
D.中国水利工程协会和丹江口管理局
139、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
140、单项选择题 下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。
A.弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源
B.强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小
C.强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作
D.在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目
141、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
142、单项选择题 当财务杠杆系数DFL=1时，（）。
A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中
143、多项选择题 范政府采购行为需要监督体系的制约，这种监督应是（）。
A.随机的
B.制度化的
C.刚性的
D.全面的
E.内外部监督机制的有机结合
144、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
145、单项选择题 水利建设项目总成本费用按经济用途分为（）。
A.制造成本和期间费用
B.制造成本和管理费用
C.制造成本和销售费用
D.制造成本和财务费用
146、单项选择题 根据现行部颁定额，吹填工程计算单位为（）。
A.折算为自然方
B.陆上方
C.实方
D.堆填方
147、多项选择题 在工程建设过程中往往存在着（）导致投资增加的因素。
A.设计深度不够
B.任意提高标准增添功能
C.风险考虑不周
D.使用行政手段指挥工程建设，对各管理层次经济责任的考核与监督不力
E.限额设计
148、单项选择题 混凝土强度等级均以28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定。随着设计龄期的加长，强度等级折合系数是（）。
A.递增的
B.递减的
C.不变
D.没关系
149、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业六个月以上的病假人员，其工资包括在（）之内。
A.辅助工资
B.职工福利基金
C.企业管理费
D.职工养老保险费
150、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
151、单项选择题 我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。
A.3
B.4
C.5
D.6
152、单项选择题 施工机械折旧应计入（）。
A.材料费
B.施工机械使用费
C.其他直接费
D.现场经费
153、单项选择题 下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。
A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算
154、单项选择题 我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。
A.以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动
B.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动
C.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围
D.以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动
155、单项选择题 某零部件功能评分值为105，目前单件成本14.75元，功能评价值7.33，则该零部件成本降低幅度为（）。
A.14.75
B.97.67
C.90.25
D.7.42
156、单项选择题 对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。
A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险
157、多项选择题 下列属于制造成本的是（）。
A.直接材料费
B.直接工资
C.其他直接支出
D.销售费用
E.管理费用
158、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
159、单项选择题 按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。
A.社会风险
B.政治风险
C.人为风险
D.法律风险
160、多项选择题 根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。
A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信
161、单项选择题 公路运输计算货物运杂费时要考虑（）。
A.毛重系数
B.装载系数
C.毛重系数和装载系数
D.载重量
162、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
163、单项选择题 按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。
A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程
164、单项选择题 某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。
A.160
B.162
C.158
D.152
165、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
166、多项选择题 建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。
A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B.有关部门和单位总结经验教训
C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E.组建生产单位，解散建设单位
167、多项选择题 正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。
A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置
168、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
169、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。
A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费
170、单项选择题 如果不采用任何措施，混凝土出机口温度比月平均气温（）。
A.相同
B.高
C.低
D.说法不对
171、多项选择题 科技进步对建筑产品价值的影响体现在（）。
A.采用新型材料，提高使用价值
B.使生产活动单一化、专业化
C.采用新设计，降低建造成本
D.采用新型设备，降低原材料消耗
E.采用新的施工工艺，加快施工进度
172、多项选择题 按用电时间序列划分，电价可分为（）。
A.峰谷电价
B.丰枯电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
173、单项选择题 在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。
A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性
174、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
175、单项选择题 下列情况不属于工程变更的是（）。
A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例
B.更改工程质量要求
C.更改标高
D.施工方案替代
176、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
177、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
178、多项选择题 按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。
A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。
179、多项选择题 对于大型建筑产品市场，市场类型包括（）。
A.买卖双方垄断
B.买卖双方完全竞争
C.买卖双方不完全竞争
D.买方有限垄断
E.卖方有限垄断
180、单项选择题 FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。
A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付
181、单项选择题 根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。
A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费
182、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
183、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
184、单项选择题 根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。
A.电梯设备自重
B.电梯载重量
C.电梯提升高度
D.电梯容量
185、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
186、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
187、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
188、单项选择题 已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。
A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元
189、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
190、单项选择题 水泥标号中带有“R”标记的是（）。
A.早强水泥
B.普通水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质水泥
191、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
192、单项选择题 边际收益（MR）用公式表示为（）。
A.边际收益=固定收益/产量
B.边际收益=总收益/产量
C.边际收益=总收益增值/产量增值
D.边际收益=可变收益/产量
193、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
194、多项选择题 水利建设项目应推行项目法人负责制，其中项目法人负责制的主要职责应包括（）。
A.项目资金的筹集
B.审查或审定工程设计
C.组织工程施工招标
D.工程施工
E.项目投产前，组织运行管理班子
195、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。
A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度
196、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
197、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。
A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
198、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
199、单项选择题 按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。
A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程
200、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
201、多项选择题 自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。
A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费
202、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
203、单项选择题 水利工程混凝土骨料的单价一般指骨料（）的价格。
A.运至搅拌楼上料仓
B.加工场成品料堆
C.筛分楼（机）下成品料堆
D.运至搅拌楼（机）前成品料堆
204、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
205、多项选择题 构成合同法律关系的要素包括（）。
A.主体
B.客体
C.违约
D.争议
E.内容
206、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
207、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
208、多项选择题 按现行部颁规定，施工临时工程中的施工交通工程包括（）。
A.公路
B.桥梁
C.码头
D.材料转运站
E.缆机平台
209、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
210、多项选择题 按现行部颁规定，应编制资金流量表的项目有（）。
A.建安工程
B.设备工程
C.独立费用
D.预备费
E.环保工程
211、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
212、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
213、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
214、单项选择题 堆石坝和干砌石坝最明显的特点（）。
A.成本便宜
B.施工方便
C.都不用胶结材料
D.材源丰富
215、单项选择题 中观项目管理主要涉及（）等内容。
A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成
216、多项选择题 能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。
A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法
217、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
218、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
219、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。
A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物
220、多项选择题 建筑产品的价格形式有（）。
A.理论价格
B.计划价格和浮动价格
C.自由价格
D.成本价格
E.普通价格
221、单项选择题 一次灌浆法多适用于岩石较完整透水性不大的地层，孔深不超过（）。
A.8m
B.10m
C.12m
D.15m
222、多项选择题 现行部颁概算定额中，混凝土运输定额均以半成品方为计量单位，不包括（）。
A.水平和垂直运输
B.干缩损耗
C.运输损耗
D.浇筑损耗
E.施工超填量
223、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆面积计算的项目为（）。
A.回填灌浆
B.接触灌浆
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.预埋骨料灌浆
224、单项选择题 在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
225、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
226、单项选择题 法定盈余公积金可以转增资本金，但转增后剩余的盈余公积金不得低于注册资本的：（）。
A.10％
B.50％
C.20％
D.25％
227、单项选择题 竣工决算应由（）编制。
A.设计单位
B.承包施工企业
C.项目法人
D.建设单位
228、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
229、多项选择题 财务评价的基本内容有（）。
A.财务报表的编制
B.财务费用与效益的识别
C.财务评价指标的计算与评价
D.财务费用与效益的估算
E.实现社会资源配置
230、多项选择题 根据现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
231、单项选择题 根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。
A.专业规划
B.区域规划
C.综合规划
D.战略规划
232、多项选择题 对综合利用水利工程费用分摊，一般先根据各项建筑物和设施的性质和效用进行分类，分为（）。
A.公用工程设施
B.专用工程设施
C.兼用工程设施
D.特殊工程设施
E.补偿工程设施
233、多项选择题 现行部颁压力钢管制作安装定额工作内容包括（）。
A.工地钢管加工厂至安装现场的运输、装卸
B.钢管油漆
C.钢管热处理
D.钢管的特殊涂装
E.安装过程中所需临时支承及拉筋的制作及安装
234、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
235、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
236、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
237、单项选择题 NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。
A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论
238、单项选择题 采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。
A.大宗工业用电
B.非工业用电
C.农业用电
D.居民生活用电
239、单项选择题 如采用概算定额编制投资估算时，应乘投资估算调整系数，其数值为（）。
A.1.03
B.1.05
C.1.10
D.1.15
240、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
241、单项选择题 根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费
242、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
243、多项选择题 按现行部颁规定，下列工作内容包括在安装概算定额内的是（）。
A.安装现场外的工地运输
B.安装现场内的设备运输
C.现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的摊销
D.竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整
E.都不对
244、单项选择题 水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。
A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%
245、多项选择题 在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（）。
A.复利现值系数与复利终值系数
B.年金现值系数与偿债基金系数
C.年金现值系数与资金回收系数
D.年金终值系数与偿债基金系数
E.偿债基金系数与资金回收系数
246、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
247、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
248、单项选择题 某企业1998年年末应收账款余额200万元，坏账准备金2万元，1999年发生坏账0.5万元，年末应收账款余额180万元，则1999年应提坏账准本金（）万元。
A.1.8
B.0.3
C.-0.2
D.1.5
249、多项选择题 西方经济学家把经济周期分为（）。
A.成熟阶段
B.繁荣阶段
C.衰退阶段
D.萧条阶段
E.复苏阶段
250、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A.估算
B.预算
C.结算
D.概算
251、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
252、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
253、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程勘察费时，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由（）组成。
A.基本勘察收费
B.专业勘察收费
C.准备工作收费
D.技术工作收费
E.实物工作收费
254、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。
A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率
255、单项选择题 混合性公共品的供给方式是（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
256、单项选择题 公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A.外部性
B.竞争性
C.非价值性
D.福利性
257、单项选择题 下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.青苗补偿费
D.税金
258、单项选择题 现行碾压混凝土坝（堰）体施工工法有两种：一种为全断面工法，另一种为金包银工法。全断面工法简称为（）。
A.RCD工法
B.RCC工法
C.RDC工法
D.RCE工法
259、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
260、多项选择题 年金的形式有（）。
A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金
261、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
262、多项选择题 影响石方开挖工效的因素有：（）。
A.爆破
B.岩石级别
C.设计对开挖形状及开挖面的要求
D.翻渣
E.装载机
263、单项选择题 监理工程师的职责应是（）。
A.技术咨询
B.管理咨询
C.仅负责监督质量
D.仅负责组织协调
264、单项选择题 可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。
A.生态效益最大化
B.经济效益最大化
C.生态经济效益最大化
D.人类需求最大化
265、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
266、多项选择题 国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。
A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益
267、多项选择题 制造土工合成材料的聚合物主要有（）。
A.聚酯（PER）
B.聚乙烯（PE.
C.聚酊（PD.
D.聚丙烯（PP）
E.聚氯乙烯（PVC.
268、单项选择题 按现行部颁定额计算隧洞衬砌模板工程量时，堵头和键槽模板立模面积（）。
A.计入模板工程量中
B.计入混凝土工程量中
C.已摊入相应的模板定额子目中
D.已摊入相应的混凝土定额子目中
269、多项选择题 自有资金的筹集方式包括（）
A.吸收投资
B.发行股票
C.融资租赁
D.企业内部积累
E.发行债券
270、单项选择题 现代工程造价管理产生于（）。
A.美国
B.英国
C.法国
D.中国
271、单项选择题 企业成本费用管理包含的内容有a．成本计划；b．成本核算；c．成本预测；d．成本控制；e．成本考核。成本费用管理的全过程是（）。
A.abcde
B.cabde
C.cadbe
D.aecdb
272、单项选择题 防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。
A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力
273、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆长度为单位计算的项目为（）。
A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.高压喷射灌浆
D.回填灌浆
E.接缝灌浆
274、多项选择题 固定资产价值重估的方法主要有（）。
A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法
275、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
276、单项选择题 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A.实际消耗的工作量
B.估计消耗的工作量
C.全部设计的工作量
D.应当消耗的工作量
277、多项选择题 下列（）属于国民经济评价中的转移支付。
A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴
278、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
279、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
280、多项选择题 工程造价具有（）特点。
A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性
281、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
282、单项选择题 根据现行部颁规定，施工单位参加联合试运转人员的工资包括在（）之内。
A.间接费内
B.安装人工费内
C.联合试运转费内
D.现场管理费内
283、多项选择题 项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（）。
A.资金的来源主要是以项目为主体，而不以项目投资者或发起人的资信为依据
B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权
C.资金的来源主要依赖于项目投资者或发起人的资信
D.用于支持贷款的信用结构的安排是灵活和多样化的
E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中
284、单项选择题 发动机选用何种牌号汽油作燃料，主要取决于发动机压缩比的大小，压缩比大的发动机应选用（）。
A.辛烷值低的汽油
B.辛烷值中等的汽油
C.辛烷值高的汽油
D.都可以
285、多项选择题 下列关于盈亏平衡点的说法正确的是（）。
A.盈亏平衡价格表示项目可以接受的最低价格
B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全
D.盈亏平衡单位产品可变成本表示在即定产量、价格、固定成本的条件下，项目可接受的最高单位产品可变成本
E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强
286、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
287、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
288、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
289、多项选择题 按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。
A.勘察、设计或施工总承包合同
B.总价合同
C.工程项目总承包合同
D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同
290、单项选择题 根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。
A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费
291、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
292、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
293、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。
A.现场管理人员
B.生产及管理单位人员
C.生产工人
D.辅助生产工人
294、单项选择题 年数总和法的折旧基数是（）。
A.固定资产原值
B.固定资产原值-预计净残值
C.帐面净值
D.固定资产重估价值
295、多项选择题 政府调节“市场失灵”的职能归结为（）.
A.表价职能
B.核算职能
C.配置社会资源
D.调节收入分配
E.稳定经济和促进经济增长
296、单项选择题 整个建设项目是大中型项目，而单项工程是小型的，编制单项工程竣工决算时则按（）编制单项工程竣工决算。
A.小型项目
B.大中型项目
C.大中型项目或小型项目均可
D.分项工程
297、多项选择题 竣工决算编制阶段的重点工作包括（）。
A.工程造价比较分析
B.价款结算
C.正确分摊待摊费用
D.合理分摊建设成本
E.债权清理
298、单项选择题 水泥颗粒愈细与水起反应的表面积就愈大，因而水化较快，且完全，水泥的早期强度和后期强度都较高，我国规定水泥的细度用下列何种方法检验（）。
A.超声分析法
B.称重法
C.高速旋回法
D.筛析法
299、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
300、单项选择题 某项目投资1000万元，计划在8年内收回全部投资，已知年利率为8％，问该项目平均每年的净收益至少应为（）万元。
A.125
B.135
C.174
D.231.38