时间:2019-09-28 02:36:36
1、多项选择题 以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。
A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降
2、单项选择题 施工管理不包括（）
A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收
3、单项选择题 楼梯面层施工时，楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差应()。
A.不大于10mm
B.不大于12mm
C.不大于15mm
D.不大于20mm
4、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
5、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
6、单项选择题 下列物权中，不属于用益物权的是()
A.土地所有权
B.土地承包经营权
C.建设用地使用权
D.地役权
7、单项选择题 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。
A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量
8、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
9、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
10、单项选择题 钢结构加工制作中的关键步骤是()。
A.滚圆
B.揻弯
C.制孔
D.焊接
11、单项选择题 国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d
12、单项选择题 王某准备出差到S市和外商洽商一笔300万美元的国际货物交易，为赶早上8点的飞机，王某乘坐张某的出租车前往机场。由于路上堵车，王某到达机场时飞机已经起飞，从而错过了与外商的订约。此时，王某要求张某承担300万美元的违约责任，下列说法你认为正确的是()。
A.张某没有违约，因为双方没有正式的书面合同
B.张某没有违约，因为堵车属于不可抗力，可以免责
C.张某违约，王某可以要求张某承担300万美元的违约责任，因为这属于可得利益的损失
D.张某违约，王某不能要求张某承担300万美元的违约责任，因为该损失不是张某在订立合同时所能预见得到的
13、多项选择题 推土机提高生产率的常用方法包括()。
A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法
14、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
15、单项选择题 热力发电厂中汽轮机的功能是将()的旋转式原动机。
A.机械能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.热能转变为电能
D.机械能转变为热能
16、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210，外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（）。
A.硅酮结构胶相容性试验
B.抗风压性能
C.空气渗透性能
D.雨水渗漏性能
E.后置埋件现场拉拔试验
17、单项选择题 工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是()。
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-①-②
D.③-②-①
18、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
19、单项选择题 混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。
A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性
20、单项选择题 企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()
A.有形磨损的局部补偿
B.有形磨损的完全补偿
C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿
21、单项选择题 工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目专职安全管理员
C.项目经理部的安全工程师
D.项目经理部的技术负责人
22、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构
23、单项选择题 电力生产有限空间场所主要有（）、电缆（通信）管井、污水井、暖气沟等。
A.变电站
B.电缆隧道
C.锅炉房
24、单项选择题 木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）
A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹
25、问答题
某大酒店(发包方)与装饰公司(承包方)签订了1～5楼装饰施工合同，工期为5个月。双方关于装饰材料的合同内容有：1.石材由发包方指定材质、颜色和样品，并向承包方推荐供货商，由承包方与供货商签订供货合同;2.其他装饰材料由承包方采购;3.所有材料进场时都必须经监理工程师验收合格后方可使用。双方关于工程价款的合同内容有：1.工程造价为1880万元，合同签订10日内，发包方向承包方支付合同价款20%的预付款;2.工程进度款按月支付，从进度款中按5%的比例扣留质量保证金;3.预付款在最后2个月扣除，每月各扣50%。在装饰施工合同履行过程中，出现下列情况：
1.承包商采购了一批大芯板，未经监理工程师同意就用于施工，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、生产许可证、有害物检测报告，且这批材料外观质量不好。
2.供货商将石材按合同采购量送达施工现场，进场检查时有部分石材存在色差不符合要求，监理工程师通知承包方不得使用。承包方要求供货商将不符合要求的石材退换，供货商要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付。供货商要求发包方从应付承包方的工程款中扣除上述费用。
3.工程在保修期间，顶棚多处开裂，影响美观，发包方多次催促承包方修理，承包方一再拖延，最后发包方另请施工单位维修，修补费用为1万元。
26、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
27、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
28、问答题
某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序巳经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施，并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25度,相对湿度为50%；
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；
(3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕；
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；.
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；
(3)进口材料的检验检疫证明；
(4)隐蔽工程验收文件；
(5)幕墙物理性能检验报告；
(6)幕墙部分及分项检验记录；
(7)外观质量评定表；
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全，应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项，需整改后重新验收。
【问题】
1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理？后埋件安装完毕后应如何检查？
2.注胶工序的工艺是否合理？并说明理由。
3.防火材料的填充工艺是否合理？如不妥应该如何处理？
4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容？
5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？
29、多项选择题 钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。
A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类
30、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用（），但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
31、单项选择题 ()轻便灵活，拆装方便，通用性强，周转率高。
A.木模板
B.胶合模板
C.组合钢模板
D.台模
32、名词解释 拱券
33、多项选择题 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。
A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
34、多项选择题 混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有()。
A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运
35、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
36、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
37、单项选择题 建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案，凡具有永久保存价值的，在本单位保管使用()年后，按规定全部向城建档案馆移交。
A、1～3
B、2～5
C、1～5
D、3～5
38、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
39、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
40、单项选择题 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权
41、多项选择题 根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输
B.人员伤害
C.房屋权属
D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
42、问答题
某社区活动中心工程，三层框架结构，无地下室，总建筑面积2417m2,层高均为4-5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好，设计为放大基础加地连梁，房心回填土后夯实，再做首层地面。
在一层顶梁板施工时，钢筋制安、模板支设完毕，开始浇筑混凝土，当混凝土浇筑约1/3时，突遇大暴雨，混凝土浇筑暂停，留置施工缝；待天气好转后，进行剩余混凝土浇筑。
该层模板拆除后，发现整层楼板下陷，两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查，大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层，致使模板底支架基础发生沉降，导致整个支撑系统不均匀变形，刚浇筑的楼板均下陷、混凝土大量开裂。
【问题】
1.本案例中，第二次浇筑混凝土时施工缝处处理应符合哪些规定？
2.本工程中柱、梁（主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置？
3.现浇混凝土工程模板与支撑系统部分的安全隐患的主要表现形式有哪些？
4.针对本案例发生的质量问题，简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些。
43、问答题
背景
东北某市新建一建筑面积39600㎡的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加两层3mm的SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为两层3mm的SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了“质量计划”，其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化;混凝土灌注桩检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了“质量计划”，其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂)的出厂合格证、质量检验报告;屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理丁：程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理T程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施丁记录等质量控制资料。总监理工程师要求补充。
问题
(1)事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些?
(2)事件一中，混凝土灌注桩检查查验的内容还有哪些?
(3)事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些?
(4)事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些?
(5)事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些?
44、单项选择题 在受限空间作业时，遇有（）以上强风、浓雾、下暴雨、打雷、闪电等恶劣气候时，应立即停止作业。
A.5级
B.6级
C.7级
D.8级
45、单项选择题 某施工企业承揽了一项挖土任务，土方量为9000m3，采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3，单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。
A.20000
B.22500
C.25000
D.27500
46、多项选择题 塑钢门窗的特性有()。
A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃
47、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
48、单项选择题 下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
D.栏杆采用不易攀爬的构造
49、单项选择题 某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。
A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元
50、单项选择题 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定的是()。
A、当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施
B、不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于50mm
C、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1：2水泥砂浆暗护角
D、抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验
51、单项选择题 工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
52、多项选择题 混凝土基础工程中，分项工程主要包括()等。
A、养护工程
B、钢筋工程
C、后浇带混凝土工程
D、模板工程
E、混凝土结构缝处理工程
53、单项选择题 其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
54、单项选择题 下列水泥中，干缩性较小的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、火山灰水泥
D、复合水泥
55、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？
56、单项选择题 土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。
A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机
57、单项选择题 填方工程施工（）。
A、应由下向上分层填筑
B、必须采用同类土填筑
C、当天填筑，应隔天压实
D、基础墙两侧应分别填筑
58、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
59、多项选择题 经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当()，竣工后应当及时清理现场，通知市政工程行政主管部门检查验收。
A.在施工现场设置明显标志
B.在施工现场设置安全防围设施
C.报送挖掘开工报告
D.按照批准的位置、面积、期限挖掘
E.交纳城市道路占用或挖掘修复费
60、问答题
某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?
61、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
62、单项选择题 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（）m。
A.3
B.6
C.9
D.12
63、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
64、单项选择题 隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
65、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
66、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
67、多项选择题 关于石灰技术性质的说法，正确的有()。
A.保水性好
B.硬化较快、强度高
C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大
E.生石灰吸湿性强
68、单项选择题 下列对工程项目管理方式的认识正确的是()。
A.PM指项目管理承包，而PMC指项目管理服务
B.项目管理服务指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性报告，进行可行性分析和项目策划
C.项目管理承包指在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程项目技能型质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制
D.工程项目管理承包企业一般应按合同约定承担相应管理责任
69、多项选择题 施工项目管理规划的作用是()。
A.制定施工项目管理目标
B.规划实施项目目标的组织、程序和方法，落实责任
C.作为考核项目经理部的依据之一
D.作为相应项目的管理规范，在项目管理过程中贯彻执行
E.作为监理单位对项目实施监督管理的依据
70、多项选择题 梁最常用的截面形式有()。
A、矩形
B、四方形
C、T形
D、长方形
E、三角形
71、单项选择题 当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。
A.过梁上一皮砖处
B.宽度为800mm的窗间墙土
C.距转角550mm处
D.梁垫下一皮砖处
72、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
73、单项选择题 施工总进度计划最主要的内容是()。
A.施工总进度计划图
B.各项资源需要量计划
C.施工部署
D.技术经济指标
74、单项选择题 下列不属于裱糊工程质量主控项目的是()。
A.墙布图案
B.墙布燃烧性能等级
C.表面平整
D.基层处理
75、单项选择题 在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。
A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10
76、单项选择题 建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
77、单项选择题 厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm
78、单项选择题 对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。
A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验
79、单项选择题 当施工图没有变更时，直接在施工图上加盖()形成竣工图。
A.竣工图章
B.项目部用章
C.建造师执业用章
D.企业印章
80、单项选择题 关于流水施工，错误的说法是()。
A.流水施工是指作业人员连续施工，努力使时间和工作面充分利用，以提高效率，最大限度地节约时间
B.工艺参数即施工过程个数，施工过程是指进行施工时划分的最大对象
C.空间参数即施工段(区)数，施工段是指整体建筑物(群)或构筑物施工时在空间上划分的各个部分
D.按节奏性可分为两类：节奏流水施工和无节奏流水施工
81、单项选择题 按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A.A类、B类
B.B类、C类
C.C类、D类
D.B类、H类
82、多项选择题 根据《建筑施工安全检查标准》（JG159-2011）,建筑施工安全检查评定的等级有（）。
A.优良
B.良好
C.一般
D.合格
E.不合格
83、单项选择题 钢筋代换时，应征得()的同意，相应费用按有关合同规定处理并办理相应手续。
A、监理单位
B、设计单位
C、建设单位
D、施工单位
84、单项选择题 下列说法符合慢性胰腺炎的是（）
A.急性胰腺炎病程＞1个月
B.血淀粉酶、脂肪酶升高后持续不降
C.可导致胰腺内、外分泌功能不足
D.血淀粉酶、脂肪酶水平降低
E.乙醇是慢性胰腺炎的独立致病因素
85、单项选择题 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。
A.受压承载力
B.受剪承载力
C.局部受压承载力
D.稳定性
86、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
87、多项选择题 下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是()。
A.注册会计师
B.注册建筑师
C.监理工程师
D.造价工程师
E.注册建造师
88、多项选择题 初步可行性研究着重研究的内容包括()。
A.对产品的需求研究
B.原材料及所需资源的供应
C.厂址方案的选择
D.投资目的的研究
E.企业规模的研究
89、单项选择题 进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展（），每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。
A.安全教育培训
B.知识竞赛
C.理论学习
90、单项选择题 碳素钢中含碳量（）为中碳钢。
A．0．22%
B．0．42%
C．0．62%
D．0．82%
91、名词解释 地基和基础区别
92、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。93、单项选择题 混凝土的()直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。
A、碱-骨料反应
B、抗侵蚀性
C、中性化
D、抗渗性
94、多项选择题 （）地基基础设计等级为甲级。
A.场地和地基条件简单的七层以下建筑物
B.30层以上的高层建筑物
C.重要的工业与民用建筑物
D.对地基变形有特殊要求的建筑物
95、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
96、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向()承担违约责任。
A.债权人
B.第三人
C.第三人或债务人
D.债务人
97、名词解释 散水、明沟概念，作用
98、单项选择题 为保证足够的新鲜空气供给，在有限空间作业过程中，可采取强制性（）措施降低危险，保持空气流通。
A.持续机械通风
B.间断式机械通风
C.自然通风
99、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
100、单项选择题 关于地震，下列说法不正确的是()。
A.地震按成因主要分为构造地震、火山地震和陷落地震
B.房屋结构抗震主要的研究对象是构造地震
C.地震波主要有纵波、横波和面波
D.纵波的振动方向与波传播的方向垂直
101、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
102、问答题
背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.
问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？
103、单项选择题 吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
104、单项选择题 厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用（）施工。
A.热粘结剂法
B.热熔法
C.冷粘法
D.自粘法
105、名词解释 建筑物与构筑物的区别
106、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
107、单项选择题 在荷载作用下，结构或构件内产生的内力、变形和裂缝等的总称是()。
A.荷载作用
B.荷载能力
C.荷载大小
D.荷载效应
108、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
109、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
110、多项选择题 施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。
A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘
111、单项选择题 某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。
A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款
112、多项选择题 我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。
A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置
113、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
114、单项选择题 在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。
A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线
115、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5°C
B.5°C
C.10°C
D.15°C
116、单项选择题 甲公司借用乙公司的资质证书承揽了某工程的施工任务，后来因工程质量不符合规定给建设单位造成了严重损失。请问，由此产生的赔偿责任应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.甲公司和乙公司连带
D.建设单位
117、单项选择题 钢筋的成分中，属于有害元素的是()
A.硅
B.钒
C.锰
D.硫
118、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
119、单项选择题 下列墙体中，可以留设脚手眼的是()
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.空心砖墙
D.加气混凝土墙
120、单项选择题 地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。
A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时
121、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
122、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中.发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后.若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起.在15d内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解。
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
123、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
124、多项选择题 建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
125、单项选择题 下列有关沥青防水卷材与铺设正确的是()。
A.当屋面的坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴
B.当屋面的坡度小于3%时，宜垂直屋脊铺贴
C.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须平行屋脊铺贴
D.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须垂直屋脊铺贴
126、单项选择题 作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为()。
A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则
127、单项选择题 勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石等防水耐久的材料，高度不应小于()mm。
A、600
B、650
C、680
D、700
128、单项选择题 关于后浇带设置和处理的说法，正确的是()。
A.若设计无要求，至少保留21d后再浇筑
B.填充后浇带，可采用高膨胀混凝土
C.膨胀混凝土强度等级比原结构强度相同
D.填充混凝土保持至少15d的湿润养护
129、多项选择题 以下关于墙体结构与门窗的连接问题的表述中，正确的是()。
A、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定
B、金属保温窗的问题主要是结冰
C、隔声窗一般采取一层玻璃
D、玻璃应是防火安全玻璃
E、为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层应不同，但可以平行放置
130、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
131、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
132、填空题 在受限空间作业时应在受限空间外设置（），受限空间出入口应保持畅通。
133、单项选择题 下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。
A.框架
B.剪力墙
C.框架—剪力墙
D.筒体
134、单项选择题 关于后浇带施工的做法，正确的是()。
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
135、多项选择题 建筑结构的可靠性包括()。
A.安全性
B.整体性
C.适用性
D.耐久性
E.稳定性
136、多项选择题 浅基坑开挖时，应对()等经常复测检查。
A、水准点
B、边坡坡度
C、水平标高
D、坑底标高
E、基坑平面位置
137、多项选择题 关于等节奏流水施工的特点，说法正确的有()。
A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距相等，但不等于流水节拍
C.专业工作队数等于施工过程数
D.每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间
138、单项选择题 对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
A.1
B.3
C.6
D.12
139、单项选择题 根据2011年7月1日起实施的全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
140、名词解释 建筑“三大材”
141、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，承诺可以撤回，但撤回承诺的通知()到达要约人。
A.最迟应当与承诺通知同时
B.应当在承诺通知到达要约人之前
C.最迟可以在双方订立正式合同之前
D.可以在要约人做出实际履行之前
E.可以随时
142、单项选择题 为确保砂浆具有良好的保水性，砌筑砂浆的分层度不得大于()mm。
A、25
B、28
C、30
D、35
143、单项选择题 大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于()d。
A、12
B、14
C、18
D、21
144、单项选择题 砌砖墙时，每天的砌筑高度以不超过（）m为宜.
A.1.6m
B.1.7m
C.1.8m
D.1.9m
145、填空题 受限空间分为三类，分别为密闭设备、地下受限空间和（）。
146、多项选择题 防止钢结构的焊缝出现热裂纹的措施是()。
A.焊前烘烤
B.控制焊接工艺参数
C.提高操作技术
D.控制焊缝的化学成分
E.焊缝组织提前检查
147、单项选择题 花岗岩一般用途的弯曲强度为（）MPa。
A．6
B．7
C．8
D．9
148、单项选择题 住宅套内楼梯的梯段净宽，当一边临空时，不应小于()m。
A、0.50
B、0.55
C、0.60
D、0.75
149、问答题
案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)
150、单项选择题 按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在()m2以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动。
A、150
B、200
C、300
D、400
151、单项选择题 下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是()。
A.密封膏
B.密封条
C.密封胶
D.密封剂
152、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
153、多项选择题 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。
A.宜分段分层连续浇筑.
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4-5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
154、单项选择题 具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是()。
A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
155、单项选择题 型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
156、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。
157、单项选择题 花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。
A、20%
B、30%
C、50%
D、60%
158、单项选择题 室内做吸声墙面，若选用木质纤维板，应选用()纤维板。
A.硬质
B.半硬质
C.软质
D.酥松质
159、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
160、多项选择题 模板工程设计的安全性指标包括()。
A.强度
B.刚度
C.平整度
D.稳定性
E.实用性
161、问答题
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程，合同总价为5000万元，工期为7个月。合同签定日期为4月10日，双方约定5月10日开工，11月30日竣工。
合同中规定：
①主要材料及构件金额占合同总价的65%;
②预付备料款为合同总价的25%，于4月25日前拨付给承包商，工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回;
③工程保修金为合同总价的5%，业主从每月承包商取得的工程款中按3%的比例扣留。保修期(一年)满后，剩余部分退还承包商。
④若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的6%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
⑤业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
⑥工程款逾期支付，按每日1‰的利率计息。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表
工程结算数据表(单位：万元)(单位：万元)
施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序，索赔费用在当月付款中结清)：
事件1：预付款延期支付20天，致使工程实际开工日拖延5天。
事件2：6月初因施工机械出现故障延误工期2天，费用损失9000元。
事件3：7月份赶上雨季施工，施工单位采取防雨措施费用增加2万元。
事件4：8月上旬该建筑集团公司进行了安全生产大检查。在这个工地面积为8×8m2的焊接车间内，发现氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶直接放置在同一角落的水泥地面上，2名工人正进行电焊作业，辅助工在休息吸烟。正在作业的工人已经过培训考核，但尚未领到“特种作业操作证”，因天气炎热，两人只穿了衬衫。
事件5：9月份由于业主设计变更，造成施工单位返工费4万元，并损失工期3天。又停工待图10天，窝工损失5万元。
事件6：为赶工期，施工单位增加赶工措施费6万元(10月份4万元，11月份2万元)，使工程得以按照合同工期完工。
2、问题
(1)在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?
(2)施工单位可索赔工期和费用各为多少?
(3)该工程预付款为多少?起扣点为多少?
(4)5~10月，每月实际应结算工程款为多少?
(5)请分析事件4中存在哪些不安全因素?
162、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
163、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
164、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
165、单项选择题 结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用()浇筑方案。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.截面分层
166、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
167、单项选择题 玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。
A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)
168、单项选择题 当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为()。
A.和解
B.调解
C.诉讼
D.仲裁
169、单项选择题 采用钎探法进行基坑验槽时，其钎探深度以()为依据。
A、梅花形布设
B、设计
C、勘察报告
D、施工计划
170、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
171、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
172、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
本案例中，关于SBS卷材及其防水施工主要控制哪些方面的内容?173、多项选择题 在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头
174、单项选择题 钢结构构件采用焊接连接中，产生()的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、技术操作不佳、焊件位置安放不当等。
A.冷裂纹
B.弧坑缩孔
C.焊瘤
D.咬边
175、单项选择题 金属类预应力筋下料不得采用()切割。
A、砂轮锯
B、电弧
C、切断机
D、金属刀
176、单项选择题 散水与外墙之间宜设缝，缝宽可为20～30mm，缝内应填()防水材料。
A、粉状
B、弹性膨胀
C、刚性
D、柔性
177、问答题
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?
178、单项选择题 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程为（）
A.确定桩位和沉桩顺序－打桩机就位－吊桩喂桩－校正－锤击沉桩－接桩－再锤击沉桩－送桩－收锤－切割桩头
B.测定桩位－埋设护筒－制备泥浆－成孔－清孔－下放钢筋笼－浇筑混凝土
C.测定桩位－钻孔－清孔－下钢筋笼－浇筑混凝土
D.桩机就位－锤击沉管－上料一边锤击边拔管浇筑混凝土－下钢筋笼浇筑混凝土－成桩
179、单项选择题 下列荷载中，属于水平荷载的是（）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
180、单项选择题 某大型商场,总建筑面积12000m²,其室内装修材料燃烧性能:顶棚为A级，墙面不低于B1级,则地面可以采用()。
A.A级
B.B1级
C.B2级
D.B3级
181、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
182、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
183、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
184、多项选择题 关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。
A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除
185、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
186、单项选择题 合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。
A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法
187、单项选择题 下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。
A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂
188、单项选择题 关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是()。
A.前进向上，强制切土
B.后遐向下，强制切土
C.直上直下，白重切土
D.前进向上，自重切土
189、多项选择题 按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由()组成
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.通用项目清单
E.专用项目清单
190、多项选择题 型钢分为实腹式和空腹式两类，其中空腹式构件的型钢由()组成。
A.型钢
B.钢板
C.缀板
D.槽钢
E.缀条连接角钢
191、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
192、多项选择题 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。
A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C.防水卷材垂直屋脊铺贴
D.防水卷材平行屋脊铺贴
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴
193、多项选择题 下列纠纷中，不能适用《仲裁法》仲裁解决的是()。
A.婚姻纠纷
B.买卖合同纠纷
C.收养纠纷
D.劳动合同纠纷
E.建设工程纠纷
194、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
195、单项选择题 常用水泥的初凝时间均不得早于()min。
A.30
B.45
C.60
D.90
196、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
197、多项选择题 建筑石膏的技术要求包括()。
A、组成
B、防火性能好
C、限制成分含量
D、放射性核素限量
E、物理力学性能
198、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
199、单项选择题 施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益
B.施工方的利益
C.设计方的利益
D.项目的整体利益
200、问答题
背景
某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检査，有关情况列于表1A420152-1。
问题
(1）挣值法使用的三项成本值是什么？
(2)求出前20周每项工作的BCWP：以及20周周末的BCWP。
（3）计算20周周末的合计ACWP、BCWS
〔4〕计算20周的CV、SV，并分析成本和进度状况。
〔5〕计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。
201、多项选择题 建筑结构材料质量管理的基本要求有()。
A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料
202、问答题 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)
203、单项选择题 下列支出中，与施工企业生产经营活动没有直接关系的是()
A.资本性支出
B.投资性支出
C.期间费用支出
D.营业外支出
204、单项选择题 混凝土浇筑时，混凝土自高处倾落的自由高度不宜超过()m。
A、1
B、2
C、3
D、5
205、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
206、单项选择题 按照规范规定，下列石材幕墙工程中允许使用"钢销式"连接的是()。
A.幕墙高度10m，抗震设防8度
B.幕墙高度20m，抗震设防7度
C.幕墙高度30m，抗震设防6度
D.幕墙高度50m，非抗震没防地区
207、多项选择题 一般情况下，企业支付现金时，可()。
A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付
208、单项选择题 下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。
A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料
209、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
210、单项选择题 合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。
A．3%
B．6%
C．9%
D．12%
211、多项选择题 下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。
A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段
212、单项选择题 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇
213、单项选择题 一般来说，选择新技术、新工艺和新材料方案时，应遵循的主要原则是()
A.技术上先进、可靠、使用、合理
B.不违反劳动安全
C.经济上合理
D.保证功能和质量
214、问答题
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
215、单项选择题 不应交增值税明细的是()。
A.施工企业
B.商业企业
C.贸易公司
D.服务业公司
216、名词解释 坍落度的测试方法
217、单项选择题 某项目进口一批生产设备，FOB价为680万元，CIF价为850万元，银行财务费率为0.4%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为()万元。
A.1209.55
B.1208.87
C.1203.09
D.1179.97
218、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
219、问答题 分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?
220、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
221、问答题
【2010年度考试真题】
某办公楼工程，建筑面积35000m2，地下2层，地上15层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。
事件2：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0、30m×0、50m)，监理工程师要求修补。
事件3：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。
事件4：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
【问题】
1、工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)？
2、事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3、指出事件3中的不妥之处。
4、事件4中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？
222、多项选择题 无规共聚聚丙烯管的缺点有()。
A、抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下易老化
B、属于可燃性材料，不得用于消防给水系统
C、刚性性能比金属管道差
D、抗冲击性能比金属管道差
E、线膨胀系数较小
223、单项选择题 下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。
A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长
224、名词解释 全剪力墙结构
225、问答题
某工程项目业主邀请了甲、乙、丙三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表2—21，施工进度计划安排见表2—22。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。
【问题】
1.就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?
2.就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?(注：现值系数见表2—23)
3.评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表2—24。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。报价与标底价差额在1%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为2125万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。
226、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
227、多项选择题 根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
228、多项选择题 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定，根据混凝土()等要求进行配合比设计。
A.吸水率
B.强度等级
C.耐久性
D.工作性
E.分层度
229、单项选择题 有限空间作业使用的气体检测仪应直接读数，并具有声、光、振动（）功能和数据存储功能。
A.报警
B.记录
C.语音
230、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
231、单项选择题
某高程测量如图1—14所示，已知A点高程为HA，欲测得B点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为()。
A、HB=HA—a-6
B、HB=HA+a+b
C、HB=HA+a-b
D、HB=HA-a+b
232、单项选择题 抗渗混凝土试件每组()块。
A.三
B.四
C.五
D.六
233、单项选择题 混凝土立方体抗压标准强度是按标准方法制作和养护的边长为l50mm的立方体试件，在()d龄期，用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。
A、15
B、20
C、25
D、28
234、多项选择题 综合单价法是完成一个计量单位工程所需的人工费材料费()，并考虑风险因素。
A.直接费
B.机械台班费
C.管理费
D.机械使用费
E.利润
235、问答题
背景
某建筑公司〈乙方）于某年4月20日与某厂《甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4、2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〈租赁费450元/台班〉。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工曰；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复査，配合用工15个工日，
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量
（4）5月20日〜5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题
（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需站管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
236、多项选择题 建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
237、单项选择题 当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C.板中的无粘结筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
238、单项选择题 有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。
A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案
239、名词解释 屋面
240、单项选择题 关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
241、单项选择题 有家庭聚集现象的是（）
A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒
E.戊型肝炎病毒
242、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
铝合金型材现场检验哪些内容?中空玻璃质量检查主要有哪些要求?243、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
244、单项选择题 高温环境的混凝土应优先选用()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水
C.矿碴硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
245、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
246、单项选择题 不能作为饮用热水管的是()
A.铝塑复合管
B.PVC—C管
C.PVC—U管
D.PEX管
247、单项选择题 下列计息说法中不正确的一项是()。
A.当计息周期小于一年时，就出现名义利率和有效利率的概念
B.有效利率比名义利率更能体现资金的时间价值
C.有效利率可能等于名义利率
D.当每年计息周期M>1时，名义利率大于有效利率
248、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
249、单项选择题 关于多层及高层钢结构吊装的说法，正确的是()。
A.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
B.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由上至下组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
C.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由下向上逐层安装
D.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
250、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
251、问答题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
252、多项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
253、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
254、单项选择题 下列各项关于工程量清单计价的说法中正确的是()。
A.该计价方法属于计划定价模式
B.该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
C.该计价方法属于市场定价模式
D.该计价方法建立在不完全市场基础上
255、单项选择题 关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。
A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施
256、单项选择题 下列关于措施项目清单的说法，错误的是()。
A.措施项目清单为可调整清单
B.投标人对招标文件中所列的措施项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减
C.措施项目清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用
D.措施项目发生时投标人可提出调整
257、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
258、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
259、多项选择题 关于屋面防水工程的做法，正确的有()。
A.平屋面采用结构找坡，坡度2%
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布
C.上下层卷材相互垂直铺贴
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材
E.采用搭接法铺贴卷材
260、单项选择题 国家标准规定，矿渣硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。
A.10
B.6.5
C.12
D.4.5
261、多项选择题 墙身水平防潮层设置的范围是()。
A.建筑物的外墙
B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙
D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙
262、单项选择题 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。
A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂
263、单项选择题 根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.5年
D.50年
264、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
265、多项选择题 建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
266、多项选择题 文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。
A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
267、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
268、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
269、多项选择题 下列()属于大体积混凝土裂缝的控制措施。
A.优先选用低水化热的水泥
B.尽量增加水泥用量
C.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料
D.设置后浇缝
E.进行二次抹面工作
270、问答题 施工缝的处理
271、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
272、单项选择题 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。
A.承载力标准值
B.承载力设计值
C.承载力极限状态
D.承载力正常使用状态
273、单项选择题 某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。
A.4700
B.4000
C.3700
D.3300
274、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，监理工程师的做法是否正确？并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收（至少列出四项）？
275、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
276、单项选择题 材料的导热系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
277、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
278、单项选择题 在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
A、10
B、12
C、15
D、20
279、多项选择题 热轧钢筋主要技术性能有()。
A.强度
B.收缩率
C.冷弯性能
D.可塑性
E.延伸率
280、单项选择题 在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。
A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭
281、单项选择题
某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁底模的最早时间是（）。
A.7d
B.9d
C.11d
D.13d
282、多项选择题 下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。
A.爬模工程
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程
283、单项选择题 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。
A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人
284、问答题
某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？
285、名词解释 檐高
286、多项选择题 影响混凝土拌合物和易性的因素有()。
A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度
287、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
288、单项选择题 下列关于土方施工机械的适用范围说法正确的是()。
A.正铲挖掘机只适用于挖掘停机面以下的土壤
B.反产挖掘机则可适用于挖掘停机面以上的土壤
C.抓铲挖掘机最适宜于水中挖土
D.铲运基由于工作效率高，具有操纵灵活、运转方便的特点，所以用途广泛，但其推运距离宜在100m以内
289、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
290、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用有铺贴方法有()。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
291、单项选择题 砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。
A.2
B.3
C.4
D.5
292、单项选择题 钢筋工程中，()为双向钢筋时，其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
A、条形基础
B、独立柱基础
C、筏形基础
D、箱形基础
293、单项选择题 现场宿舍内应保证有充足的空间（）。
A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0每问宿舍人数不得超过18人
B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每问宿舍人数得超越16人
C.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人数不得超越20人
D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每问宿舍人数不得超过16人
294、多项选择题 关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有（）。
A、应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B、应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C、应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D、应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E、同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
295、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
296、多项选择题 按弹性理论计算的构件有()。
A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度
297、单项选择题 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。
A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管
298、多项选择题 建筑室内()地面应做防水处理。
A.厕浴间
B.厨房
C.卧室
D.有排水要求
E.其他液体渗漏
299、多项选择题 挤密桩地基包括()。
A、灰土桩地基
B、砂石桩地基
C、水泥粉煤灰碎石桩地基
D、夯实水泥土复合地基
E、粉煤灰地基
300、单项选择题 施工单位在()地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。
A.无夜间照明的
B.居民居住集中的
C.车辆、行人通行的
D.不准车辆、行人通行的