时间:2019-09-26 03:51:28
1、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案
A、工期延误
B、投资失控
C、质量事故
D、施工组织
2、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
3、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
4、单项选择题 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人
B、技术负责人
C、项目负责人
D、安全管理部门负责人
5、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人
B.第三人应当向债务人
C.第三人应当向债权人
D.债务人应当向第三人
6、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
7、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程
B、不得转包和违法分包工程
C、自行完成建设工程主体结构施工
D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
8、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
9、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
10、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位
B.写字楼的施工单位
C.写字楼的设计单位
D.写字楼的使用单位
E.写字楼的物业管理单位
11、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
12、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权
B.担保物权
C.收益权
D.不动产物权
13、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
14、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同
B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D、材料供应商向施工单位交付材料
E、施工单位向材料供应商支付材料款
15、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
16、多项选择题 安全生产事故调查组履行职责包括()。
A、提交事故调查报告
B、认定事故的性质和事故责任
C、提出对事故责任者的处理决定
D、总结事故教训，提出防范和整改措施
E、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
17、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案
B、自行验收
C、出具自检合格证明
D、具有起重设备安装工程专业承包资质
E、派出本单位专业技术人员现场监督
18、单项选择题 建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、2
B、3
C、4
D、6
19、单项选择题 安全生产的主要监督方式不包括()。
A.企业职工监督
B.社区报告监督
C.公众举报监督
D.社会舆论监督
20、多项选择题 建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列（）要求。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件的实质性要求
C.经评审的投标价格最低
D.投标价格低于成本
E.经评审的投标价格最高
21、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本
B.技术装备
C.专业技术人员
D.企业效益
E.职工学历水平
22、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内
23、多项选择题 《劳动合同法》规定，用人单位有()情形，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。
A、安排加班不支付加班费的
B、低于当地最低工资标准支付劳动者工资的
C、违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的
D、解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的
E、未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的
24、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人
B.不能正确表达意思的人
C.监狱中羁押的犯人
D.聋哑人
25、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
26、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务
27、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
28、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
29、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书
30、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
31、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准
B.工程建设通用的安全标准
C.工程建设专用的制度方法标准
D.工程建设通用的试验标准
E.工程建设行业专用的评定方法标准
32、单项选择题 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.监理工程师
D.建设单位驻工地代表
33、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10
B、7
C、15
D、3
34、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
35、单项选择题 “三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）。
A.75%
B.85%
C.95%
D.100%
36、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
37、单项选择题 追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的，人民法院应裁定()。
A.调解执行
B.中止执行
C.武力执行
D.终结执行
38、单项选择题 经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。
A、作出之日起30日
B、作出之日起45日
C、生效之日起30日
D、生效之日起45目
39、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
40、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
41、单项选择题 不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。
A.乡（镇）
B.县
C.市
D.省
42、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目
B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目
C.利用国际援助建设的生态环保项目
D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
43、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
44、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门
D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
45、单项选择题 某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是()。
A、甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交
B、乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交
C、丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同
D、丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同
46、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.受贿罪
47、多项选择题 某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商（）。
A.不得撤回复议
B.不得同时提起行政诉讼
C.对复议结果不服不能上诉
D.对复议结果不服不能提起行政诉讼
E.对复议结果不服可以提起行政诉讼
48、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意
B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人
C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益
D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任
E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
49、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量
50、单项选择题 仲裁的基本特点不包括（）
A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性
51、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章
B、地方政府规章与部门规章
C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
D、部门规章与地方性法规
E、地方性法规与地方政府规章
52、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
53、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的
B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的
C.投标截止后投标人撤销投标文件的
D.投标人未中标的
54、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录
B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档
C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内
D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
55、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
56、单项选择题 根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业()。
A、应当建立应急救援组织
B、可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D、可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
57、单项选择题 下列情形中，属于应当作否决投标处理的是（）。
A.投标文件附有招标人不能接受的条件
B.投标文件在个别地方存在漏项
C.投标文件提供了不完整的技术信息
D.投标文件提供了不完整的数据
58、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件
B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料
C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告
D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
59、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
60、多项选择题 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A.放弃中标
B.因不可抗力提出不能履行合同
C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D.被查实存在影响中标结果的违法行为
E.他人对中标结果提出异议的
61、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
62、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d
B、42d
C、56d
D、60d
63、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1
B.2
C.3
D.5
E.7
64、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
65、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
66、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会
67、多项选择题 下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是（）。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.合同违约行为并不需要承担法律责任
C.法律责任即承担不利的后果
D.法律责任的实现由国家强制力作保障
E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任
68、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
69、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册
D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
70、单项选择题 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。
A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款
C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
71、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3
B.5
C.7
D.10
72、单项选择题 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
73、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
74、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权
B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权
D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
E.请求施工人承担建设工程保修责任的
75、多项选择题 承揽合同中，承揽人的义务有()。
A、材料检验的义务
B、通知和保密的义务
C、交付符合质量要求工作成果的义务
D、按照合同约定完成承揽工作的义务
E、验收工作成果的义务
76、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6
B、9
C、12
D、18
77、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）
A．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B．应当以鉴定合格日期为竣工日期
C．鉴定日期为顺延工期的期l可
D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E．应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
78、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件
C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人
D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
79、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《建设工程质量管理条例》
80、单项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，以下不属于证据种类的是()。
A.勘验笔录
B.视听资料
C.当事人的主张
D.书证、物证
81、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
82、多项选择题 下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是（）。
A.所有商品混凝土试块
B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
C.拌制砌筑砂浆的水泥
D.抹灰的配料水泥
E.承重结构的钢筋及连接接头试件
83、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
84、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
85、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
86、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
87、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人
88、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3
B.4
C.5
D.6
89、单项选择题 《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.国务院
C.国家主席
D.国务院总理
90、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5%
B、夜班、高温条件下的津贴
C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴
E、延长工作时间的工资
91、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小
92、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业
B.及时逃生
C.拒绝抢险命令
D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域
E.要求撤离该区域
93、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间
B.范某申请注册时，已年满62周岁
C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间
D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
94、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.堆放、清除废弃物的措施
E.拆除施工组织方案
95、多项选择题 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。
A、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同
B、建设单位直接与专业施工单位签订的合同
C、承包人将其承包的X-程全部分包给其他有资质的承包人的合同
D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同
E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
96、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲
B.材料商乙
C.买受人丙
D.都不承担责任
97、多项选择题 施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。
A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让
B.乙因除名与单位发生的纠纷
C.丙不服单位罚款产生的纠纷
D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服
E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷
98、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
99、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
100、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
101、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年
B、18个月
C、2年
D、3年
102、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式
B.招标公告
C.招标方式
D.招标范围
E.招标组织形式
103、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任
B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任
C.应先行使抵押权
D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
104、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方交付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
105、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于90天的产假
106、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5
B.10
C.15
D.20
107、单项选择题 在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
108、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位
B、设计单位
C、拟采用单位提请建设单位
D、拟采用单位提请监理单位
109、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日
B.2007年8月22日
C.2007年9月5日
D.2008年4月28日
110、单项选择题 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金l万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1、5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是()。
A、要求甲双倍返还定金2万元
B、要求甲支付违约金1.5万元
C、要求甲支付损害赔偿2万元
D、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
111、单项选择题 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是（）。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.县级建设行政主管部门
112、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计
E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
113、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。
A.项目经理
B.兼职安全员
C.建筑架子工
D.BIM系统操作员
114、单项选择题 甲委托乙购买水泥。下面属于有效代理的行为是（）。
A.乙在购买水泥同时还为甲购买了钢材，甲对此予以追认
B.乙将这项委托又委托给了丙，丙购买的水泥甲不认可
C.乙以自己的名义购买了水泥后将这批水泥卖给了甲
D.乙与水泥厂商量后以高价将水泥卖给了甲
115、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点
116、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误
B．原材料缺陷
C．不可预料的意外事故
D．工艺不完善
117、多项选择题 关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
118、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。
A.工程竣工验收备案表
B.住宅使用说明书
C.工程竣工验收报告
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文
119、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
120、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
121、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位
B.行政主管部门
C.建设项目的使用单位
D.政府部门
122、多项选择题 工程建设法律关系由()等要素构成。
A.主体
B.客体
C.内容
D.事件
E.行为
123、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
124、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
125、单项选择题 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）
A．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C．报酬约定不清的，定作人有权拒付
D．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
126、多项选择题 建设单位的下列行为中，可以对其处以20万元以上50万元以下的罚款的有（）
A.要求施工单位压缩合同约定工期
B.未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位
D.暗示施工单位进行一些不符合强制性标准的活动
E.未将保证安全施工的措施资料报送有关部门备案
127、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
128、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
129、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
130、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言
B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制
C.对证据进行鉴定或者勘验
D.获取的证据材料，可由当事人保管
131、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜
132、多项选择题 下列有关保证担保的说法中正确的是（）。
A.保证分为一般保证和连带保证
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意
C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任
133、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置
B.保留金
C.预付款
D.暂定金
134、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
135、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同
D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
136、单项选择题 职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过（）。
A.6个月
B.12个月
C.24个月
D.36个月
137、单项选择题 依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。
A.诉讼代理人
B.证人
C.鉴定人
D.翻译人员
138、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构
139、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用过大
D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
140、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.5
141、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更
B．企业名称变更
C．企业法人变更
D．企业设立分公司
E．企业注册地址变更
142、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保
B.收取质物所生的孳息
C.妥善保管质物
D.依法拍卖或者变卖质物
143、单项选择题 下列有关规章说法正确的是（）
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行
144、多项选择题 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。
A.仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序
B.简易程序是由1名仲裁员独任进行审理
C.仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理
D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理
E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理
145、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额
146、单项选择题 甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。
A、2010年3月20日
B、2011年3月20日
C、2011年6月20日
D、2012年6月20日
147、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人
148、单项选择题 下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人
B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成
C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成
149、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
150、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60
151、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
152、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人
B．专职安全员
C．一专职消防安全员
D．项目负责人
153、单项选择题 某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A和B满足其一即可
D.A和B必须同时具备
154、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
155、多项选择题 生产安全事故调查组的职责有（）。
A.查明事故发生的经过、原因
B.认定事故的性质和事故责任
C.提交事故调查报告
D.总结事故教训
E.对事故责任者做出处理决定
156、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门
B．国务院安全监督行政主管部门
C．国务院建设行政主管部门
D．国务院工商行政管理部门
157、单项选择题 关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是（）。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书
158、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日
B、2009年6月1日
C、2009年9月1日
D、2010年3月1日
159、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
160、多项选择题 根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件（）。
A.有符合国家规定的注册资本
B.有符合国家规定的工作场所
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
D.有符合规定的已完成工程业绩
E.有足够的技术装备
161、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照
B．技术人员
C．资金
D．高层管理人员
162、单项选择题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
163、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
164、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360
B、370
C、380
D、390
165、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范
B.造成损失后果
C.具有违约行为
D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
166、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③
B.①②③
C.②③①
D.③②①
167、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证
B.颁发工程规划证
C.颁发施工许可证
D.批准开工报告
E.批准施工合同备案
168、多项选择题 下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有()。
A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D、仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
169、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假
B.劳动合同期限
C.工作内容
D.劳动保护和劳动条件
E.劳动报酬
170、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行
B.要约人先履行
C.承诺的一方先履行
D.随时履行
171、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15
B、16
C、17
D、20
172、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月
173、单项选择题 国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备、征求意见、修正、送审
B.征求意见、修正、送审、报批
C.准备、专家会审、征求意见、报批
D.准备、征求意见、送审、报批
174、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
175、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）
A．依照企业破产法规定进行重整的
B．生产经营发生严重困难的
C．股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D．企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E．因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
176、单项选择题 下列各项中，属于企业流动负债的是()。
A.应付债券
B.应收账款
C.预付账款
D.预收账款
177、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表
B．用人单位代表
C．劳动行政部门代表
D．人民法院指定的人员
178、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持
B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑，
E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
179、单项选择题 关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
180、单项选择题 不符合施工现场安全防护规定的情形是()。
A、施工单位对施工现场实行封闭围挡
B、阴雨天在未竣工的建筑物设置临时员工集体宿舍
C、在施工现场入口处设置安全警示标志
D、施工现场的办公区与作业区分开设置，并保持安全距离
181、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）
A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告
C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
182、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约延误到达受要约人
183、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
C.水泥厂发出答复文件时
D.泥厂的答复文件到达施工单位时
184、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
185、多项选择题 下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程
186、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
187、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院负责安全生产监督管理的部门
D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
188、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
189、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
190、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒
B.核仁大，单个
C.核染色质细致，网状，分布均匀
D.浆中可有Auer小体
E.过氧化酶染色阳性
191、多项选择题 下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。
A.工程质量监督管理制度
B.工程竣工验收备案制度
C.工程质量事故报告制度
D.工程质量检举、控告、投诉制度
E.工程质量责任制度
192、单项选择题 某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。
A.1
B.2
C.12
D.24
193、多项选择题 下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）
A.应由发包人投保和承担费用
B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问
C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿
D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始
E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日
194、多项选择题 下列解决民事纠纷的途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书的是（）。
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.斡旋
E.仲裁
195、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还
196、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
197、多项选择题 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。
A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉
B.仲裁调解必须在裁决作出当前进行
C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的
D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力
E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
198、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
199、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、2年
200、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
201、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
202、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书
B.变更诉讼请求
C.进行和解
D.放弃诉讼请求
203、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
204、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付
205、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任
206、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任
C.由建设单位和监理单位承担全部责任
D.由施工单位承担主要责任
207、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）
A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。
B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
208、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司
C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
209、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
210、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.安全生产管理部门
D.建设行政管理部门
211、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A、工程施工图纸
B、法律法规
C、监理合同
D、施工合同中约定采用的推荐性标准
212、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前
B．评标开始前
C．提交投标文件的截止时间前
D．投标有效期内
213、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
214、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
215、多项选择题 必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）
A．用于承重结构的混凝土试块
B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C．用于承重机构的钢筋及连接头试件
D．所有的水泥材料
E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料
216、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位
B.建设单位
C.审图单位
D.监理单位
217、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担
218、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可
B.在总承包合同中规定分包的内容
C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意
D.应接受建设单位直接指定的分包人
E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
219、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害
B.记大过
C.罚金
D.责令停产停业
E.降级
220、多项选择题 甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力
221、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60
B.80
C.90
D.100
222、单项选择题 下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A.房屋
B.土地使用权
C.交通运输车辆
D.在建工程
223、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
224、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明
B.麝香
C.牛黄
D.蟾酥
E.斑蝥
225、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效
B、因损害社会公共利益而无效
C、因显失公平而可撤销
D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
226、单项选择题 甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A、驳回起诉
B、继续审理
C、终止起诉
D、将案件移交合同约定的仲裁机构
227、单项选择题 中标人不按合同履行义务，情节严重的，取消其()年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A.2～5
B.3～6
C.4～9
D.5～8
228、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
229、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料
B.承重钢筋连接接头
C.混凝土掺加剂
D.砌筑砂浆的水泥
E.分隔墙的混凝土小型砌块
230、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是（）
A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B．工程监理单位可以分包监理业务
c．监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D．监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
231、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权
B.使用权
C.收益权
D.占有权
232、单项选择题 施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括（）。
A.群防群治制度
B.安全生产责任制度
C.安全生产应急救援制度
D.安全责任追究制度
233、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
234、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同
B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料
C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司
D.供货方只能向经贸公司主张付款
E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
235、单项选择题 张某向王某借款2万元，约定年息为10%，并由李某提供了保证。现王某欲将该债权转移给宋某，在原保证合同时债权转移并无任何约定的情况下，下列内容正确的是（）。
A.如果该债权发生转移，李某即免除了保证责任
B.如果该债权发生转移，李某应在原保证担保的范围内继续承担保证责任
C.该债权的转移必须得到李某的同意，李某才在原保证担保的范围内继续承担责任
D.该债权发生移转并由王某通知了李某后，李某即在原保证担保的范围内继续承担保证责任
236、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查
B.对进场的安全设备是否合格进行检测
C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务
D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告
E.对施工招标活动提供咨询
237、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》
238、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效
B.该代理行为无效
C.该代理由行为人和相对人承担连带责任
D.该代理行为有效
239、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同
B.附终止期限合同
C.附生效期限合同
D.附解除条件合同
240、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5
B、7
C、10
D、15
241、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的
B、侵害他人合法权益的
C、使用窃听设备窃听的
D、侵犯他人隐私的
242、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
243、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决
244、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人
B、项目经理
C、监理工程师
D、主要项目负责人
245、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同
246、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付
B、迟延交付
C、简易交付
D、指示交付
E、占有改定
247、单项选择题 当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。
A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行
248、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
249、单项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出，建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。施工生产安全事故应急预案应及时修订的情形不包括（）
A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的
B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的
C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
D.发生重大安全事故的
250、单项选择题 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是（）。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷
B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷
C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷
D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
251、单项选择题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
252、单项选择题 根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是()
A.建设工程监理代表建设行政主管部门对承包单位进行监督
B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正
C.尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据
D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的
253、单项选择题 某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A、项目招标计划
B、项目施工组织设计
C、安全管理实施方案
D、合理用能的专题论证
254、多项选择题 我国建筑施工企业的资质序列包括（）。
A.工程总承包
B.专业分包
C.专业承包
D.施工总承包
E.劳务分包
255、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人所有的机器
C.土地所有权
D.集体所有土地使用权
E.抵押人依法有权处理的土地使用权
256、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内
257、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分
B.暂扣执照
C.恢复原状
D.罚金
258、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
259、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
260、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
261、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权
B.专利申请权
C.专利发明权
D.专利使用权
262、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求人民法院
D.平均
263、单项选择题 工伤职工()不停止享受工伤保险待遇。
A、拒绝治疗的
B、丧失享受待遇条件的
C、重新就业的
D、拒不接受劳动能力鉴定的
264、单项选择题 对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是()。
A、合同示范文本对当事人订立合同起决定作用
B、签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本
C、合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性
D、合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系
265、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。
A.订立合同时不能预见
B.对其发生和后果不可避免并不能克服
C.对其发生的后果可采取措施避免
D.对其规律不可抗拒
E.对其产生的后果不能承受
266、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让
B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书
D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
267、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
268、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位
B、建设单位与设计单位
C、施工单位与监理单位
D、施工单位与设计单位
269、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告
B.乙公司和丙公司列为共同被告
C.乙公司和秦某列为共同被告
D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告
E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
270、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息
B.借款人应当按照约定的用途使用借款
C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
271、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
272、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的
C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
273、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
274、单项选择题 某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。
A.施工企业负责人
B.建设安全主管部门
C.项目负责人和安全生产管理机构
D.县级以上人民政府
275、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日
276、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论
B、进行和解
C、提起反诉
D、提起上诉
277、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
278、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
279、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
280、单项选择题 关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日
B、《国务院关于职工工作时间的规定》规定，职工每日工作8h，每周工作48h
C、在特殊条件下从事劳动和有特殊情况，需要适当缩短工作时间的，按照国家有关规定行
D、国家实行劳动者每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度
281、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案
282、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
283、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知
284、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日
B.2008年3月31日
C.2008年4月7日
D.2008年4月11日
285、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权
B.自物权
C.担保物权
D.用益物权
286、多项选择题 按照标准的级别，我国将标准划分为（）。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
E.推荐性标准
287、单项选择题 下列法律中，不属于民法或商法的是（）
A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》
288、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级
B、建设单位许可
C、建设行业协会认可
D、监理协会认可
289、单项选择题 关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。
A、证人只提交书面证词无须出庭作证
B、证人有义务出庭作证
C、证人在庭审时应当旁听
D、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
290、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准
B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜
C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改
D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
291、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门
292、单项选择题 关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
293、多项选择题 《建设工程质量管理条例》明确规定，必须实行监理的建设工程有()。
A、国家重点建设工程
B、大中型公用事业工程
C、成片开发建设的住宅小区工程
D、小型住宅工程
E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
294、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人
B.债务人
C.保证人
D.债务人或者第三人
295、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
296、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
297、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日
B、6月16日
C、7月2日
D、7月16日
298、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证
299、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
300、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性