时间:2018-12-26 01:34:26
1、单项选择题 下列作为无效投标文件处理的情况是()。
A.未通过专家评审的投标文件
B.招标文件字迹不清
C.投标书未密封
D.投标书字迹不辨
2、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
甲设备的年度投资费用为()万元。
A.216.56
B.218.33
C.220.83
D.230.56
3、多项选择题 常用的投标报价技巧有()。
A．多方案报价
B．分包商报价的采用
C．突然降价法
D．靠改进设计取胜
E．不平衡报价
4、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
5、单项选择题 落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。
A.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
6、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()。
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
7、多项选择题
A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间
B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响
C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月
D.将使总工期延长l个月
8、单项选择题 根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。
A.调解书
B.起诉书
C.仲裁协议
D.和解结论书
9、多项选择题 下列分析方法中，可用于不确定性分析的方法有（）。
A.盈亏平衡分析
B.利润率分析
C.现值分析
D.敏感性分析
E.价值分析
10、多项选择题 建筑工程保险物质损失部分规定的免赔额包括（）。
A.特种危险免赔额
B.对人身伤亡的免赔额
C.保险人对建筑工程项目、建筑用机器、装置及设备等承保项目遭受保险风险时的免赔额
D.试车期的免赔额
E.政府没收和征用造成损失的免赔额
11、单项选择题 在下述各项中，属按发生索赔依据分类的是()。
A.货币变化索赔
B.综合索赔
C.道义索赔
D.单一事件索赔
12、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为15OO元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
13、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.建设单位面对的风险是投机风险
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司
14、单项选择题 施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为()。
A.直接费
B.营业额
C.营业税
D.工程预算成本
15、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
16、单项选择题 某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格6000元/件，总成本费用12000万元，其中固定成本为5000万元，成本与产量呈线性关系，则盈亏平衡点价格是()元/件。
A.1400
B.1650
C.2100
D.2400
17、单项选择题 某人以8%的单利借出1500元，借期3年，到期后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借期10年，已知（F/P，7%，10）=1.967，则此人在第13年末可获得的复利本利和是（）元。
A.2950.50
B.3658.62
C.3950.50
D.4950.50
18、单项选择题 由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。
A.默示索赔
B.反索赔
C.综合索赔
D.工程变更索赔
19、多项选择题 业主或投资商通常遇到的风险可归纳为()。
A．经济风险
B．人为风险
C．自然风险
D．政治风险
E．社会风险
20、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。
A.竣工决算完成
B.竣工验收合格
C.交付使用
D.工程结算完成
21、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.3568
B.3686
C.3864
D.3907
22、多项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.产量的盈亏平衡点高，所以项目承受的风险小
B.若产品销售价格增加，会使盈亏平衡点降低
C.若单位变动成本增加，会使盈亏平衡点降低
D.若固定成本增加，会使盈亏平衡点上升
23、多项选择题 下列（），属于非确定性决策方法。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
24、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.21.24
B.25.38
C.26.43
D.27.82
25、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
26、单项选择题 某建设项目投资2000万元，运营期为10年。投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益，基准收益率为l2%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为()。已知(P/A，12%，10)=5.650。
A.11.5%
B.13.2%
C.一ll.5%
D.一l3.2%
27、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。
A.屋面防水
B.给排水管道
C.外墙的防渗漏
D.电气管线
E.供冷系统
28、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
29、多项选择题 分部分项工程量清单的要件有()。
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.计量单位
E.工程量计算规则
30、单项选择题 下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的是()。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息各付率
D.财务净现值
31、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为13000件时，利润为()万元。
A.100
B.118
C.120
D.136
32、单项选择题 下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是()
A.工期延误索赔
B.工期索赔
C.承包商和分包商间的索赔
D.工程变更索赔
33、单项选择题 某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。 已知：(P/A，10%，10)=6.144
A.542.4
B.2457.6
C.3654.8
D.5457.6
34、多项选择题 下列合同争议中，属于常见的国际工程合同争议的有()。
A.工程量变化引起的争议
B.质量引起的争议
C.工期延误责任引起的争议
D.工程款支付引起的争议
E.咨询服务质量引起的争议
35、单项选择题 非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是()
A.净现值法
B.内部收益率法
C.经济效益分析
D.成本效用分析
36、单项选择题 资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。
A.投标人代表
B.招标人
C.监理机构
D.投标人
37、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价
B.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮
C.在开标前，招标控制价必须保密
D.投标人的投标报价可高于招标控制价，但不应超过规定的比例
38、单项选择题 监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经（）审核批准。
A.项目业主单位负责人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.总监代表
39、多项选择题 价值工程中，方案的社会评价的内容应包括()。
A.对环境影响的分析和评价
B.对经济效果的分析和评价
C.对生态影响的分析和评价
D.对国民经济影响的分析和评价
E.对技术实现可能性的分析和评价
40、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中发生的脚手架费用应列入（）。
A.措施费
B.直接工程费
C.企业管理费
D.规费
41、单项选择题 环境污染治理的废水三级处理法中，一级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的()
A.部分污染物
B.大部分有机物
C.固体悬浮物
D.全部污染物
42、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55
43、单项选择题 建设工程项目监理机构人员配备应具有合理的结构，主要是指具有合理的()。
A.组织结构
B.管理层次与管理强度
C.部门和岗位职责
D.专业和技术职务职称结构
44、单项选择题 选择咨询设计公司主要审核()。
A．咨询设计费用
B．资质
C．经验和能力
D．公司财务状况
45、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
46、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
乙设备的年度投资费用为()万元。
A.230.60
B.240.76
C.258.83
D.262.42
47、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
48、单项选择题 施工企业的未完施工工程属于该企业的（）。
A.长期投资
B.流动负债
C.固定资产
D.存货
49、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.45.72；14.26
B.51.60；15.48
C.52.00；15.60
D.55.29；16.59
50、单项选择题 现有两个方案A和B，寿命期皆为4年。A方案的投资额为1000万元，年运行费用为800万元，净残值为100万元；B方案的投资额为800万元，年运行费用为900万元，净残值为零。若i＝8％，则折算成现值，A方案较B方案少投入（）万元。已知：（P／F，8％，4）＝0．7350，（P／A，8％，4）＝3．312。
A.180
B.196
C.205
D.250
51、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
52、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
53、多项选择题 下列报表中，属于基本建设项目竣工财务决算报表的有()。
A.基本建设项目竣工结算表
B.基本建设项目概况表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
E.基本建设项目结余资金分配表
54、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
55、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
56、单项选择题 某工程网络计划中，工作A的持续时间为7天，总时差为5天，自由时差为3天。通过计划执行过程检查，发现工作A的实际进度拖延了10天，则将影响工程计划工期()天。
A.3
B.5
C.7
D.10
57、单项选择题 采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是()风险。
A.设计和工程范围变更
B.地质条件不利
C.通货膨胀
D.施工质量不良
58、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
59、多项选择题 下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。
A.投机风险只会造成损失而不会带来收益
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高
E.纯风险与投机风险常常同时存在
60、多项选择题 风险可根据其造成的不同后果分为()。
A．项目风险
B．纯风险
C．行业保险
D．投机风险
E．国别风险
61、单项选择题 建设工程施工过程中，建设监理对投资实行全过程控制的任务主要集中在（）阶段。
A.可行性研究、设计和招标
B.设计、招标和施工
C.可行性研究和施工
D.设计、施工和竣工验收
62、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.91325
B.100145
C.105937
D.116168
63、多项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。
A.节点编号有误
B.存在循环回路
C.存在多余的虚工作
D.有多个起点节点
E.有多个终点节点
64、单项选择题 工程施工进度管理的任务完成的来源:91考试网 91ExaM.org标志是()。
A.颁发工程移交证书
B.工程结算
C.竣工验收
D.当保修期结束且再无争议时
65、单项选择题 下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。
A.德尔菲法
B.头脑风暴法
C.ABC分析法
D.敏感性分析法
66、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织()进行。
A.勘察单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
E.工程质量监督部门
67、单项选择题 下列索赔事件中，属于按索赔事件性质分类的是()。
A.承包商向保险公司的索赔
B.承包商与业主间的索赔
C.合同终止的索赔
D.费用索赔
68、单项选择题 某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建一座永久性建筑物。该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末)，为此，除初期建设费用外，其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行，以保证正常的维护费用开支。则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是()万元。
A.523.36
B.527.33
C.531.67
D.533.33
69、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为()。
A.2个采暖期
B.1个采暖期
C.3个采暖期
D.合同规定的采暖期
70、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
71、单项选择题 根据当事人双方是否存在对待给付义务，合同可以分为()。
A.有偿合同与无偿合同
B.双务合同和单务合同
C.有名合同与无名合同
D.诺成合同与实践合同
72、单项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，电气管线的保修期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
73、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.建筑工程公司收到该回复后要约成立
B.建筑工程公司收到该回复后，要约依然无效
C.如果建筑工程公司不想买石材，可以不通知石材厂
D.如果建筑工程公司不通知石材厂，则视为承诺有效
74、单项选择题 某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元(折算至年末)，除初期建设费用外，其余捐款(用于维护的费用)以6%的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是()万元。
A.66.67
B.68.67
C.76.65
D.80.67
75、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.23
B.24
C.25
D.26
76、单项选择题 某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元／m3和160元／台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。
A.14800
B.15800
C.22800
D.23800
77、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()。
A.设备运杂费
B.土地使用费
C.基本预备费
D.涨价预备费
E.建设单位管理费
78、单项选择题 标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
D.按“基础标价一(预期盈利×修正系数)”计算后的最高报价
79、单项选择题 下列关于双代号时标网络计划的说法中，不正确的是（）。
A.能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间，工作的自由时差及关键线路
C.虚工作可以用水平方向的虚箭线表示
D.可以统计每一个单位时间对资源的需要量
80、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是()。
A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.必须由发包人提出并确定综合单价
D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价
81、单项选择题 下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。
A.客户已确认的合同变更收入
B.劳务作业收入
C.材料销售收入
D.设备租赁收入
82、单项选择题 按照费用构成要素划分.建筑安装工程费的组成不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施项目费
83、单项选择题 某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。
A.80
B.100
C.120
D.150
84、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
85、单项选择题 建设工程监理工作的实施程序是()
A.开展监理工作→编制监理细则
B.编制监理规划→成立项目监理机构→编制监理细则→开展监理工作
C.编制监理规划→成立项目监理机构→开展监理工作→参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构→编制监理规划→开展监理工作→向业主提交监理档案资料
86、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资49万元，每年可以节约人工费用7万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
87、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
88、单项选择题 在建筑工程保险合同中，约定因地震、洪水、暴雨等自然灾害造成保险财产物质损失为特种风险，该自然灾害不论发生一次或多次，赔款均不超过()
A.特种风险免赔额
B.特种风险赔偿限额
C.特种风险保险金额
D.特种风险保险费总额
89、单项选择题 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。
A.措施项目清单
B.分部分项工程量清单
C.规费项目清单
D.其他项目清单
90、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.25.59
B.26.43
C.27.28
D.27.48
91、单项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.4
B.5
C.6
D.7
92、单项选择题 建设工程监理工作的主要内容有：①编制建设工程监理规划;②制定监理实施细则;③确定总监理工程师和成立项目监理机构;④开展监理工作;⑤提交监理档案和工作总结：⑥参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。
A.①一②一③一④一⑤一⑥
B.③一①一②一④一⑥一⑤
C.⑧一②一①一④一⑤一⑥
D.⑥一⑤一④一③一②一①
93、单项选择题 某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%;经营情况一般的概率为0.3,内部收益率可达12.3%：经营情况差的概率为0.2,内部收益率为56%。该投资方案内部收益率的期望值是()。
A.10.26%
B.11.45%
C.12.23%
D.12.61%
94、多项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.①-②-③-⑥-⑨-⑩
B.①-②-⑤-⑦-⑨-⑩
C.①-④-⑤-⑦-⑧-⑩
D.①-②-③-⑥-⑦-⑧-⑩
95、多项选择题 下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有()
A.施工单位进入工地之日
B.动工之日
C.材料、设备运抵工地之日
D.施工招标完成之日
E.工地施工准备开始之日
96、单项选择题 招标程序的顺序不对的（）。
A．确定项目—→委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请
B．工程业主—→确定项目—→委托设计—→组织招标机构
C．组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→投标人的资格预审—→选定和通知合格的投标人
D．委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→开标、评标、定标
97、单项选择题 建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价，称为()。
A.影子价格
B.影子汇率
C.影子工资
D.社会折现率
98、单项选择题 某建设项目建成后生产产品的销售情况是：前景好，概率为0.7，净现值为1800万元;前景一般，概率为0.1，净现值为120万元;前景不好，概率为0.2，净现值为一800万元。则该建设项目的净现值的期望值为()万元。
A.1100
B.880
C.1112
D.1276
99、单项选择题 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（ ）万元
A.124.18
B.148.91
C.163.80
D.181.82
100、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
101、单项选择题 根据我国《公司法》，关于公司注册资本的说法，正确的是()。
A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元
D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%
102、单项选择题 某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。
A.6
B.7
C.10
D.12
103、多项选择题 按照形成资产法，建设投资估算应包括()
A.固定资产费用
B.无形资产费用
C.流动资产费用
D.预备费
E.建设期利息
104、多项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.期望值法
B.最小最大后悔值法
C.合理性标准法
D.最大最大收益值法
105、单项选择题 下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是()。
A.专业工程暂估价
B.安全文明施工费
C.二次搬运费
D.工程排污费
106、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年。此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
107、单项选择题 在建筑安装工程费用中，脚手架搭、拆、运输费用应列入（）。
A.直接工程费
B.企业管理费
C.规费
D.措施项目费
108、单项选择题 国际工程咨询公司的选择可以通过()进行。
A．工程师任命
B．招标直接聘请方式
C．业主指定
D．承包商推荐
109、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.38%
B.42%
C.45%
D.50%
110、单项选择题 某建设项目，当i1=20%时，其净现值为400万元；当i2=25%时，其净现值为-120万元。该建设项目的内部收益率为（）。
A.26.65%
B.27.42%
C.27.96%
D.23.85%
111、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。
A.流动资金估算一般采用分项详细估算法
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金＝流动资产+流动负债
C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
D.流动资金应列入建设工程造价
112、单项选择题 下列人员或部门中，可主持开标工作的是()。
A.投标人代表
B.评审委员会成员
C.招标人
D.行政主管部门
113、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
114、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.最小公倍数法
B.内部收益率法
C.追加投资收益率法
D.净年值法
115、单项选择题 关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是()
A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额
B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额
C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低
D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料
116、多项选择题 下列属于不可控制因素引起工期延误的包括（）。
A.劳动生产率低
B.人力不可抗拒的自然灾害引起的工期延误
C.因“三边工程”而拖延交付图纸
D.核装置污染造成的延误
E.不利的施工条件或外界阻碍引起的工期延误
117、单项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.风险分散
B.风险分离
C.风险转移
D.损失控制
118、单项选择题 企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为l万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为()万元。
A.3.50
B.6.00
C.6.29
D.7.33
119、单项选择题 业主支付给施工企业的工程预付款，属于施工企业的()。
A.应收账款
B.固定资产
C.长期负债
D.流动负债
120、多项选择题 建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。
A.评价的角度不同
B.采用的价格不同
C.效益和费用的含义不同
D.主要参数不同
E.评价的方法和基础不同
121、单项选择题 下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。
A.偿债备付率
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.资产负债率
122、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.20
B.23
C.26
D.28
123、单项选择题 按照惯例，下述各项风险中，属业主应承担的是()。
A.材料采购风险
B.合同条款矛盾的风险
C.工程进度风险
D.不可抗力因素作用
124、单项选择题 某施工机械原值100万元，规定的工作小时为10000小时，预计净残值率为5%，某月该机械实际工作120小时，则该施工机械该月折旧额为（）元。
A.11400
B.12000
C.12600
D.12632
125、多项选择题 下列方法中，属于流动资金常用估算方法的有()。
A.资金周转率法
B.生产能力指数法
C.分项详细估算法
D.设备费用百分比估算法
E.扩大指标法
126、单项选择题 某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，建设期只计息不还款，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则运营期每年末应偿还贷款本息（）万元。
A.606.83
B.665.50
C.732.05
D.955.60
127、多项选择题 下列工作中，属于总监理工程师职责的有()
A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
B.主持编写项目监理规划
C.负责编制专业监理实施细则
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
128、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
129、多项选择题 在下列改变价值的途径当中，根据价值工程理论可以提高产品价值的有（）。
A.提高功能，降低成本
B.提高功能，保持成本不变
C.功能不变，降低成本
D.功能不变，提高成本
E.功能提高的幅度大于成本提高的幅度
130、单项选择题 下列资产中，属于施工企业固定资产的是()。
A.周转材料
B.应收工程款
C.融资租入的施工机械
D.未完施工
131、多项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.由投标人代表确定评标委员会成员
B.委托建设单位的主管部门领导确定评标委员会成员
C.从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中，采用随机抽取的方式确定评标委员会成员
D.按规定的技术经济专家构成比例确定评标委员会成员
132、多项选择题 采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。
A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据
133、单项选择题 某人以l0%的单利借出l200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为()元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
134、多项选择题 与普通的财产保险相比，工程保险的显著特征有()。
A.工程保险既承担被保险人财产损失的风险，也承担被保险人的责任风险
B.工程保险针对承保风险的特殊性提供的保障具有综合性
C.工程保险的保险期限是相对固定的
D.工程保险的保险金额在保险期限内相对不变
E.工程保险的保险金额在保险期限内随工程建设的进度不断增长
135、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目正常生产年份的最大可能盈利额为（）万元。
A.1015
B.1020
C.1060
D.1064
136、单项选择题 下列类型的投资方案中，适于使用内部收益率法进行评价的是()。
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
137、单项选择题 下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是()
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
138、单项选择题 对于工期1年以上，工程内容和技术经济指标规定的非常明确的建安工程项目，宜采用()。
A.纯单价合同
B.不可调值总价合同
C.可调值总价合同
D.成本加酬金合同
139、多项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.最小公倍数
B.净年值法
C.差额的净现值法
D.内部收益率法
140、单项选择题 安装工程项目保险金额按重置价值计算，应不超过整个工程保险金额的20%;若超过20%，则按安装工程保险费率计收保费，超过()，则应单独投保安装工程保险。
A.30%
B.50%
C.60%
D.70%
141、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
142、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
143、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
144、单项选择题 下列费用中，应计入预算人工工资单价的是（）。
A.工会经费
B.职工教育经费
C.养老保险费
D.职工福利费
145、单项选择题 债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。
A.留置
B.抵押
C.质押
D.保证
146、单项选择题 下列建设项目类型中，属于按项目融资主体分类的是()。
A.经营性项目
B.公共项目
C.政府投资项目
D.新设法人项目
147、单项选择题 投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
148、单项选择题 某建设项目设计生产能力为年产量20万件，单位产品的销售价格为500元，单位产品可变成本为350元，年固定成本为500万元，该产品销售税金及附加合并税率为5％。则单位产品价格的盈亏平衡点 www.91eXam.org为（）元。
A.400
B.375
C.382
D.390
149、单项选择题 评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。
A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认
C.投标人以他人名义投标
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差
150、单项选择题 从用户需求的角度，可将功能类型分为()
A.基本功能与辅助功能
B.美学功能与使用功能
C.必要功能与不必要功能
D.过剩功能与不足功能
151、多项选择题 建筑工程险中，建筑用机器、装置及设备的保险费率为()。
A．年费率
B．工期一次性费率
C．综合分项费率
D．短期费率
E．分项费率
152、单项选择题 衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。
A.损失
B.危险
C.转移
D.概率分布
153、单项选择题 发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程监理合同
154、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
155、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.6891
B.6905
C.6986
D.7085
156、多项选择题 动员预付款的付款条件是：()
A．提供了履约押金或履约保函
B．业主和承包商签订合同协议书
C．业主与工程师签订了委托协议书
D．提供动员预付款保函
E．承包商通过资格预审
157、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2790
B.2812
C.2890
D.2960
158、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目获得年利润120万元时的年产量应为（）万件。
A.41.98
B.42.08
C.42.55
D.42.68
159、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.31000
B.31100
C.31200
D.31300
160、单项选择题 某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元。若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的()万元。已知：(P/F，5%，20)=0.3769。
A.6.846
B.7.538
C.6.785
D.7.856
161、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.30
B.160
C.190
D.200
162、多项选择题 关于资金时间价值产生原因的说法，正确的有()。
A.物价膨胀，货币贬值
B.利润的产生需要时间
C.时间与利润成正比
D.资金运动，货币增值
E.风险的存在
163、单项选择题 在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。
A.目的港船边交货价
B.目的港船上交货价
C.运费、保险费在内价
D.装运港船上交货价
164、单项选择题 在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。
A.赞助支出
B.向投资者支付的股息红利
C.在规定比例之内的公益性捐赠支出
D.罚金、罚款损失
165、单项选择题 下列关于风险回避的说法中，正确的是()。
A.风险回避是指对风险单位进行分隔、限制，以免互相波及发生连锁反应
B.风险回避是一种积极的防范手段
C.工程分包是回避风险的有效手段
D.转包工程是回避风险的有效手段
166、单项选择题 根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的方法，称为（）。
A.强制确定法
B.经验分析法
C.价值分析法
D.功能分析法
167、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
发包方未经竣工验收就使用该工程，则()。
A.可视为发包方已接收该工程
B.承包方承担质量责任
C.保修期起算日为投入使用之日
D.发现质量问题时已经超过保修期
168、单项选择题 下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。
A.劳务作业收入
B.合同变更收入
C.索赔收入
D.固定资产盘盈收入
169、单项选择题 根据《建设工程监理规范》，“组织编制监理规划，审批监理实施细则”属于()应履行的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.专业监理人员
170、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
171、单项选择题 在双代号网络计划中，工作N的持续时间是6天，最早完成时间是第13天，其总时差为5天，则工作N的最迟开始时间是第（）天。
A.11
B.12
C.13
D.18
172、多项选择题 下列方法中，可以用于不确定性分析的有()。
A.盈亏平衡分析
B.期望值分析
C.现埴分析
D.价值分析
E.敏感性分析
173、单项选择题 如果按复利计算，将1000元存入银行，年利率为6%，则三年后的本利和为()元。
A.1180
B.1191.02
C.1080
D.1000
174、单项选择题 工程监理单位组建项目监理机构时的首要工作是（）。
A.制定监理工作流程
B.确定监理工作内容
C.确定项目监理机构目标
D.选择监理组织结构形式
175、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
176、单项选择题 发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。
A.协议书
B.附件
C.通用条款
D.专用条款
177、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。
A.47.86
B.48.72
C.49.12
D.49.58
178、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。
A.内部收益率法
B.净现值法
C.差额法
D.追加投资收益率法
179、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
若该建设项目的销售数量为10000件，则销售价格的盈亏平衡点是()元。
A.1260
B.1460
C.1580
D.1800
180、单项选择题
A.①一④一⑥一⑦一⑧
B.①一②—③一⑥一⑦一⑧
C.①—③一⑥—⑦一⑧
D.①一②一⑤一⑦—⑧
181、多项选择题 合同关系的组成要素有()。
A.主体
B.形式
C.载体
D.客体
E.内容
182、单项选择题 对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为（）。
A.明示条款
B.其他索赔条款
C.单项索赔条款
D.默示条款
183、多项选择题 下列文件和资料中，属于招标文件内容的有（）。
A.投标人须知
B.技术条款
C.投标文件
D.施工方案
E.评标标准和方法
184、多项选择题 下列投资方案中，不能采用内部收益率法进行方案选择的有()。
A.净收益类型不同的方案
B.独立方案
C.有多个内部收益率的 方案
D.互斥方案
E.只有一个内部收益率的单一投资方案
185、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于建设工程工程量计价的说法，正确的是（）。
A.全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
B.非国有资金投资的工程建设项目，不应采用工程量清单方式计价
C.分部分项工程量清单可采用综合单价或者总价方式计价
D.实行工程量清单招标时，工程量清单及报价均应由投标人编制
186、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
187、多项选择题
某产品具有5个功能领域：F1、F2、F3、F4、F5，其中一对一强制评分后修正得分、各功能领域的现实成本如下表所示。
A.F1
B.F2
C.F4
D.F5
188、多项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
在进行盈亏平衡分析时，需假定一定时期内()都保持一个确定的量值。(多选)
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.单位产品的变动成本
D.生产产品的需求量
189、多项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人计算出的清单工程量肯定有误
B.若甲承包商中标，则应以甲承包商计算的工程量为准签订合同
C.甲承包商没有义务向招标人指出其工程量清单中存在的问题
D.甲承包商应按照招标文件中的工程量清单确定综合单价，进行报价
190、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于隐蔽工程剥离的说法，正确的为（）。
A.施工单位有权拒绝剥离
B.只有监理机构有权要求剥离
C.建设单位有权检查隐蔽工程
D.施工单位以影响施工为由予以拒绝的理由充分
191、多项选择题 下列说法中正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
192、单项选择题 人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是()。
A.管理风险
B.社会风险
C.经济风险
D.自然风险
193、单项选择题 在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。
A.第三者责任部分的保险责任
B.第三者责任部分的除外责任
C.物质损失部分的保险责任
D.物质损失部分的除外责任
194、多项选择题 采用实物法编制施工图预算时，需依据的资料包括（）。
A.施工图纸
B.工料单价
C.综合单价
D.当时当地的材料、人工、机械台班单价
E.预算定额
195、单项选择题 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物单价法
196、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.11
B.12
C.13
D.14
197、单项选择题 某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。
A.0
B.0.32
C.0.64
D.1.28
198、单项选择题 关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.工程监理单位依据工程承包合同开展监理工作
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权
D.工程监理单位是依法成立并从事建设工程监理活动的服务机构
199、单项选择题 企业通过建立内部保险机制或保险机构，承担企业的各种可能风险，这种应对风险的措施称为（）。
A.风险的财务转移
B.风险承受
C.自我保险
D.风险降低
200、单项选择题 某单代号网络计划中，工作N与其紧后工作H和M的时间间隔分别为5周和3周，工作H和M的总时差分别为2周和6周，则工作N的总时差是()周。
A.3
B.5
C.7
D.9