时间:2017-10-25 06:51:18
1、单项选择题 用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：()
A、用户清单、用户定额和用户工料机
B、选择定额数据库
C、设置经济指标
D、自定义市场信息价
2、单项选择题 从工程索赔产生的原因上看，工程师指令承包人加速施工属于（）原因导致的索赔。
A．第三方
B．当事人违约
C．工程师指令
D．合同缺陷
3、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，中小型企业施工机械设备的安拆和场外运费属于()。
A.其他项目费
B.措施项目费
C.施工机械使用费
D.设备费
4、单项选择题 如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适
5、单项选择题 材料消耗定额的材料消耗用量包括材料净用量和材料消耗量，材料损耗量不包括()。P73
A.施工废料
B.场内运输耗损
C.施工操作耗损
D.不可避免的场外运输耗损
6、单项选择题 某项工程合同中估算工程量为4800m3，全费用单价为150元／m3，则该工程的估算合同店价为（）万元。
A．48
B．72
C．96
D．101
7、单项选择题 某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为()。
A、mr
B、(1+mr)m-1
C、rm
D、(1+r/m)m-1
8、多项选择题 以下哪些属于工程竣工结算的依据（）。
A．施工合同
B．预算指标
C．双方确认的索赔、现场签证事项及价款
D．投标文件
9、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，在下列各项费用中，属于建安工程直接费中的材料费是()。P4
A.周转材料摊销费
B.搭设临时设施所消耗材料费
C.施工机械安装及拆卸年耗材浪费
D.进行建筑材料质量一般性鉴定检验所消耗材料费
10、单项选择题 施工项目成本是指建筑企业以（）为成本核算对象的施工过程中所耗费的全部生产费用总称。
A．施工企业
B．项目经理部
C．材料费
D．施工项目
11、单项选择题 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于（）以内以书面形式通知工程师。
A．4小时
B．24小时
C．8小时
D．48小时
12、单项选择题 某工业厂房主墙间尺寸为12m×18m，地面采用卷材防水，与墙面连接处上卷高度为0.4m。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，该厂房防水工程量为()㎡。上卷高度小于0.5M并入地面水平防水
A.水平防水216
B.水平防水240
C.水平防水216，立面防水24
D.立面防水240
13、单项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。
A、可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件
B、不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件
C、可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件
D、可以撤回已提交的文件，但不在有资格投标
14、单项选择题 承包人应在确认引起索赔的事件发生后（）内向发包人发出索赔通知。
A，15天
B．28天
C．1个月
D．三个月
15、单项选择题 选派项目经理阶段的预算成本计划是指（）。
A．竞争性成本计划
B．指导性成本计划
C．实施性成本计划
D．战略性成本计划
16、单项选择题 在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额(例如输入建筑定额8-10)进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过()中的增减换算可以调出增减换算窗口。
A、自定义介面
B、预算书菜单中的设置二次分析
C、鼠标右键菜单
D、在工料机界面中选择级配按钮
17、多项选择题 根据现行广东省建设工程计价依据，对于招标工程，下列关于计日工的表述正确的有()。
A.计日工数量由招标人暂定
B.投标人应填报计日工单价
C.计日工费用应计入投标总价
D.计日工应为投标人所有
E.计日工项目不应涵盖材料
18、单项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若满堂脚手架的高度为7m时,需要计算()个增加层。
A.0
B.1
C.2
D.1.5
19、多项选择题 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和（）以及招标文件中要求投标人承担的风险费用。
A．企业管理费
B．规费
C．利润
D．税金
20、单项选择题 下列关于工程量清单计价法表述有误的是（）
A、工程量清单项目讨价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B、工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算
C、分不分项工程费考虑风险因素
D、措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
21、多项选择题 依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB／T50353--2005)，下列项目按水平投影面积l／2计算建筑面积的有（）。
A．有围护结构的阳台
B．室外楼梯
C、单排柱车棚
D．独立柱雨篷
22、单项选择题 根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过()时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。
A、48小时
B、8小时
C、24小时
D、16小时
23、单项选择题 价值工程中功能分析不包括（）。
A．功能定义
B．功能分类
C．成本分析
D．功能整理
24、单项选择题 根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和2010广东省建设工程计价依据，与人工挖孔桩综合单价无关的是()。
A.人工挖孔桩挖土石方
B.钢筋笼制作安装
C、人工挖孔桩护壁浇筑
D.渣土(石)方运输
25、单项选择题 2001预算定额基价中，已包括了施工过程中的（），在编制工程量清单时，应列入分部分项工程量清单中，
A、成品保护费
B、特殊成品保护费
C、材料保护费
D、一般成品保护费
26、单项选择题 成本加酬金合同的主要缺点是（）。
A．仅适用于工期短的项目
B．风险全部由承包人承担
C．发包人对工程总造价不易控制
D．承包人需要准确计算工程量
27、单项选择题 某工厂的炼钢车间是()。
A、单项工程
B、分部工程
C、单位工程
D、分项工程
28、单项选择题 根据我国现行的工程量清单计价规范规定，单价采用的是（）
A、人工费单价
B、工料单价
C、全费用单价
D、综合单价
29、单项选择题 预算定额是按照()编制的。
A、行业平均水平
B、社会平均水平
C、行业平均先进水平
D、社会平均先进水平
30、单项选择题 某项目实施过程中，已完工作预算费用曲线(BCWP)与已完工作实际费用曲线(ACWP)靠得很近，而与计划工作预算费用曲线(BCWS)离开很远，则表示项目在（）。
A．费用与进度上均是按预定计划目标进行的
B．费用与进度上均没有按预定计划目标进行
C．费用上是按预定计划目标进行的
D．进度上是按预定计划目标进行的
31、单项选择题 若年利率为l2％，每月计息一次，其月利率为（）。
A．12％
B．12.％
C．1.％
D．1％
32、单项选择题 （）是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。
A．工程竣工结算
B．工程竣工决算
C．工程投资估算
D．工程预算
33、单项选择题 进口设备的原价是指()。
A、FOB价
B、抵岸价
C、合同价
D、到岸价
34、多项选择题 造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即()。
A.技术技能
B.外语翻译技能
C.管理技能
D.人文技能
E.观念技能
35、多项选择题 某建设工程的施工合同对建筑工程一切险没有特别约定，下列关于建筑工程一切险的表述中正确的有()。
A.发包人可以自行购买
B.发包人应该委托承包人购买
C.承包人可以自行购买
D.发包人可以委托承包人购买
E.购买保险的费用已近包含在建筑安装工程费中
36、单项选择题 采用合同措施控制施工成本，以下说法不正确的是（）。
A．选用合适的合同结构
B．仔细考虑风险因素
C．寻求合同索赔和防止被索赔
D．编制资金使用计划
37、单项选择题 预算定额人工消耗量的人工幅度差是指()
A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额
B、预算定额消耗量自身的误差
C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额
38、单项选择题 根据2010广东省建设工程计价依据，在下列有关安全文明施工措施费表述中，错误的是()。
A.安全文明施工措施费都是非实体项目
B.所有建筑工程均应计取安全文明施工措施费
C.安全文明施工措施费不得作为竞争性费用
D.安全文明施工措施费应按费率(系数)计算
39、单项选择题 已知某建设项目的设备及工、器具购置费为2000万元，建设安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价和总投资分别为()万元。P3
A.5980，6380
B.5580，5980
C.3780，4180
D.4180，3780
40、单项选择题 依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由()承担。
A.保险人
B.被保险人
C.投保人
D.保险经纪人
41、单项选择题 根据施工图套定额(工程量、材料、人工和取费等定额标准)进行计算的，是确定工程造价的基础，也是编制计划成本的依据和评价实际成本的依据的是（）。
A．预算成本
B．计划成本
C．实际成本
D．直接成本
42、单项选择题 FIDIC合同条件下，当某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于（）时，应确定新的费率或价格。
A．0．01%
B．1%
C．%
D．10%
43、单项选择题 下列公式中，（）是资金回收公式。
A．F=A(F／A，i，n)
B．A=F(f／A，i，n)
C．A=P(A／P，i，n)
D．F=P(F／P，i，n)
44、多项选择题 依据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[2009]406号)，下列属于直接工程费的有（）。
A．措施费
B．人工费
C．材料费
D．直接费
45、单项选择题 月度财务收支计划制度是以月度计划产值为当月财务收入计划，同时由项目各部门根据月度（）的具体内容编制本部门的用款计划。
A．施工作业计划
B．计划产值
C．预算计划
D．实际成本
46、单项选择题 关于招标与投标行为的法律解析，以下说法正确的是()。P139
A.招标是邀约，投标是承诺
B.招标公告是邀约邀请，中标通知书是承诺
C.招标是邀约邀请，投标是承诺
D.开标是邀约，中标通知书是承诺
47、单项选择题 依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人、扣缴义务人应按照法律、行政法规确定的期限缴纳税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。
A.一
B.两
C.三
D.四
48、多项选择题 建设期对应关系正确的是：()。
A、在项目建议书阶段：初步投资估算
B、在可行性研究阶段：项目控制造价
D、在竣工验收阶段：竣工决算
C、在招标阶段：施工图预算
E、在实施阶段：结算价
49、单项选择题 《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、附件
50、单项选择题 有两项预制钢筋砼柱，截面均为400mm×500mm，一根长9.8m，另一根长6.5m。按《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)规定，则这两根预制柱的制作工程量分别为()。综合定额第4章综合损耗量2.5%，预制桩大于9M，不需加2.5%0.4*0.5*9.80.4*0.5*6.5*(1+2.5%)
A.9.8m、6.5m
B.2.01m³、1.33m³
C.1.96m³、1.33m³
D.1.96m³、1.30m³
51、单项选择题 工程实际造价是在（）阶段确定的。
A、招投标
B、合同签订
C、竣工验收
D、施工图设计
52、单项选择题 某企业投资一个项目，总投资额为1000万元，i=10％，若想在五年内收回全部投资贷款的本利和，则每年至少要赢利（）万元。已知(A／P，10％，5)=0．2638；(A／F，10％，5)=0.1638；(P／A，10％，5)=3.7908；(F／A，10％，5)=6.1051。
A．6105.1
B．3790．8
C．263．8
D．163．8
53、单项选择题 在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A、施工单位的临时设施费
B、职工福利费
C、施工现场环境保护费
D、工程定额测定费
54、多项选择题 依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，分部分项工程量清单应根据附录
A．附录
B、附录
C．附录
D．附录
55、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，在下列措施项目清单中，宜按照分部分项方式编制清单的有()。
A.模板工程
B.脚手架工程
C.临时设施费
D.大中型施工机械进出场及安拆费
E.文明施工的安全防护费
56、单项选择题 按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是()。P3
A.基本预备费
B.设备购置费
C.建设期贷款利息
D.土地使用费
57、单项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》的规定，建筑物高度在()m以上的工程才可以计算建筑物超高增加人工、机械降效。
A.10
B.3.6
C.20
D.5.5
58、单项选择题 对施工成本管理目标进行风险分析，并制订防范性对策，这是施工成本管理的（）。
A．组织措施
B．技术措施
C．经济措施
D．合同措施
59、单项选择题 根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，从事生产、经营的纳税人(包括企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位)自领取营业执照之日起()日内，应持有关证件，向税务机关申报办理税务登记。
A.5
B.10
C.15
D.30
60、单项选择题 根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，承包人投标文件中没填或漏填单价或合价的清单项目，下列处理方式正确的是()。
A.由承包人重新报价
B.应按实际工程量予以支付
C.由发承包双方协商确定
D.视为在其他项目中包含，不另行支付
61、单项选择题 某招标工程招标控制价为3000万元，其中按费率计算的安全文明施工措施费是79.5万元，已知费率为3.18%，某投标文件分部分项工程费为2000万，其按费率计取的安全文明施工是()万元。
A.63.6
B.79.5
C.95.4
D.无法确定
62、单项选择题 依据《国务院关于预防煤矿发生安全事故的特别规定》，被责令停产整顿的煤矿应当制定整改方案，落实整改措施和安全技术规定;整改结束后要求恢复生产的，应向县级以上地方人民政府负责煤矿安全监管部门提出申请，受理申请的部门应当自收到恢复生产申请之日起()日内组织验收完毕。
A.15
B.30
C.60
D.90
63、单项选择题 我国工程造价管理改革的目标是建立以市场形成的价格为主的价格机制。
A.可不执行国家计价定额
B.加强政府管理职能
C.建立以市场形成的价格为主的价格机制
D.制订统一的预算定额
64、单项选择题 工程造价的特点是（）
A、大额性、可调性、动态性和层次性
B、多样性、单体性、动态性和层次性
C、多样性、可调性、单体性和动态性
D、大额性、单体性、动态性和层次性
65、单项选择题 材料价格的控制主要是通过（）控制材料、设备的采购价格。
A．包干控制
B．计量控制
C．掌握市场信息，应用招标和询价等方式
D．定额控制
66、单项选择题 除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.勘察设计单位
67、单项选择题 建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指()
A、直接工程费中的人工费
B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费
C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费
D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费
68、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，挖基础土方清单项目需要描述的项目特征包括()。
A.挖土深度
B.放坡系数
C.土壤类别
D.挡土板厚度
E.地下水位高度
69、单项选择题 依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。
A.十分之五
B.百分之五
C.千分之五
D.万分之五
70、单项选择题 在建设项目财务评价中，当财务净现值为()时，项目方案可行。
A、NPV>0
B、NPV<0
C、NPV≥0
D、NPV=0
71、单项选择题 若5年前投资l万元，今日收回本利和2.2万元，则此年平均投资利润率为（）。
A．5.4％
B．120％
C．24％
D．6％
72、单项选择题 单位工程的钢筋预算用量可表示为()。
A.下料用量+施工损耗
B.图示用量+规定损耗
C.结构用量+施工损耗
D.结构用量+规定损耗
73、多项选择题 若计算砖基础部分的综合单价请选择正确的组价分项工程：（）
A．基础大放脚顶与室内地坪之间的墙身砌筑
B．砌筑砖基础
C．砌筑一楼墙身
D．室外地坪与室内地坪之间的墙身砌筑
74、单项选择题 每一个项目，一个投标人只有一个报价，招标人（）有选择性的报价，（）招标文件以外的附加条件的报价。
A．接受不接受
B．不接受接受
C．不接受不接受
D．接受接受
75、单项选择题 根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计，这是（）。
A．施工成本控制
B．施工成本计划
C．施工成本预测
D．施工成本核算
76、多项选择题 在施工合同履行中，承包人既可以向发包人要求延长工期，又可索赔费用的情况有()。
A.停工待图
B.施工缺陷造成的返工
C.发包人供应的设备材料推迟到货
D.设计变更造成的返工
E.气候异常恶劣，造成施工停顿
77、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，在下列选项中，属于无效合同的有()。P250
A.因重大误解而订立的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.订立合同时显失公平的合同
D.恶意串通损害第三人利益的合同
E.以欺诈、胁迫的手段订立的合同
78、单项选择题 在下列有工程总包和分包的表述中，错误的是
A.总承包人和分包人之间是分包合同关系
B.总承包人对合同工程承担责任，对分包人完成的承包连带责任
C.分包人就其完成的工程对总承包人负责
D.发包人指定分包的，由发包人与指定分包人签订合同
79、多项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》，某建筑物带有裙楼与塔楼，在计算垂直运输费时候()。
A.按设计外地坪至塔楼檐口高度计算
B.裙楼按设计外地坪至裙楼檐口高度计算
C.塔楼按设计外地坪至塔楼檐口高度计算
D.按设计外地坪至裙楼檐口高度计算
E.按设计内地坪至塔楼檐口高度计算
80、单项选择题 下列费用中不属于社会保障费的是（）
A、养老保险费
B、失业保险费
C、医疗保险费
D、住房公积金
81、单项选择题 对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（）。
A．工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同
B．该指令、通知经工程师认可后生效
C．工程师代表由发包人委派
D．工程师代表通常不能直接发出指令和通知
82、单项选择题 根据2010广东省建设工程计价依据,定额计价法中所称的价差调整是指()的人工、材料、机械台班的价格差。P17
A.工程计价期与定额编制期
B.竣工结算期与工程预算期
C.工程开工日与竣工验收期
D.工程开工日与定额编制期
83、单项选择题 某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0、3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0、15、0、25、0、3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。
A、119、75
B、128、75
C、114、25
D、127、25
84、多项选择题 根据（）不同，工程造价指数可以分为综合指数和平均数指数。
A．依据资料的期限长短
B．所反映的现象的性质
C．采 用的基期
D．编制的方法
85、单项选择题 某住宅楼层面在工程保修期内，因设计构造不合理造成屋面漏雨，则有下列有关维修处理正确的是()。
A.设计单位负责维修，监理单位承担费用
B.设计单位负责维修，设计单位承担费用
C.施工单位负责维修，发包单位承担费用
D.发包单位负责维修，监理单位承担费用
86、多项选择题 实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于（）等方面的实质性内容。
A．工程量清单
B．工期
C．造价
D．质量
87、多项选择题 根据《广东省建设工程计价通则》(2010)规定，下列属于管理费内容的有()。定额下P1434-P1433
A.公司技术负责人的工资
B.办公室打印机使用费用
C.现场钢筋工的工资
D.现场电焊机使用费
E.公司造价员参加继续教育费用
88、多项选择题 在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有()。
A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者
89、单项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，楼梯整体面层工程量按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算，楼梯与楼地面相连时，()。
A.有梯口梁，算至楼梯梁外侧边沿
B.有梯口梁，算至楼梯梁内侧边沿
C.无梯口梁，算至最上一层踏步外边沿
D.无梯口梁，算至最上一层踏步内边沿
90、单项选择题 因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.18个月
91、单项选择题 根据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同的约定的交付期限内政府价格调整时，按照()计价。P252
A.合同成立时的价格
B.标的物交付时的价格
C.交付期限内的最高价格
D.交付期限内的平均价格
92、单项选择题 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）日向有关机构投诉。
A．5
B．15
C．30
D．60
93、多项选择题 根据国家税法，计人建筑安装工程费用的税费有（）。
A．房产税
B．营业税
C．城市维护建设税
D．固定资产投资方向调节税
94、单项选择题 施工过程中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前（）天以（）形式想承包人发出变更通知。
A．14；口头或书面
B．21；书面
C．7；口头或书面
D．14；书面
95、多项选择题 造价工程师在合同约定职权范围内的工作，发包人应予以认可，但有部分职权需要得到包发人的专项批准。根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，在下列选项中属于需要发包人专项批准的有()。
A.使用暂列金额
B.进行工程计量
C.使用计日工
D.核对支付申请
E.调整合同价款
96、单项选择题 在现浇混凝土结构施工过程中,为了克服由于温度、收缩不均而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝隙，称为()。
A.施工缝
B.变形缝
C.后浇带
D.沉降缝
97、单项选择题 某工程运用赢得值法进行施工项目成本控制，当进度偏差SV为负值时，表示（）。
A．实际进度落后于计划进度
B．实际进度快于计划进度
C．实际进度与计划进度同步
D．进度提前
98、单项选择题 按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）
A．工程变更索赔
B．工程延误索赔
C．意外风险和不可预见因素索赔
D．合同被迫终止的索赔
99、单项选择题 设备进口的关税计算公式是（）
A、关税=离岸价格×进口关税税率
B、关税=到岸价格×进口关税税率
C、关税=原币货价×进口关税税率
D、关税=货价×进口关税税率
100、多项选择题 根据2010广东省建设工程计价依据，下列关于材料价格描述正确的有()。
A.综合定额的材料价格是到工地出库价
B.材料原价是指材料出厂价、市场采购价或进口材料价
C.材料预算价格不包括检验试验费
D.运输消耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗
E.材料运杂费是指材料自来源地运到工地仓库或指定堆放点所发生的全部费用
101、单项选择题 在一个工程项目的投标报价中，投标人在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以达到不提高总价，不影响中标，而在结算时得到更理想的经济利益的报价法是()。P177
A.不同招标项目不同报价法
B.不平衡报价法
C.多方案报价法
D.无利润报价法
102、单项选择题 已知某分项工程的基本用工是1.2工日/m，超运距用工是0.3工日/m，辅助用工是0.35工日/m，人工幅度差系数10%，则该分项的预算定额人工消耗量为()工日/10m。P75
A.20.5
B.18.5
C.19.22
D.2.03
103、单项选择题 当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。P259
A.仲裁委员会强制执行
B.仲裁委员会代其向有管辖的人民法院起诉
C.有管辖权的人民法院重新作出裁定
D.有管辖权的人民法院强制执行
104、多项选择题 建设项目投资中的固定资产投资部分中预备费，包括（）。
A．基本预备费
B．其他预备费
C．间接费
D．涨价预备费
105、单项选择题 下列关于设计变更说法正确的是（）
A．施工单位可以随意变更
B．施工单位任何时候不得随意变更
C．施工单位的变更若对工期有重大影响可以自行先进行变更后找建设单位确认
D．在建设单位默认的前提下，施工单位可以进行变更，无须提出变更申请
106、单项选择题 以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是()
A、模板及支架费
B、大型机械设备进出场及安拆费
C、二次搬运费
D、材料检验试验费
107、单项选择题 根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）
A、固定总价合同和固定单价合同
B、建筑工程总包合同和分包合同
C、勘察合同、设计合同和施工合同
D、供水供电合同和运输合同
108、多项选择题 湖南工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（）。
A．分部分项工程费
B．规费、税金
C．业主临时设施费
D．措施项目费
109、单项选择题 税收根据税收征收对象不同，可分为流转税、所得税、财产税、行为税、资源税等五种。其中所得税是以()为征税对象的税。
A.特定行为
B.纳税人的收益额
C.财产的价值额或租金额
D.商品流转额和非商品(劳务)流转额
110、单项选择题 对工程招投标来说，()。
A、招标是要约，投标是承诺
B、投标是要约，中标通知书是承诺
C 、招标是要约邀请，投标是承诺
D、开标是要约，中标通知书是承诺
111、单项选择题 职业生涯规划的焦点是放在()的匹配上。
A.员工职业生涯与组织发展
B.个人目标与现实可行的机会
C.现实可行的机会与组织发展
D.个人目标与组织目标
112、单项选择题 工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A、施工单位
B、建设单位
C、质量监督单位
D、国家有关部门
113、多项选择题 按照《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)的规定，砖墙体工程量按墙长乘以墙高再乘以墙厚以体积㎥计算，应扣除()。
A.梁头
B.门窗洞口
C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱
D.0.3㎡以下的孔洞
E.钢筋砼过梁
114、单项选择题 按《广东省建筑与装饰工程综合定额》规定，土石方工程中的挖运土石方和填方应分辨按()体积计算。
A.松散、天然密度
B.天然密实度、压实或松填后
C.天然密实度、天然密实度
D.松散、压实或松填后
115、多项选择题 按生产费用计入成本的方法划分，工程成本分为直接成本和间接成本。下列费用应计入直接成本的是()。P32
A.人工费
B.材料二次搬运费
C.现场管理人员人工费
D.工程保修费
E.工程排污费
116、单项选择题 建筑安装工程费用由()构成。
A、直接费、间接费、盈利
B、企业管理费
C、直接费、间接费、利润和税金
D、直接工程费、间接费、利润和税金
117、单项选择题 按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留()的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。
A、10%
B、15%
C、3%~5%
D、30%
118、多项选择题 规费由下列四项组成，以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费为计费基础是（）。
A．工程排污费
B．职工教育经费
C．养老保险费
D．其他规费
119、单项选择题 当采购车辆时，比较常用的评标方法是（）。
A．全寿命费用评标价法
B．综合评标价法
C．最低投标价法
D．百分评定法
120、多项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，人工挖孔桩土石方是指进行人工挖孔桩施工时，将桩孔内的土石方进行人工清挖的工作。清挖时必需做足()等安全设施。
A.送风
B.排风
C.抽水
D.照明E.给水
121、单项选择题 下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是()
A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
122、多项选择题 以工程量清单挖基础土方为例，主要项目为挖基础土方，一般情况可分为（）几种。
A．挖基槽项目
B．挖土方项目
C．挖基础项目
D．挖基坑项目
123、单项选择题 建设单位将工程项目的全部管理工作，包括可行性研究、场地准备、规划、勘察设计、材料供应、设备采购、建设监理、工程验收等全部工作，都委托给工程项目管理专业公司的合同管理模式是()。P238
A.CM管理模式
B.设计-建造与交钥匙管理模式
C.BOT模式
D.工程托管模式
124、多项选择题 工程优质费是指施工企业按要求，超过国家规定质量标准创建优质工程，加大质量投入与质量管理发生的费用。根据现行广东省建设工程计价依据，在下列有关工程优质费的表述中，正确的有
A.工程优质要求应由发包人提出
B.工程达到优质标准应计算工程优质费
C.工程未达到优质标准不应计算工程优质费
D.招标工程要求工程优质，招标控制价应计算工程优质费
E.招标工程要求工程优质，招标工程量清单应开列工程优质费项目
125、单项选择题 工程造价的控制职能表现在（）。
A．对投资的控制
B．对工程质量的控制
C．对安全的控制
D．对进度的控制
126、单项选择题 在招投标中，双方签订合同内容不包括（）
A．双方权利、义务
B．双方各自赢利
C．质量与验收
D．合同价款与支付
127、单项选择题 工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是()
A、施工单位
B、设计单位
C、建设单位
D、监理单位
128、单项选择题 施工图设计阶段的计价是()。
A、投资预算
B、预算造价
C、概算造价
D、合同价
129、多项选择题 综合单价是由若干个计算出的项目的单价构成，计算正确公式为（）。
A．项目基价一定额人工费+定额材料费+定额机械费
B．材料费一∑(定额项目材料用量×材料市场价格)
C．材料费一∑(定额项目材料用量×材料预算价格)
D．人工费=定额项目工日数×综合平均日工资标准
130、单项选择题 以下属于竣工验收阶段的成本控制的是（）
A．及时办理工程结算
B．制定出科学先进、经济合理的施工方案
C．实行责任成本核算
D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况
131、单项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，金属面油漆工程量应以()计算。
A.质量
B.面积
C.系数
D.体积
132、多项选择题 湖南省建设工程工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，二般包括（）。
A．分部分项工程费
B．规费、税金
C．业主临时设施费
D．措施项目费
133、多项选择题 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，（）可停止施工，由（）承担违约责任。
A．承包人
B．招标人
C．中介机构
D．发包人
134、多项选择题 发、承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；（）；索 赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；（）；承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间；与履行合同、支付价款有关的其他事项等。
A．监理公司及总监的选定
B．发生工程价款争议的解决方法及时间
C．工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间
D．场内临时设施搭设地点
135、单项选择题 下列费用计人工程施工的直接成本的是（）。
A．施工现场管理人员工资
B．检验试验费
C．施工企业总部管理人员工资
D．施工现场工人工资
136、单项选择题 材料检验费属于（）。
A．预防成本
B．鉴定成本
C．内部故障成本
D．外部故障成本
137、单项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若已知建筑物外墙的凹凸面总长度为100m，则编制预算时安全挡板的每层工程量为()㎡。
A.200
B.232
C.208
D.210
138、单项选择题 关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是()
A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价
B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同
C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担
D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程
139、单项选择题 发包人通过施工总承包招标的方式确定甲企业中标，并与之签订了施工合同。在征得发包人同意后，甲企业将幕墙施工任务分包给了乙企业。在下列关于该工程总承包服务费的说法中，正确的是()。P244
A.甲企业应向发包人收取总承包服务费
B.甲企业应向乙企业收取总承包服务费
C.发包人应在招标控制价中计列总承包服务费
D.该工程不应计算总承包服务费
140、单项选择题 偿债基金系数可表示为（）。
A．(P／F，i，n)
B．(P／A，i，n)
C．(A／P，i，n)
D．(A／F，i，n)
141、单项选择题 GB50500-2003中的门窗油漆工程量按（）计算。
A、框外围平方米
B、洞口平方米
C、樘
D、展开面积
142、多项选择题 造价工程师有那些不予注册：()。
A、不具有完全民事行为能力;
B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年;
C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年;
D、吊销造价工程师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年;
E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的;
143、单项选择题 根据在再生产过程中的周转方式不同，投资可以分为()
A.直接投资和间接投资
B.生产经营性投资和非生产经营性投资
C.固定资产投资和流动资产投资
D.政府投资、企业投资和个人投资
144、单项选择题 有效控制工程造价应体现为以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。
A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段
145、多项选择题 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议（）。
A．按该工程保修合同执行
B．可以再规定范围内自由定价
C．竣工结算按合同约定办理
D．可以诉讼法律
146、单项选择题 以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为()
A、直接工程费+措施费+综合费用
B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费
C、人工费+机械费
D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单
147、多项选择题 按《广东省建设工程标准施工合同》(2009)规定，应由发包人完成的工作包括()。P44
A.提供工程进度计划表
B.办理土地征用与拆迁
C.办理施工许可证及其他施工所需证件
D.负责施工现场安全保卫工作
E.提供工程地质勘查资料
148、单项选择题 施工成本控制要以（）为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收人和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。
A．招标文件
B．工程承包合同
C．企业定额
D．预算定额
149、单项选择题 实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、以上合同类型均合适
150、单项选择题 下列不属于当事人违约造成索赔的是（）
A．国家政策法规的变化
B．工程师未及时发图纸
C．业主未提供约定的施工条件
D．施工方未按约定的时间完成施工
151、单项选择题 将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，按施工项目成本目标责任制的规定，评定成本计划完成情况和各责任单位的业绩，调动职工积极性的活动是（）。
A．施工成本控制
B．施工成本计划
C．施工成本核算
D．施工成本考核
152、单项选择题 单位工程竣工结算由（）编制，（）审查。
A．发包人；承包人
B．承包人；监理人
C．承包人；发包人
D．发包人；监理人
153、单项选择题 标底编制的主要作用是（）。
A．确定合同价格
B．评审投标人报价是否合理
C．指导投标人报价
D．控制施工图预算
154、单项选择题 内部收益率一般采取线性插值法求近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系（）
A．近似解>精确解
B．近似解<精确解
C．近似解一精确解
D．不能判断近似解与精确解的大小
155、单项选择题 已知营业税率为3%。某地区城乡建设维护税税率为5%，教育附加为3%，2010年1月1日开始按照2%开征地方教育附加，2010年1月1日前后的工程造价计算税率分别是()。1/(1-3%-3%*5%-3%*3%)-1=3.35%1/(1-3%-3%*5%-3%*(2%+3%))-1=3.41%
A.3.35%,3.41%
B.3.24%,3.30%
C.3.35%,5.35%
D.3.24%,5.24%
156、单项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有()。
A、第三方人员伤亡费用
B、承包人机械设备损坏费用
C、工程所需清理、修复费用
D、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
157、单项选择题 对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是()。
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、FIDIC合同条件
158、单项选择题 建筑工程造价应当按照国家有关规定，由()在合同中约定。
A.发包单位
B.承包单位
C.发包单位与承包单位
D.发包单位或承包单位
159、多项选择题 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商（）。
A．诉讼事宜
B．将该工程折价
C．或申请人民法院将该工程依法拍卖
D．承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
160、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。
A．发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的l0天内预付工程款
B．发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付通知
C．发包人收到承包工程要求预付的通知后依然不按要求预付，承包人可在发出通知l4天后停止施工
D．发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息
161、单项选择题 建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.一
B.两
C.三
D.四
162、单项选择题 下列指标是时间型指标的是（）。
A．净现值
B．净年值
C．投资回收期
D．投资利润率
163、单项选择题 造价工程师注册的有效期为()年。
A.0.5
B.1
C.2
D.3
E.5
164、单项选择题 投资估算一般分为（）
A、建设项目、单项工程、单位工程三个层次
B、单项工程、单位工程两个层次
C、单项工程、单位工程、分部工程三个层次
D、建设项目、单项工程里两个层次
165、单项选择题 在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。
A、项目特征
B、工程内容
C、计量单位
D、项目编码
166、多项选择题 根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，在下面有关指定分包的描述中，正确的有()。。
A.指定分包人可以实施、完成部分永久工程
B.指定分包人可以提供合同工程材料、工程设备和服务
C.承包人有义务接受发包人指定分包
D.指定分包人可以不与承包人签订合同，但必须与发包签订指定分包合同
E.指定分包人属于发包人的分包人
167、多项选择题 在以下变更事项中，属于工程变更的是()。P227
A.设计变更
B.进度计划变更
C.施工条件变更
D.付款方式变更
E.施工顺序变更
168、单项选择题 、《广东省实施<中华人民共和国招标招标法>办法对》对必须进行招标工程建设项目的规模标准进行规定，在下述选项中正确是()。P145
A.施工单项合同估算投资300万元人民币以上的
B.工程建设有关的设备，材料等货物采购单项合同估算价100万元人民币以上的
C.建筑面积3000㎡以上的
D.项目总投资在3000万元人民币以上的建设工程的土建工程主要设备购置、安装。
169、单项选择题 分部分项工程费计价是招标控制价编制的主要内容和工作，其实质是（）的组价问题。
A．组合单价
B．市场单价
C．综合单价
D．工料单价
170、单项选择题 下列哪种说法正确：（）
A．工程质量越高，故障成本越高
B．工程质量越高，故障成本越低
C．工程质量越高，鉴定成本越低
D．工程质量越高，预防成本越低
171、多项选择题 根据《建设工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，下列各项中不计算建筑面积的有()。
A.外墙外保温层
B.室外台阶
C.水塔
D.建筑物阳台
E.飘窗
172、多项选择题 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，在下列情况中，应计算成品保护的有()。
A.对原有装饰面的保护
B.对施工工作面的保护
C.对自己施工形成成品的保护
D.对其他承包人施工形成成品的保护
E.对自己购买成品的保护
173、单项选择题 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（）
A、单项工程
B、单位工程
C、分部工程
D、分项工程
174、单项选择题 在下列情况下，承包人工期不予顺延的是()
A、发包人未按时提供施工条件
B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h
D、不可抗力事件
175、多项选择题& 91Exam.orgnbsp; 工程建设其他费用中第一类为土地使用费，含有（）。
A．劳动安全卫生评价费
B．土地使用权出让金
C．土地征用及迁移补偿费
D．土地建设其他费用
176、多项选择题 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定,预制混凝土板(010412)的工程内容包括()。
A.构件的制作
B.构件的钢筋加工
C.构件的安装
D.构件的接头灌缝
E.构件的运输
177、单项选择题 下列费用中属于建筑安装工程中企业管理费的是（）
A、营业税
B、房产税
C、城市维护建设税
D、教育费附加
178、单项选择题 按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是()。
A、14天内
B、15天内
C、28天内
D、42天内
179、单项选择题 价值工程程序是指（）。
A．功能定义一功能评价一制定创新方案与评价
B．功能分析一成本分析一制定创新方案与评价
C．成本分析一功能分析一制定创新方案与评价
D．功能定义一功能整理一制定创新方案与评价
180、单项选择题 依据《中华人民共和国保险法》的规定，合同约定分期支付保险费的，投保人应当于合同成立时支付首期保险费，并应当按期支付其余各期的保险费。投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人超过规定的期限()日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。
A.15
B.30
C.45
D.60
181、单项选择题 依据《中华人民共和国保险法》的规定，投保人解除合同，已交足二年以上保险费的，保险人应当自接到解除合同通知之日起()日内，退还保险单的现金价值。
A.60
B.45
C.30
D.15
182、单项选择题 按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入()
A、直接费中的措施费
B、间接费中的规费
C、直接工程费中的材料费
D、间接费中的工具用具使用费
183、单项选择题 下列选项中，对税率中的累进税率的相关内容叙述正确的是()。
A.指对同一征税对象，不论其数额大小，均按照同一比例计算应纳税额的税率
B.累进税率又分为全额累进税率和超额累进税率，其中超额累进税率是以征税对象的全额，适用相应等级的税率计征税款
C.按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率
D.征税对象数额越大，税率越低
184、单项选择题 某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0、3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0、15、0、25、0、3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为()万元。
A、119、75
B、128、75
C、114、25
D、127、25
185、单项选择题 按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容()
A、运输损耗费
B、检验试验费
C、材料二次搬运费
D、采购及保管费
186、单项选择题 价值工程的基本工作程序不包括（）。
A．功能定义
B．功能评价
C．成本分析
D．制定创新方案与评价
187、单项选择题 按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()个月,应当重新办理开工报告的批准手续。P241
A.1
B.3
C.6
D.12
188、单项选择题 工程预付款的性质是一种提前支付的（）。
A．工程款
B．进度款
C．材料款
D．结算款
189、单项选择题 依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的，()。
A.应当向保险人支付手续费
B.保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人
C.保险人没收全部保险费
D.保险人把全部保险费退还给投保人
190、单项选择题 下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是()。
A、投资利润率
B、投资利税率
C、平均报酬率
D、内部收益率
191、单项选择题 根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的()内开工。
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月
192、单项选择题 在规定限额内分期分批领用，超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料，这种材料用量的控制方法是（）。
A．包干控制
B．计量控制
C．指标控制
D．定额控制
193、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。
A、2002年4月1日
B、2003年4月1日
C、2003年7月1日
D、2005年7月1日
194、多项选择题 《建设工程价款结算暂行办法》(财建(2004]369号)规定工程进度款结算方式有（）。
A．按月结算与支付
B．按季度结算与支付
C．按年结算与支付
D．分段结算与支付
195、单项选择题 下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是()
A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更
C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更
196、多项选择题 以下选项中哪个为编制投标报价的依据：（）。
A．《湖南省建设工程工程量清单计价办法》
B．施工现场情况、工程特点及常规施工方案
C．企业定额
D．工程建设其他费用定额
197、单项选择题 在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（）。
A．预测估计完成项目所需的总费用
B．分析比较结果以确定偏差的严重性和原因
C．采取适当措施纠偏
D．检查纠偏措施的执行情况
198、单项选择题 （）是指由业主根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A．投标报价
B．招标控制价
C．招标协商价
D．标底
199、单项选择题 某机场航站楼项目施工，在下列实施成本管理的措施中，（）属于施工成本管理的技术措施。
A．钢结构工程管理班子的任务分工
B．钢结构吊装成本目标分析
C．修订钢结构吊装施工合同条款
D．提出多个钢结构吊装方案
200、单项选择题 以下属于施工前期的成本控制的是（）。
A．加强施工任务单和限额领料单的管理
B．制定出科学先进、经济合理的施工方案
C．实行责任成本核算
D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况