时间:2017-10-11 05:50:16
1、单项选择题 根据《水利工程质量监督规定》（水建1997339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。
A.跟踪
B.巡视
C.抽查
D.旁站
2、多项选择题 微差爆破当装药量相等时，具有如下优点()
A.可减震1/3~2/3左右
B.有利于挖掘机作业
C.可节省炸药20%
D.对岩石的破碎效果更好
E.保护和减弱了开挖限界以外地震的破坏作用。
3、多项选择题 项目法人的法定代表人对竣工财务决算的（）负责。
A.准确性
B.真实性
C.完整性
D.快速性
E.安全性
4、单项选择题 根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是（）。
A.招标设计
B.项目建议书
C.可行性研究
D.预可行性研究
5、单项选择题 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，采用电力引爆法，装炮时距工作面()m以内时，应断开电源。
A.15
B.20
C.25
D.30
6、多项选择题 属于压缩关键工作持续时间的技术措施是()
A.增加工作面，组织更多的施工队伍
B.采用先进的施工机械
C.对所采用的技术措施给予经济补偿
D.改善劳动条件
E.采用更先进的施工方法以缩短施工过程的时间
7、问答题
某工程项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示（时间单位：周），各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费和表所示，其中H、L分别为施工临时道路的路基、路面工程。
8、单项选择题 水利工程建设项目施工监理的主要工作方法中，监理机构在承包人自行检测的同时独立进行检测，以核验承包人的检测结果的方法是（）。
A.自行检测
B.跟踪检测
C.平行检测
D.协调
9、单项选择题 经纬仪的操作步骤是()
A.照准——整平——对中——读数
B.照准——对中——整平——读数
C.整平——对中——照准——读数
D.对中——整平——照准——读数
10、单项选择题 球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口，一般适用于()施工。
A.穿越铁路、公路、河谷及地震区
B.大半径弯道直接安管
C.环境恶劣条件下
D.小管径直线铺设
11、单项选择题 某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，人工费为Ⅰ，材料费为Ⅱ，施工机械使用费用为Ⅲ，已知特殊地区施工增加费的费率为r，则特殊地区施工增加费为()。
A.Ⅰ×r
B.(Ⅰ+Ⅱ)×r
C.(Ⅱ+Ⅲ)×r
D.(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×r
12、单项选择题 地震荷载的大小与建筑物所在地区的()地震烈度有关。
A.地震动土压力
B.地震惯性力
C.地震烈度
D.地震震级
13、单项选择题 下列围堰中，()多为重力式。
A.土石围堰
B.混凝土围堰
C.草土围堰
D.钢板桩格形围堰
14、判断题 胆小管管壁由单层立方上皮所构成。（）
15、多项选择题 根据《水利工程建设施工监理规范》，水利工程建设监理单位资质等级分为（）。
A.专业甲级
B.甲级
C.专业乙级
D.乙级
E.丙级
16、多项选择题 铲运机按卸土方式可分为（）。
A.回转式
B.强制式
C.半强制式
D.自由式
E.自行式
17、单项选择题 施工截流方式中，为了充分发挥平堵水力条件较好的优点，降低架桥的费用，工程中可采用()的方式。
A.先立堵合龙，再平抛护底
B.先立堵、后架桥平堵
C.先平抛护底，再立堵合龙
D.先架桥平堵、后立堵
18、单项选择题 水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为()。
A、防洪限制水位
B、设计洪水位
C、正常高水位
D、防洪高水位
19、问答题
背景资料:
某水电站工程建设项目，基础处理采用混凝土灌注桩，主体工程为河床式电站。建设单位通过公开招标选择某监理单位承担施工监理任务。因该工程涉及基础处理、电站土建施工和机电安装工程，建设单位对工程发包提出了两种方案：一种是采用总承包模式，即由电站土建单位总承包，基础处理和机电安装列入总承包范围再进行分包。另一种是采用平行发包模式，即基础处理、电站土建施工、机电安装工程进行发包。机电安装工程中的发电机组由建设单位选定的供应单位负责运抵施工现场。
问题:
1.在上述两种发包模式下，对机电安装工程施工单位的资格考核应在何时进行?考核的主要内容是什么?
2.在上述两种发包模式下，机电安装工程施工单位对发电机组运抵施工现场是否可视为“甲供设备”?为什么?简要回答如何组织检查验收。
3.如果采用施工总承包模式，电站土建施工单位是否需要对基础处理和机电安装施工单位的旖工质量进行检查验收?为什么?
4.如果现场检查出发电机组不合格或发电机生产厂家延期供货，对正常施工进度造成影响，试指出在上述两种发包模式下可能会出现哪些主体之间的索赔。
5.在上述两种发包模式下，整个工程完工验收应由什么单位提出申请?
20、填空题 河流中的泥沙按其在水中的运动方式分为（）泥沙、（）泥沙和（）泥沙。
21、单项选择题 根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为()类坝的水库。
A.一
B.二
C.三
D.四
22、单项选择题 某水库电站施工中暂停施工通知应有（）签发。
A.主管部门负责人
B.项目法人单位负责人
C.监理单位负责人
D.总监理工程师
23、多项选择题 关于爆破材料的装卸、运输，下列说法正确的是()。
A、在装卸爆破器材时，汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10m
B、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理
C、装卸过程中驾驶员不得离开驾驶室
D、在雷电时间，若要装卸和运输爆破器材，必须采取专业的保护措施
E、同一车上装运两类不同性质的爆破器材时，层间必须垫软垫
24、单项选择题 水库工程《水库工程管理设计规范》中，山丘区大型水库的上游从坝轴线向上应不少于()m(不含工程占地、库区征地重复部分)。
A.100
B.150
C.200
D.250
25、单项选择题 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099-1999)，单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于()。
A.50m
B.100m
C.150m
D.200m
26、单项选择题 混凝土面板是面板堆石坝的主要防渗结构，厚度薄、面积大，在满足抗渗性和()条件下，要求具有一定柔性，以适应堆石体的变形。
A.耐久性
B.抗弯性
C.和易性
D.抗拉性
27、单项选择题 根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，公告正式媒介发布至发售资格预审文件(或招标文件)的时间间隔一般不少于()。
A.7日
B.7个工作日
C.10日
D.10个工作日
28、单项选择题 水利水电工程量计算的规则中，疏浚与吹填工程的疏浚工程量的计算，宜按（）。
A、设计水下方
B、建筑物砌体方
C、实际水下方
D、填筑量
29、单项选择题 在大地测量、城市和矿山测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛的应用的测量仪器是()。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.全球定位系统
30、单项选择题 主体工程开挖到建基面时，应及时实测建基面地形图，亦可测绘高程平面图，图上应标有().
A.建筑物开挖设计边线
B.分块线
C.建筑物开挖设计边线或分块线
D.建筑物轮廓线
31、多项选择题 根据《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129—2001，土石坝过渡料压实的检查项目包括（）。
A.干密度
B.含水率
C.颗粒级配
D.含泥量
E.砾石含量
32、多项选择题 下面堤放防渗加固技术中，适于在背水侧采用的方法有（）。
A.抛土式
B.放淤式
C.导渗沟法
D.灌浆法
E.贴坡排水法
33、单项选择题 当同一液体在同一管道中流动，当流速不同时，液体可有()两种不同的流态。
A.恒定流和非恒定流
B.层流和紊流
C.均匀流和非均匀流
D.渐变流和急变流
34、单项选择题 填方路基应事先找平，当地面坡度陡于()时，需修成台阶形式。
A.1：10
B.1：8
C.1：6
D.1：5
35、问答题
某施工企业与某地方县政府签订了一个BT项目，该项目为一总装机容量2.5MW的水电站，该工程由某地方负责初步设计审批后，由某施工企业与某县政府共同组建项目法人开展建设，两年后该工程已具备竣工验收条件。工程建设过程中发生如下事件：事件1：该施工企业在建设过程中主持验收了工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收等验收。事件2：经与该地方县水利局同意，不进行库区移民专项验收。
问题1．指出水电站建设工程按验收工作内容分有哪些？
2．指出事件1、事件2中有何不妥之处？并说明原因。
3．竣工验收分为哪些专项验收？
4．指出本工程竣工验收的负责单位；竣工验收委员会由哪些单位组成？
36、问答题
某水闸改建工程，共7孔，每孔净宽8.0m，主体工程包括闸室段、闸前防渗段、闸后消能工及两岸连接工程等。闸基防渗采用水平防渗铺盖与垂直防渗墙相结合的方式布置，闸室前端设置水泥深层搅拌防渗墙深8.0m，设计防渗长度56.86m，混凝土铺盖强度等级C25。启闭机房工作桥采用预制Ⅱ型梁结构，混凝土强度等级C30，支撑于墩顶排架上，其上布置启闭机房。施工中发生以下事件：事件1：深层搅拌防渗墙施工完成后，施工单位在指定的防渗墙中部钻孔，进行现场注水试验测定防渗墙的渗透系数，试验点数为2点。事件2：受吊装场地限制，工作桥采用现浇混凝土施工，在对模板及支架进行设计计算时，考虑了工作人员及浇筑设备、工具重量，以及振捣混凝土产生的荷载。事件3：施工单位对工序自检完成后，填写工序施工质量验收评定表，并报送监理单位，监理工程师签署了质量复核意见。事件4：施工单位按规定对混凝土试件进行了留置，经统计铺盖混凝土抗压强度保证率为93%，混凝土抗压强度最低值为22.3MPa，抗压强度标准差为4.5MPa，工作桥混凝土抗压强度保证率为92.5%，混凝土抗压强度最低值为28.5MPa，抗压强度标准差为4.8MPa。
【问题】1．指出并改正事件1中有关试验的不妥之处。
2．除事件2给出的荷载外，模板设计还应考虑哪些基本荷载？
3．工序施工质量验收评定，除事件3给出的资料，施工单位和监理单位还应分别提交哪些资料？
4．依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》（SL632--2012），判断事件4中铺盖混凝土和工作桥混凝土质量等级，并说明理由。
37、单项选择题 国家()等水准测量是普通水准测量。
A.一、二
B.二、三
C.三、四
D.二、三、四
38、单项选择题 重力坝坝体内部混凝土采用粉煤灰硅酸盐水泥的主要目的是（）。
A.提高强度
B.减少水化热
C.增加抗冻性
D.提高抗碳化性
39、问答题
背景资料
某水闸建筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m，共3孔，采用平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m，因闸室的总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m，净宽为24m，底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差，发生了质量事故。
问题
1.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，进行质量事故处理的基本要求是什么?
2.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，工程质量事故如何分类?分类的依据是什么?
3.工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面?
4.平板闸门的安装工艺一般包括哪几种?
40、问答题
某水库除险加固工程内容有：溢洪道的闸墩与底板加固，闸门更换；土坝黏土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。施工项目部根据合同工期、设备、人员、场地等具体情况编制了施工总进度计划并通过监理机构审核，绘制的时标网络图如下（单位：天）。
施工中发生如下事件：事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作第25天末才开始。事件2：C工作完成后发现底板混凝土出现裂缝，需进行处理，C工作实际持续时间为77天。事件3：E工作施工过程中吊装设备出现故障，修复后继续进行，E工作实际持续时间为17天。事件4：D工作的进度情况如下表。
问题1．指出计划工期和关键线路，指出C工作和D工作的自由时差和总时差。
2．分别指出事件1～事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。
3．根据事件4，计算D工作在第60天末，计划应完成的累计工作量（万元），实际已完成的累计工作量（万元），分别占D工作计划总工作量的百分比；实际比计划超额（或拖欠）工作量占D工作计划总工作量的百分比。
4．除A、C、E工作外，其他工作均按计划完成，计算工程施工的实际工期；承包人可向发包人提出多少天的延期要求。
41、多项选择题 对项目建设管理的稽察内容主要包括()。
A、项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理实施情况
B、初步设计审批，可研报告审批，前期施工准备情况
C、勘测设计单位质量保证体系，设计深度和质量，设计变更，现场设计服务情况
D、工程进度、形象面貌和实物工程量完成情况
E、设计、监理、施工、设备材料供应等有关单位资质和人员资格等情况
42、单项选择题 明洞主要分为()和棚式
A.拱式
B.端墙式
C.环框式
D.遮光式
43、多项选择题 根据《注册建造师执业工程规模标准》（试行），工程规模为（）的水库工程，其执业工程规模为中型。
A.大（2）型
B.中型
C.小（1）型
D.小（2）型
E.小（2）型以下
44、单项选择题 均质土坝土料压实的现场施工质量采用()控制。
A.相对密度
B.饱和密度
C.堆积密度
D.干密度
45、单项选择题 水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的类别共有（）类。
A.3
B.5
C.7
D.9
46、问答题
背景资料
某河道疏浚工程批复投资1500万元，项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》编制了施工招标文件，招标文件规定不允许联合体投标。
某投标人涕交的投标文件部分内容如下：
(1)投标文件由投标函及附录、授权委托书(含法定代表人证明文件)、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表和其他两项文件组成。
(2)施工组织设计采用80m3/h挖泥船施工，排泥区排泥，设退水口门，尾水由排水渠排出。
(3)拟将排水渠清理项目分包，拟分包情况表后附了分包人的资质、业绩及项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料。该投标人中标，并签订合同。施工期第1月完成的项目和工程量(或费用)如下：(1)完成的项目有：①5km河道疏浚;②施工期自然回淤清除;③河道疏浚超挖;④排泥管安装拆除;⑤开工展布;⑥施工辅助工程，包括浚前扫床和障碍物清除及其他辅助工程。(2)完成的工程量(或费用)情况如下：河道疏浚工程量按示意图(如图2～l6所示)所示计算(假设横断面相同);排泥管安装拆除费用5万元：开工展布费用2万元;施工辅助工程费用60万元。
问题
1.根据背景资料，指出该投标文件的组成文件中其他两项文件名称。
2.根据《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号)，投标文件中资格审查资料须提供的企业和人员证书有哪些?
3.排水渠清理分包中，分包人须提供的项目负责人等有关人员属于本单位人员的证明材料有哪些?
4.根据背景资料，施工期第l月可以计量和支付的项目有哪些?施工辅助工程中，其他辅助工程包括哪些内容?
5.若80m3/h挖泥船单价为l2元/m3，每月工程质量保证金按工程款的5%扣留，计算施工期第1月应支付的工程款和扣留的工程质量保证金。
47、多项选择题 土石坝施工机械的配置中，挖运组合机械主要有()。
A.挖掘机
B.推土机
C.铲运机
D.装卸机
E.运输机
48、单项选择题 帷幕灌浆施工过程中，控制浆液浓度变化的原则是()。
A.先浓后稀
B.先稀后浓
C.先稀后浓再稀
D.先浓后稀再浓
49、单项选择题 小型水电站施工，钢管四周埋设的锚筋直径不小于()。
A、10mm
B、20mm
C、30mm
D、40mm
50、单项选择题 在堤防工程的堤身填筑施丁中，碾压行走方向，应()。
A、平行于堤轴线
B、垂直于堤轴线
C、平行于堤脚线
D、垂直于堤脚线
51、单项选择题 下列材料中，不属于气硬性胶凝材料的是（）
A.石膏
B.水玻璃
C.石灰
D.水泥
52、单项选择题 根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099—1999)，单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于()。
A.50m
B.100m
C.150m
D.200m
53、单项选择题 根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是()。
A.最大干密度
B.压实重度
C.相对密实度
D.相对密度
54、多项选择题 通常使用的爆破方法中，()一般多用延长药包。
A.低爆破法
B.深孔爆破法
C.浅孔爆破法
D.洞室爆破法
E.预裂爆破法
55、单项选择题 根据《水利工程建设项目档案管理规定》（水办［2005］480号），建筑工程结构形式发生重大改变时，重新绘制的水利工程竣工图的竣工图确认章应由（）加盖。
A.施工单位
B.监理单位
C.项目法人
D.档案业务主管部门
56、单项选择题 均质土坝的土料是砂质黏土和壤土，要求其应具有一定的抗渗性和强度，其黏粒含量一般为()。
A、5%～10%
B、10%～30%
C、20%～40%
D、10%～40%
57、多项选择题 符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有()。
A.水库总库容8亿m3，装机容量100万kW
B.水库总库容8亿m3，保护农田面积600万亩
C.水库总库容12亿m2，保护农田面积300万亩
D.治涝面积300万亩，灌溉面积80万亩
E.治涝面积150万亩，灌溉面积120万亩
58、单项选择题 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)，施工组织设计中，某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0.8亿m3，则该围堰属于()级导流建筑物。
A.2
B.3
C.4
D.5
59、单项选择题 根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，不属于防洪区的是（）。
A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.防洪保护区
D.河道行洪区
60、单项选择题 在碾压土石坝坝体填筑中，各分段之间的接坡坡比应缓于（）
A.1：3
B.1：2
C.1：2.5
D.1：1
61、单项选择题 改善龙口水力条件的措施有()。
A.加大分流量
B.双戗截流
C.加大材料供应量
D.增加施工设备投入
62、单项选择题 水利水电工程施工中，按岩石坚固系数的大小将岩石分为()。
A.6级
B.10级
C.12级
D.16级
63、单项选择题 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SI252-2000），拦河水闸工程等级别的确定依据是（）过闸流量。
A.最大
B.设计
C.平均
D.最小
64、单项选择题 根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398—2007)，水利水电工程施工现场的噪声作业点至少每()测定一次A声级。
A.周
B.旬
C.月
D.季度
65、单项选择题 根据《水利工程质量监督管理规定》，质量监督机构的兼职质量监督员可来自承担该工程任务的()单位。
A.招标代理
B.监理
C.设计
D.施工
66、多项选择题 大体积建筑物内部的混凝土，应优先选用()水泥等，以适应低热性的要求。
A.矿渣硅酸盐大坝
B.矿渣硅酸盐
C.粉煤灰硅酸盐
D.火山灰质硅酸盐
E.普通硅酸盐
67、多项选择题 土石料场规划的基本要求是（）。
A.料场规划应考虑充分利用永久和临时建筑物基础开挖的碴料
B.料场规划应对主要料场和备用料场分别加以考虑
C.在规划料场实际可开采总量时，应考虑料场天然重度与坝体压实重度的差异
D.料场规划中应先考虑料场的清理过程
E.料场规划应把所需的备料准备齐全和完整
68、多项选择题 在防洪工程设施保护范围内，禁止进行()。
A、爆破
B、打井
C、捕鱼
D、取土
E、采石
69、多项选择题 水泥混凝土路面的优点是（）。
A.强度高
B.稳定性好
C.舒适度好
D.耐久性好
70、多项选择题 水利工程质量监督机构对承建其监督项目的施工企业进行核查的内容包括()等。
A.经营范围
B.质量认证证书
C.资质等级
D.资信证明
E.质量检查体系
71、单项选择题 根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)，在黏性土防渗体边角夯实部位的施工过程中，干密度及含水率应取样检测()次/每层。
A.2～3
B.4～5
C.6～7
D.8～9
72、单项选择题 根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工用水水价系指()的水价。
A.生产用水
B.生活用水
C.生产用水和生活用水
D.生产用水或生活用水
73、单项选择题 根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62--94），已 完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近（）m以内不得进行爆破作业。
A.20
B.30
C.50
D.100
74、多项选择题 根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条件包括()。
A.初步设计已经批准
B.项目法人已经建立
C.已办理报建手续
D.项目已列入水利建设投资计划
E.有关土地使用权已经批准
75、单项选择题 对于混凝土重力坝溢流面高程放样的精度，一般应().
A.与平面位置放样的精度相一致
B.大于平面位置放样的精度
C.小于平面位置放样的精度
D.要求较低，主要防止粗差的发生
76、单项选择题 根据《水利建设项目后评价管理办法》（水规计［2010］51号），下列内容中，不属于水利工程建设项目后评价的是（）
A.设计单位的自我评价
B.项目法人的自我评价
C.项目行业的评价
D.主要投资方的评价
77、多项选择题 轻型井点降水的适用条件().
A.黏土、粉质黏土、粉上的地层
B.含水层渗透系数Κ宜大于1.0m/d
C.基坑边坡不稳，易产生流土、流砂、管涌等现象
D.第四系含水层厚度大于5.0m
E.基坑地下水位超出基础底板或洞底标高不大于2.0m
78、单项选择题 关于堆石材料的质量要求，下列表述中，不正确的是()。
A.为保证堆石体的坚固、稳定，主要部位石料的抗压强度不应低于78MPa，当抗压强度只有49～59MPa时，只能布置在坝体的主要部位
B.石料硬度不应低于莫氏硬度表中的第三级，其韧性不应低于2kg·m/cm2
C.石料的天然重度不应低于22kN/m3，石料的重度越大，堆石体的稳定性越好
D.石料应具有抗风化能力，其软化系数水上不低于0.8，水下不应低于0.85
79、单项选择题 某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。09真题
A.重大质量事故
B.较大质量事故
C.一般质量事故
D.质量缺陷
80、问答题
某水闸工程施工标招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招标文件规定，仅对水泥进行价格调整，价格调整按公式△P＝P0（A+B×（F1/F2）-1）计算（相关数据依据中标人投标函附录价格指数和权重表）。工程质量保证金总额为签约合同价的5%，按5%的比例从月工程进度款中扣留。施工招标投标及合同管理过程中，发生如下事件：事件1：该工程可行性研究报告批准后立即进行施工招标。事件2：A、B、C、D、E五家投标人参与投标，A的投标文件所载工期超过招标文件规定的工期，评标委员会向其发出了要求澄清的通知。施工单位按时递交了答复，修改了工期计划，满足了要求。评标委员会认可工期修改。事件3：投标人B填报的施工临时工程分组工程量清单见下表。
事件4：发包人与C签订了施工承包合同，投标函附录价格指数和权重如下表所示。
工程实施中，三月份经监理审核的结算数据如下：已完成原合同工程量清单金额300万元，扣回预付款10万元，变更金额6万元（未按现行价格计价）。合同条款中关于双方的义务有如下内容：（1）负责办理工程开工报告报批手续。（2）负责提供施工临时用地。（3）负责编制施工现场安全生产预案。（4）负责直接管理暂估价项目承包人。（5）负责组织竣工验收技术鉴定。（6）负责提供工程预付款担保。（7）负责投保第三者责任险。事件5：经承包人申请，监理单位、发包人同意，闸门制作及安装工作由分包单位承担。监理单位发现闸门安装存在质量问题，向承包人下达了整改通知。承包人以该项工作已经监理单位批准，发包人同意分包为由，未接收整改通知，并建议监理单位直接向分包人下达整改通知。分包人按要求进行了处理，花费1万元。分包人完成分包工作后，向监理单位提出了支付申请。监理单位受理了申请但不同意分包人所提出的工程延期和费用补偿的要求。
【问题】1．根据水利水电工程招标投标有关规定，事件1、事件2的处理方式或要求是否合理，分别说明理由。
2．事件3中，A填报的施工临时工程分组工程量清单中，哪些工程项目或费用不妥？分别说明理由。
3．指出背景材料价格调整公式中A、B、Ft、F0、P0所代表的含义。分别说明工程质量保证金扣留、预付款扣回及变更费用在价格调整计算时，是否应计入P？计算3月份需调整的水泥价格差额。
4．事件5中，根据有关规定，分别指出监理单位、承包人做法的不妥之处，说明理由。
81、单项选择题 下列岩石中，属于水成岩的是（）。
A.花岗岩
B.石灰岩
C.玄武岩
D.石英岩
82、单项选择题 根据水利工程建设项目管理有关规定，项目后评价分()个层次组织实施。07真题
A.二
B.三
C.四
D.五
83、单项选择题 水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由()制备。
A.施工单位
B.监理单位
C.项目法人
D.质量监督机构
84、单项选择题 根据《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001，碾压式土石坝填筑时，下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是()。
A.防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工
B.防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工
C.防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工
D.无所谓
85、单项选择题 围堰的基本形式中，由圆木或方木叠成的多层框架、填充石料组成的挡水建筑物的围堰是()。
A.竹笼围堰
B.木笼围堰
C.土石围堰
D.钢筋桩格形围堰
86、单项选择题 《水土保持法》规定，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的()。
A.水土保持方案
B.防洪措施方案
C.移民迁建方案
D.洪水影响评价
87、多项选择题 水利工程法人验收包括（）。
A.单元工程验收
B.分部工程验收
C.单位工程验收
D.合同工程完工验收
E.竣工验收
88、问答题
某泵站加固改造工程施工内容包括：引渠块石护坡拆除重建、泵室混凝土加固、设备更换、管理设施改造等。招标文件按照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。某公司参加了投标，为编制投标文件，公司做了以下准备工作。工作1：搜集整理投标报价所需的主要材料和次要材料价格。其中，主要材料预算价格如下表所示。
工作2：根据招标文件中对项目经理的职称和业绩加分要求，拟定张×为项目经理，准备了张×的身份证、工资关系、人事劳动合同证明材料、社会保险证明材料、相关证书及类似项目业绩。工作3：根据招标文件对资格审查资料的要求，填写公司基本情况表、资格审查自审表、原件的复印件等相关表格，并准备了相关原件。经过评标，投标人A中标，发包人与A单位按照招标文件内置合同签订了施工承包合同，承包合同约定，大坝基础开挖工程可由A分包给B单位，合同工期为5周。开工5周以来的土石方开挖成本数据统计见下表。根据施工期相关规划，开挖处的部分土石料将用于回t填。
问题1．依据背景资料，分别简要说明B单位从开工至第1、2、3、4周周末进度和成本偏差情况以及第5周末成本的偏差情况。
2．依据背景资料，分别指出B单位"前5周大坝土石方开挖成本数据相关曲线示意图"中A、B、C三条曲线的名称。
3．指出土石方调配平衡是否合理的主要指标和土石方调配平衡的基本原则。
4．指出背景资料工作1主要材料预算价格表中，甲、乙、丙、丁、戊所代表的材料或单位名称。除表格所列材料外，为满足编制本工程投标报价的要求，该公司还需搜集哪些主要材料价格？
5．背景资料工作2中，该公司应准备张×的相关证书有哪些？为证明张×业绩有效，需提供哪些证明材料？背景资料工作3中，公司基本情况表后附的公司相关证书有哪些？除工作3中所提到的相关表格外，该公司为满足资格审查的要求，还需填写的表格有哪些？
89、单项选择题 在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都相同，或按一定的规律变化，这种误差称为（）。
A.系统误差
B.偶然误差
C.粗差
D.正态误差
90、单项选择题 水利工程建设项目管理“三项”制度不包括（）。
A.项目法人责任制
B.政府监督制
C.招标投标制
D.建设监理制
91、单项选择题 根据《水利水电工程施工招标文件》，下列属于发包人的义务和责任的是()。
A.提交履约担保证件
B.保证工程质量
C.及时进点施工
D.提供施工场地
92、多项选择题 处理疏浚泥土的方法有()等。
A.边抛法
B.水下抛泥法
C.水上抛泥法
D.吹填法
E.平铺法
93、单项选择题 水工建筑石材中的石灰岩属于（）
A.火成岩
B.变质岩
C.水成岩
D.玄武岩
94、单项选择题 经纬仪照准操作的正确步骤是（）。
A.目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标
B.粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标
C.物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标
D.粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标
95、单项选择题 基坑排水方式中，()适宜于地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖面，在国内已建和在建的水利水电工程中应用最多。
A.初期排水
B.明沟排水
C.人工降低地下水位
D.管井排水
96、单项选择题 根据《水电水利工程爆破施工技术规范》(DL/T5135—2001)，爆破器材仓库、储存室的位置、结构和设施须经主管部门批准，并经()认可。
A.质量监督部门
B.当地公安部门
C.项目法人
D.监理单位
97、单项选择题 根据水利部《关于印发工程建设安全生产监督导则的通知》（水安监［2011］475号），下列内容中，不属于对勘察（测）设计单位安全生产监督检查内容的是（）。
A.工程建设强制性标准执行情况
B.对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议
C.安全生产责任制建立及落实情况
D.对新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议
98、多项选择题 下列适用于软土地基处理的方法有（）。
A.开挖法
B.排水法
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.高压喷射灌浆
99、单项选择题 中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨料的含水状态一般以（）状态为基准。
A.饱和面干
B.干燥
C.气干
D.湿润
100、单项选择题 根据《关于贯彻落实（国务院关于坚持科学发展安生发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见）进一步加强水利安全生产工作的实施意见》（水安监【2012】57号），安生生产“三项建设”不包括（）。
A.法制机制体制
B.保障能力
C.监管队伍
D.安全文化
本案例第2问主要考查模板工程设计荷载计算。模板及其支撑结构要求具有足够的强度、刚度和稳定性，必须能承受施工中可能出现的各种荷载的最不利组合。模板及其支架承受的荷载分基本荷载和特殊荷载两类。基本荷载包括：①模板及其支架的自重；②新浇混凝土重量；③钢筋重量；④工作人员及浇筑设备、工具等荷载；⑤振捣混凝土产生的荷载；⑥新浇混凝土的侧压力。在计算模板及支架的强度和刚度时，应按下表选择不同的基本荷载组合进行设计计算。
本案例第3问主要考查工序施工质量验收评定的相关资料。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）工序施工质量验收评定应包括下列资料：①施工单位报验时应提交各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终验记录；工序中各施工质量检验项目的检验资料；施工单位自检完成后，填写的工序施工质量验收评定表。②监理单位应提交监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料（包括跟踪监测）；监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。本案例第4问主要考查混凝土性能质量标准。根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》，混凝土试件质量等级从抗渗性、抗压强度保证率、抗压强度最低值、抗压强度标准差、抗拉强度、抗冻性等指标进行评定。
；实际累计工作量应为0～60天的实际工作量累计，9+7+7+5+7+8+6+9+5+6=69万元，占计划总工作量
；实际比计划拖欠工作量65.8-60.5=5.3%。4.实际工期为219天，承包人可向发包人提出5天的延期要求。【考点解析】这是一道关于进度管理和索赔管理的题。主要考核网络计划工期的计算以及索赔的条件分析。本题中，事件1A工作拖延5天，C工作拖延12天，E工作拖延2天。其中A、E为关键工作，影响工期7天。C为非关键工作，但仅有10天的总时差，影响工期2天。共影响工期9天。故实际工期为219天。事件1责任方为发包人，可以提出延期要求，其余均为承包人责任，不可提出延期要求。
式中△P--需调整的价格差额。P--付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内。A--定值权重（即不调部分的权重）。B1，B2，B3，…，Bn--各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例。Ft1，Ft2，Ft3，…，Ftn--各可调因子的现行价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。F01，F02，F03，…，F0n--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。本案例第4问主要考查分包管理。根据《水利建设工程施工分包管理规定》（水建管[2005]304号），承包人是指已由发包人授标，并与发包人正式签署协议书的企业或组织以及取得该企业或组织资格的合法继承人。承包单位在履行分包管理职责时应注意以下几点：①施工分包，是指施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业，或者将劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动，但仍需履行并承担与发包人所签合同确定的责任和义务。②水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。③工程分包应在施工承包合同中约定，或经发包人书面认可。劳务作业分包由承包人与分包人通过劳务合同约定。④承包人和分包人应当依法签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中技术、经济条款。承包人应在分包合同签订后7个工作日内，送发包人备案。⑤除发包人依法指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
【考点解析】进度偏差=已完工程实际成本累计-已完工程计划成本累计成本偏差=拟完工程计划成本累计-已完工程计划成本累计2.A为拟完工程计划成本累计曲线；B为已完工程实际成本累计曲线；C为已完工程计划成本累计曲线。【考点解析】可以根据各曲线的最终累计值判别。最大值（57）对应的为已完工程实际成本累计曲线，最小值（51）对应的为已完工程计划成本累计曲线。3.判断土石方调配平衡是否合理的主要指标是运输费用或费用最小。土石方调配平衡的基本原则主要有料尽其用，事件匹配，容量适度。【考点解析】土石方平衡调配是否合理的主要判断指标是运输费用，费用花费最少的方案就是最好的调配方案。土石方调配可按线性规划进行。土石方调配需考虑许多因素，如围堰填筑时间、土石坝填筑时间和高程、厂前区管道施工工序、围堰拆除方法、弃渣场地（上游或下游）、运输条件（是否过河、架桥时间）等。土石方平衡调配的基本原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时间匹配和容量适度。（1）料尽其用开挖的土石料可用来作堤坝的填料、混凝土骨料或平整场地的填料等。前两种利用质量要求较高，场地平整填料一般没有太多的质量要求。（2）时间匹配土石方开挖应与用料在时间上尽可能相匹配，以保证施工高峰用料。（3）容量适度堆料场和弃渣场的设置应容量适度，尽可能少占地。开挖区与弃渣场应合理匹配，以使运费最少。4.甲代表钢筋；乙代表水泥；丙代表柴油；丁代表t或吨；戊代表m或立方米。还需要搜集整理价格的有：黄砂（沙）、块石、板枋（或木材）。【考点解析】基础单价是计算建筑、安装工程单价的基础，通常包括人工预算单价，材料预算价格，电、风、水预算价格，施工机械台时费，砂石料单价，混凝土材料单价。水利工程中的主材（钢材、木材、水泥等）和地方三材（块石、黄砂、碎石）所占比重大，用量多，对于造价的影响大，一般需编制材料预算价格。材料预算价格是指购买地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项，个别材料若规定另计包装费的另行计算。题中，水泥、柴油、钢筋均属主材，其市场价格及单位是常识，且有明显差异；黄砂（沙）、块石和碎石是地方三材。上述知识是水利工程造价管理知识中的基本概念，需要掌握。至于板枋（或木材）属于混凝土工程施工必备之材料。需要指出的是，答案所列还需要搜集整理价格仅指主要材料，其他材料属于次要材料，是一个特定概念，不可混淆。5.（1）应准备的张×证书包括：职称聘任证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证书。（2）证明业绩有效的资料有：业绩项目的中标通知书、合同协议书、合同工程完工证书或竣工（验收鉴定）证书。（3）后附的公司证书包括营业执照、资质证书、安全生产许可证。（4）应填报的资格审查资料表还包括：近5年完成的类似项目情况表、正在施工和新承接的项目情况表、近3年发生的诉讼及仲裁情况、近3年财务状况表。【考点解析】招标人可以对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查分为资格预审和资格后审。项目经理资格是施工招标主要资格审查因素。根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《水利水电工程注册建造师执业工程范围和执业工程规模标准》，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书，并属于投标人本单位人员。业绩一般指类似工程业绩。业绩的类似性包括功能、结构、规模、造价等方面，应根据招标项目具体特点，约定在招标文件中。业绩以合同工程完工证书颁发时间为准。根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），投标人须填报的资格审查资料规定如下：（1）"投标人基本情况表"应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。（2）"近3年财务状况表"应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。（3）"近5年完成的类似项目情况表"应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（4）"正在施工和新承接的项目情况表"应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（5）"近3年发生的诉讼及仲裁情况"应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。（6）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，第1项至第5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。需要指出的是，根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），上述资格审查证明资料一般统一要求在"招标文件第八章原件复印件"中。投标人在资格审查自审表中先自审，最终审查结果由评标委员会认定。