时间:2025-02-17 05:46:48
1、单项选择题 开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。
A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可
2、单项选择题 无粘结预应力钢筋混凝土施工工艺不正确的是()。
A.无粘结预应力钢筋应采用两端同时张拉
B.先铺设的先张拉，后铺设的后张拉
C.可采用一端张拉的方式
D.做好端部锚头的防腐出理，避免与大气接触造成锈蚀
3、单项选择题 某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）
A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务
D.自行分配取得任务
4、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除事件一中的内容外，《项目管理实施规划》还应包含哪些内容（至少列出五项）？
5、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下,若其他条件相同，临界力最大的是()
A.—端固定一端自由
B.—端固定一端铰支
C.两端固定
D.两端较支
6、单项选择题 对跨度不小于()m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。
A、2
B、3
C、4
D、5
7、多项选择题 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。
A.宜分段分层连续浇筑.
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4-5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
8、单项选择题 投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止
B.提交投标文件
C.提交投标保证金
D.确定中标结果
9、单项选择题 平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
10、单项选择题 下列流水施工参数中,不属于时间参数的是（）。
A、流水节拍
B、流水步距
C、工期
D、流水强度
11、单项选择题 公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
12、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.提高混凝土的抗渗性
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的耐久性
E.提高混凝土的抗裂性
13、多项选择题 炻质砖的技术要求为()。
A、尺寸偏差
B、表面质量
C、物理性能
D、化学性能
E、平面度允许公差
14、单项选择题 水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
15、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
16、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
17、单项选择题 应根据使用说明书中的要求对呼吸防护用品定期检查、维护，并进行清洗和消毒，放入密封袋内存储。空气呼吸器的气瓶每（）年应送有资质的单位检验1次。
A.1年
B.2年
C.3年
18、单项选择题 下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。
A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3
19、多项选择题 21、关于钢筋工程，下列说法正确的有()。
A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种
B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16mm
C.当受压钢筋直径大于28ram时，不宜采用绑扎搭接接头
D.矩形柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩与模板成45。
E.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，梁顶面主筋间的净距要有30mm
20、单项选择题 砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口宽度最大值是()。
A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
21、单项选择题 某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。
A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖
22、单项选择题 气体检测仪每次使用前，使用人都要利用（）对仪器气体传感器的完好性进行实验检查。
A.检测法
B.调零法
C.吹气法
23、多项选择题 下列费用中，属于直接费的有（）。
A.人工费
B.材料费
C.施工机械使用费
D.规费
E.企业管理费
24、单项选择题 测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
25、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
26、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
27、单项选择题 为保证气体检测仪的测量精度及测试效果，（）应送到检测机构进行1次检测，并做好检测记录。
A.每半年
B.每年
C.每两年
28、多项选择题 常用水泥的选用中，配制有耐磨性要求的混凝土优先选用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、火山灰水泥
E、粉煤灰水泥
29、不定项选择 防水卷材的主要性能包括()。
A、防水性
B、机械力学性能
C、温度稳定性
D、阻燃性
E、柔韧性
30、单项选择题 正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。
A、2
B、3
C、4
D、5
31、单项选择题 有限空间作业监护者应（）及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。
A.安全交底
B.清点人数
C.检查工具
32、单项选择题 —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
33、多项选择题 不得设置脚手眼的墙体或部位有()。
A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B、宽度小于1m的窗间墙
C、梁或梁垫下及其左右500mm范围内
D、过梁上与过梁成45。角的三角形范围内
E、砌体门窗转角处450mm范围内
34、单项选择题 对已浇筑完毕的混凝土采用自然养护，应在混凝土()开始。
A.初凝前
B.终凝前
C.终凝后
D.强度达到1.2N/mm2以后
35、单项选择题 对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。
A.7
B.11
C.14
D.15
36、多项选择题 水泥砂浆铺抹前，基层的表面应()。
A.坚实、平整
B.粗糙、洁净
C.充分湿润，无积水
D.施工缝与变形缝相结合
E.用与防水层相同的砂浆将表面的孔洞、缝隙堵塞抹平
37、单项选择题 裱糊前应用()涂刷基层。
A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料
38、单项选择题 根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。
A.初凝时间均不得短于40min
B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h
C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12h
D.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于12h
39、单项选择题 重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。
A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离
40、多项选择题 建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括()。
A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置
B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地
C.垂直运输设备的平面位置，脚手架、防护棚位置
D.材料、半成品的加工场地;大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地
E.图例、比例尺、方向及方向标记
41、单项选择题 砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口最大宽度为（）
A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
42、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
43、单项选择题 下列关于措施项目清单的说法，错误的是()。
A.措施项目清单为可调整清单
B.投标人对招标文件中所列的措施项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减
C.措施项目清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用
D.措施项目发生时投标人可提出调整
44、单项选择题 下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（）。
A.先深后浅
B.先小后大
C.先短后长
D.自四周向中间进行
45、名词解释 围护结构
46、单项选择题 工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。
A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程
47、单项选择题 关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是()。
A、砌筑时必须设置皮数杆、拉水准线
B、上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝处设置500m长2φ6拉结钢筋
C、水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm
D、砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露端面，并坐中于横墙砌块
48、单项选择题 T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。
A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排
49、单项选择题 在已浇筑的混凝土强度未达到()以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。
A.1.2N/mmz
B.2.5N/mm2
C.设计强度的259，6
D.设计强度的50%
50、多项选择题 下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是()。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.质押权
E.商业秘密
51、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
52、单项选择题 进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。
A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单
53、名词解释 三皮砖及其腰线
54、单项选择题 在装修材料的分类和分级中，()装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。
A、复合型
B、简单型
C、磨合型
D、基础型
55、多项选择题 基坑(槽)开挖专项施工方案的主要内容有()
A.放坡要求、分层开挖深度
B.开挖时间、开挖顺序、进度计划
C.支护结构设计
D.机械选择、劳动力配备
E.降水措施及监测要
56、多项选择题 下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。
A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用
57、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
58、单项选择题 在水泥砂浆中掺入石灰膏，配成混合砂浆，可显著提高砂浆的和易性，这体现了石灰的()技术性质。
A、保水性好
B、耐水性好
C、硬化快
D、吸湿性强
59、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
60、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
61、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.碱骨料反应
D.抗辐射
E.混凝土的碳化
62、单项选择题 当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C.板中的无粘结筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
63、单项选择题 关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是()。
A.从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
B.从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
C.从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
D.从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
64、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
65、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
66、多项选择题 工程造价等于不舍税工程造价加上()。
A.增值税
B.营业税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
E.利润
67、单项选择题 生产性建设工程项目总投资包括建设投资和()。
A.建筑安装工程费
B.建设期利息
C.铺底流动资金
D.工程建设其他费用
68、单项选择题 建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是()。
A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测
B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测
C.修改设计，重新制作试件后重新检测
D.更换材料，重新制作试件后重新检测
69、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
70、单项选择题 施工项目安全生产的第一责任人是（）。
A.企业安全部门经理
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.项目安全总监
71、多项选择题 在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。
A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁
72、填空题 强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。
73、单项选择题 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经()签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目，负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包摹位项目负责人
74、单项选择题 下列金属框安装做法中，正确是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
75、多项选择题 关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有()。
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工
B.混凝土养护时间不得少于28d
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥
E.混凝土采用补偿收缩混凝土
76、单项选择题 钢结构安装时，螺栓的紧固次序应()进行。
A.从两边对称向中间
B.从中间开始，对称向两边
C.从一端向另一端
D.从中间向四周扩散
77、单项选择题 下列各项中哪项不属于财务分析的方法()。
A.会计分析
B.比率分析
C.因素分析
D.比较分析
78、多项选择题 以下有关新建民用建筑节能规定，叙述正确的是()。
A.施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
B.建设单位不得明示设计单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计
C.工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正。
D.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。
E.正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为10年。
79、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
80、单项选择题 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。
A.严寒地区
B.寒冷地区
C.温和地区
D.炎热地区
81、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
82、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
83、单项选择题 监护者应将评估检测数据、准入检测数据和分级结果，告知作业者并（）。
A.通知工作许可人
B.指定工作负责人
C.履行签字手续
84、单项选择题 当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是()。
A.北京仲裁委
B.天津仲裁委
C.深圳仲裁委
D.阳谷县仲裁委
85、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
86、单项选择题 ()是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。
A.职业病
B.工程质量通病
C.工程质量事故
D.风险源
87、单项选择题 单位重量小于()g/m2的纸质，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
A、100
B、200
C、300
D、400
88、名词解释 内墙和外墙
89、多项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的()，施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。
A.深基坑
B.脚手架工程
C.拆除、爆破工程
D.地下暗挖工程
E.高大模板工程
90、单项选择题 关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。
A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
91、单项选择题 有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的（），并配备相应的救援器材。
A.专项救援预案
B.专项作业方案
C.专项防范措施
92、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
93、单项选择题 生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质
94、单项选择题 施工项目成本核算，每一月为一个核算期，核算在()进行。
A.月初
B.月中
C.月末
D.随时
95、问答题
背景：
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为3层连体车库，地上24层，其中：裙房6层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔故地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了《施工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标;编制安全措施计划;实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了《安全措施计划》。内容有工程概况;管理目标;组织机构与职责权限;规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调查法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒(跌倒);人员从高处坠落(包括从地平处坠人深坑);工具、材料等从高处坠落;头顶以上空间不足;用手举起搬运工具、材料等有关的危险源;与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源;车辆危险源，包括场地运输和公路运输;火灾和爆炸;邻近高压线路和起重设备伸出界外;吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
问题：
(1)本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些?
(2)本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些?
(3)事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些?
(4)事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些?
(5)事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些?
(6)事件三中，施T现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些?
96、问答题
某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下1层，地上16层。施工单位(以下简称“乙方”).与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误1d，分包方应赔偿损失l万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误1d，供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图2—15所示。
施工过程中发生了以下事件。
事件1：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5d，因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件2：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10d，直接经济损失20万元。
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3d，直接经济损失0.8万元。
事件4：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9d，直接费用增加3万元。
事件5：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30d，直接费损失0.5万元。
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款
是多少万元。5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6.如果只有室内装修工程有条件压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?
97、单项选择题 《申请单》所列的批准人、许可人、（）三者不得兼任。
A.监护人
B.申请人
C.工作票签发人
98、问答题
某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做垫层、砌基础、回填土四个施工过程，三个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段上的持续时间为挖土方4d，做垫层1d，砌基础5d，回填土3d根据该工程所绘制的双代号网络图如下图所示。问题：
(1)请指出该网络图中存在的错误并改正，计算该网络计划的工期。
(2)简述网络计划的应用程序。
(3)简述双代号网络计划的排列方法。该网络计划是按哪种排列法?
(4)简述双代号网络计划关键线路的确定方法，确定该网络计划的关键线路，并在图上用双线标出。
(5)计算在第5周末进行检查时累计完成造价是多少?按净值法计算其进度偏差是多少?
(6)如果后续工作按计划进行，试分析A、B、C、D四项工作对网络计划工期的产生什么影响?
99、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？
100、问答题
某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
【问题】
1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先选用，哪些不宜使用？
2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施？
3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否？简述理由。
4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。
5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析，并提出治理措施。
101、多项选择题 塑钢门窗的特性有()。
A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃
102、单项选择题 参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。
A.6
B.7
C.8
D.9
103、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
104、单项选择题 人民法院适用普通程序审理的一审案件，应当在立案之日起()内审结。
A.20日
B.1个月
C.3个月
D.6个月
105、单项选择题 不属于专业承包资质类别的是()。
A.建筑幕墙
B.电梯安装
C.混凝土作业
D.钢结构
106、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据事件五，写出本工程的竣工验收日期应该是哪一天？并计算工程结算总价是多少万元？
107、单项选择题 关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是()。
A.在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设
B.连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C15
C.预埋件的锚筋应置于混凝土构件最外排主筋的外侧
D.隐蔽工程验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等
108、单项选择题 有限空间现场（）员应具有特种作业资格操作证书。
A.作业人员
B.监护人
C.许可人
109、多项选择题 构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。
A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏
110、单项选择题 陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小于()、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
111、单项选择题 年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是()。
A.2.00%，8.00%
B.2.00%，8.24%
C.2.06%，8·00%
D.2.06%，8.24%
112、单项选择题 地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。
A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时
113、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
114、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施丁方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m,不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护l0d巳完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料；室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
【问题】
1.指出事件一中做法的不妥之处？为什么？
2.事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置？
3.事件三中，施工单位说法是否正确，为什么？
4.指出事件四中不正确的做法？并分别给出正确做法。
115、单项选择题 深基坑工程中无支护结构的挖土方案是()。
A、放坡挖土
B、中心岛式挖土
C、盆式挖土
D、逆作法挖土
116、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
117、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
118、单项选择题 有限空间管理单位不具备地下有限空间作业安全生产条件的，（）实施地下有限空间作业。
A.不应
B.可以
C.经主管部门同意后可以
119、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
120、问答题 某高档高层综合楼总高度78.6m，在四层设有一个可容纳150人的放映厅，消防设计设有火灾自动报警装置和自动灭火系统。放映厅设有两个疏散口，其中一个是直通一楼的不带外窗的暗楼梯问。顶棚为刷有防火涂料的木夹板，墙面为多彩涂料和软包。
121、单项选择题 混凝土的立方体抗压强度为fcu，棱柱体抗压强度fc，抗拉强度为ft，则同一混凝土的强度次序为()。
A.fc>fcu>ft
B.fcu=fc>ft
C.fcu>ft>fc
D.fcu>fc>ft
122、多项选择题 结构螺栓连接施工质量的说法，正确的有()。
A.普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行
B.普通螺栓作为永久性连接螺栓的大型接头，宜采用复拧
C.高强度螺栓安装时可先用安装螺栓和冲钉，也可用高强度螺栓兼做安装螺栓
D.高强度螺栓的紧固顺序从节点中间向边缘施拧E.高强度螺栓初拧和终拧应按相反的顺序进行，以使所有螺栓都均匀受力
123、名词解释 山墙泛水
124、单项选择题 作业者应站在地下有限空间外（）开启出入口，进行自然通风。
A.任意位置
B.上风侧
C.下风侧
125、单项选择题 一般建筑工程，通常先布设（），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。
A.高程控制网
B.城市控制网
C.轴线控制网
D.施工控制网
126、多项选择题 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。
A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
127、多项选择题 混凝土的自然养护方法有()。
A.覆盖浇水养护
B.塑料布覆盖包裹养护
C.养生液养护
D.蒸汽养护
E.升温养护
128、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
129、单项选择题 根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。
A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费
130、单项选择题 装修材料燃烧性能分级正确的是（）。
A.A级：不燃性
B.B级：阻燃性
C.C级：可燃性
D.D级：易燃性
131、单项选择题 根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。
A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢
132、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
133、单项选择题 天然花岗岩是（）。
A、聚乙烯塑料
B、聚氯乙烯塑料
C、聚苯乙烯塑料
D、环氧树脂塑料
134、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
135、单项选择题 计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。
A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率
136、单项选择题 同一天内，如果()发生变化，需重新办理动火审批手续。
A.动火地点
B.焊接人员
C.焊接工艺
D.看火人
137、单项选择题 对于复利计息方式的理解，不正确的是()。
A.一般来说，同一笔贷款利率和计息周期都相同，用复利算出的金额比单利多
B.本金越大，利率越高，计息周期也多，复利计息和单利计息的差别更小
C.复利计息有间断复利和连续复利之分
D.复利计息比较符合资金在社会再生产过程中的实际情况
138、单项选择题 下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。
A.和易性
B.可泵性
C.安定性
D.保水性
139、单项选择题 实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
140、单项选择题 轻钢龙骨轻质板墙在阻隔撞击声时，应在轻钢龙骨与主体结构的连接之间加()材料。
A、弹性膨胀
B、刚性防水
C、柔性防水
D、弹性阻尼
141、多项选择题 基坑(槽)在回填土施工过程中，应检查()。
A.排水措施
B.每层填筑厚度
C.回填土含水量
D.标高
E.边坡坡度
142、多项选择题 对价值工程的判断，正确的是()。
A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值
143、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
144、单项选择题 下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
145、单项选择题 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。
A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验
146、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
147、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
148、单项选择题 已知某项目的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该项目的年经营成本为()万元。
A.1750
B.1650
C.1350
D.650
149、单项选择题 地下有限空间气体环境复杂时，作业单位宜（）具有相应检测能力的单位进行检测。
A.委托
B.指定
C.安排
150、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
151、多项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。
A.重要工程的基坑
B.支护结构做主体结构一部分的基坑
C.开挖深度8m的基坑
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
152、单项选择题 采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。
A、夹层
B、钢化
C、钢化中空
D、钢化夹层
153、单项选择题 采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。
A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
154、名词解释 挑廊
155、单项选择题 相关国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于()min。
A、30
B、40
C、45
D、50
156、多项选择题 结构设计的极限状态包括()极限状态。
A.承载力
B.正常使用
C.正常维修
D.超限使用
E.正常施工
157、单项选择题 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
158、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
159、单项选择题 有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
160、单项选择题 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.净片玻璃
D.钢化夹层玻璃
161、多项选择题 根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输
B.人员伤害
C.房屋权属
D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
162、多项选择题 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。
A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
163、单项选择题 木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水
164、多项选择题 下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
165、多项选择题 钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是()。
A.喷丸法
B.酸洗法
C.砂轮打磨法
D.钢丝刷人工除锈法
E.瞄拉法
166、单项选择题 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。
A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量
167、多项选择题 建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。
A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分
168、单项选择题 采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。
A.1
B.2
C.3
D.4
169、多项选择题 多层砌体房屋的抗震构造措施有()。
A、设置钢筋混凝土构件柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性
B、设置的钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，可以增强房屋的整体性，改善房屋的抗震性能，提高抗震能力
C、强化楼体间的整体性
D、加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接
E、加强楼梯间的整体性
170、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
171、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
172、单项选择题 纬仪主要由()组成。
A.三脚架、照准部和刻度盘
B.基座、照准部和三脚架
C.照准部、刻度盘和基座
D.刻度盘、基座和三脚架
173、单项选择题 网络计划的优化目标不包括()。
A.工期目标
B.费用目标
C.资源目标
D.进度目标
174、单项选择题 我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计
A、4、5、6和7
B、5、6、7和8
C、6、7、8和9
D、7、8、9和10
175、多项选择题 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
176、单项选择题 严寒地区使用的钢材应选用（）。
A、脆性临界温度低于环境最低温度的钢材
B、脆性临界温度高于环境最低温度的钢材
C、脆性临界温度与环境最低温度相同的钢材
D、强度高、塑性好、质量等较好的钢材
177、多项选择题 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用()。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
E、机械固定法
178、单项选择题 厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用（）施工。
A.热粘结剂法
B.热熔法
C.冷粘法
D.自粘法
179、多项选择题 多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。
A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝
180、单项选择题 钢材的下列化学成分中，()为有害元素。
A.碳
B.磷
C.硅
D.锰
181、单项选择题 防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于()天。
A.7
B.14
C.21
D.28
182、单项选择题 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的正确技术要求是()。
A.每块玻璃板块下端应设置两个铝合金或不锈钢托条
B.固定玻璃板块的压块或勾块，其间距不应大于450mm
C.玻璃板块应采用自攻螺钉固定
D.玻璃幕墙开启窗的开启角度不应大于45°，开启距离不应大于300mm
183、单项选择题 下列对工程项目管理方式的认识正确的是()。
A.PM指项目管理承包，而PMC指项目管理服务
B.项目管理服务指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性报告，进行可行性分析和项目策划
C.项目管理承包指在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行等服务，代表业主对工程项目技能型质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制
D.工程项目管理承包企业一般应按合同约定承担相应管理责任
184、单项选择题 下列墙体中，可以留设脚手眼的是()。
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.料石清水墙
D.加气混凝土墙
185、单项选择题 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。
A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料
186、单项选择题 楼梯面层施工时，楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差应()。
A.不大于10mm
B.不大于12mm
C.不大于15mm
D.不大于20mm
187、多项选择题 在卫生方面，施工现场应配备常用的()。
A.止血带
B.绷带
C.轮椅
D.消毒液
E.担架
188、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
189、多项选择题 货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。
A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款
190、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
191、多项选择题 受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有（）。
A.HPB235级钢筋末端应作180度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍
B.当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求
C.钢筋作不大于90度的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径
E.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于l20度；对有抗震等要求的结构，应为135
192、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
193、多项选择题 高温施工混凝土配合比调整的因素有()。
A.环境温度
B.湿度
C.风力
D.混凝土初凝时间
E.采取的温控措施
194、多项选择题 常用砌筑用砖中，烧结普通砖按主要原料可分为()。
A、黏土砖
B、煤矸石砖
C、煤渣砖
D、粉煤灰砖
E、页岩砖
195、单项选择题 结构的安全性、适用性和耐久性概括称为结构的()。
A.合理性
B.可行性
C.科学性
D.可靠性
196、单项选择题 关于门窗与墙体结构的连接，下列叙述中错误的是()。
A.门窗应注意门窗框与墙体结构的连接，接缝处应避免刚性接触，应采用弹性密封材料
B.金属保温窗的主要问题是结露，应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理，以蜴提高金属框内表面的温度，达到防止结露的目的
C.为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层厚度应相同，且平行放置
D.防火门窗应按防火规范要求制作，玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间，其窗应考虑自动泄压防爆功能
197、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
198、名词解释 阴角线、压顶线
199、单项选择题 下列对施工资源管理描述不正确的是（）
A.施工资源管理分为施工企业的资源管理和施工项目的资源管理，两者所属范畴不同
B.施工项目的施工资源管理就是在施工开始前对资源分配和进度计划的确定和编制
C.施工企业的施工资源管理的目的是针对企业生产或经营所涉及的资源的管理
D.施工资源管理的目的是通过施工资源的合理配置，为实现项目目标提供资源保证
200、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
201、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
202、多项选择题 按滑移时外力作用方向，可分为()。
A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法
203、单项选择题 在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
A.1
B.2
C.3
D.5
204、单项选择题 有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。
A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒
205、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
206、问答题
某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。
207、多项选择题 塑料面层的工艺流程包括()。
A、基地处理
B、弹线
C、铺衬垫
D、刷底胶
E、铺塑料板
208、单项选择题 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
209、单项选择题 工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。
A.4
B.8
C.7
D.5
210、多项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15内向工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门备案
B.装饰装修工程保修期为两年
C.房屋拆迁应当以通知的形式预以公布
D.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
E.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板
211、问答题
某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。
212、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
213、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 按照《建筑施工安全检查标准》基坑工程检查评分表的要求，针对本基坑工程，总承包单位应检查的保证项目有哪些（至少列出四项）？
214、问答题
某社区活动中心工程，三层框架结构，无地下室，总建筑面积2417m2,层高均为4-5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好，设计为放大基础加地连梁，房心回填土后夯实，再做首层地面。
在一层顶梁板施工时，钢筋制安、模板支设完毕，开始浇筑混凝土，当混凝土浇筑约1/3时，突遇大暴雨，混凝土浇筑暂停，留置施工缝；待天气好转后，进行剩余混凝土浇筑。
该层模板拆除后，发现整层楼板下陷，两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查，大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层，致使模板底支架基础发生沉降，导致整个支撑系统不均匀变形，刚浇筑的楼板均下陷、混凝土大量开裂。
【问题】
1.本案例中，第二次浇筑混凝土时施工缝处处理应符合哪些规定？
2.本工程中柱、梁（主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置？
3.现浇混凝土工程模板与支撑系统部分的安全隐患的主要表现形式有哪些？
4.针对本案例发生的质量问题，简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些。
215、单项选择题 在资金等值计算中，(F/A，i，n)表示()。
A.一次支付终值系数
B.一次支付现值系数
C.等额分付终值系数
D.等额分付现值系数
216、单项选择题 其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
217、多项选择题 关于地面工程基层铺设的做法，正确的有()。
A.灰土垫层采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设
B.三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设
C.四合土垫层采用水泥、石灰、粉土与碎砖的拌合料铺设
D.炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设
E.水泥混凝土垫层铺设，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层设置伸缩缝
218、单项选择题 A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。
A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门
219、多项选择题 房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
220、多项选择题 某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式
B.每搭设完15m进行一次检查和验收
C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收
D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除
E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业
221、多项选择题 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
222、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
223、单项选择题 下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是()。
A.采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
224、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
225、多项选择题 跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁板，支模时应按设计要求，当设计要求时，起拱高度可以采用()mm。
A、4
B、6
C、12
D、18
E、24
226、单项选择题 混凝土的抗渗强度用符号()表示。
A.M
B.MU
C.P
D.F
227、多项选择题 主要采用镐进行开挖，并配合其他方法开挖的土石类别有()
A.二类土
B.三类土
C.四类土
D.五类土
E.六类土
228、问答题
某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了“建设工程施工合同”，A与C也签订了联合承包工程的协议。
【问题】
1.简述施工招标的公开招标程序。
2.在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?
3.从上述资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?
4.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?
229、单项选择题 合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。
A．3%
B．6%
C．9%
D．12%
230、多项选择题 水准仪主要由()三个主要部分组成。
A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座
231、单项选择题 不能作为饮用热水管的是()
A.铝塑复合管
B.PVC—C管
C.PVC—U管
D.PEX管
232、多项选择题 下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。
A.选用低水化热的水泥
B.提高水灰比
C.提高混凝土的入模温度
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护
E.采用二次抹面工艺
233、单项选择题 下列计息说法中不正确的一项是()。
A.当计息周期小于一年时，就出现名义利率和有效利率的概念
B.有效利率比名义利率更能体现资金的时间价值
C.有效利率可能等于名义利率
D.当每年计息周期M>1时，名义利率大于有效利率
234、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是()。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
235、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
236、多项选择题 经批准临时占用城市道路的，占用人不得损坏城市道路;占用期满后，应当()。
A.恢复城市道路原状
B.保障占用范围内的交通畅通
C.及时清理占用现场
D.损坏城市道路的给予处罚
E.修复或赔偿损坏的城市道路
237、单项选择题 某现浇混凝土结构，混凝土强度等级为C30，期中跨度为6m的梁和悬挑长度为1.2m的阳台板的底模，应待混凝土强度分别达到()时方可拆除。
A.21N/mm2，22.5N/mm2
B.30N/mm2，21N/mm2
C.22.5N/mm2,30N/mm2
D.30N/mm2,30N/mm2
238、单项选择题 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
239、多项选择题 打(压)桩工程施工结束后.T程质量检查必须符合设计要求及规范规定的项目有()。
A.桩身垂直度
B.承载力检测
C.桩身贯人度
D.竣工位置偏差
E.桩身完整性检测
240、单项选择题 某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20%，根据价值工程原理，该公司采用了()途径提高价值。
A.功能不变，成本降低
B.功能提高，成本降低
C.成本与功能都降低，但成本降低幅度更大
D.功能提高，成本不变
241、多项选择题 地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。
A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层
242、单项选择题 车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）
A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合
243、多项选择题 下列各项中不按照固定资产核算的有()
A.融资租赁方式租入的固定资产
B.已经股价单独入帐的土地
C.因征地而支付的补偿费
D.已出租的建筑物
E.经济林
244、多项选择题 财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。
A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表
245、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
246、单项选择题 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇
247、多项选择题 无法进行基坑验槽的情况包括()。
A、基槽底面与设计标高相差太大
B、未加人工清除的沟槽
C、槽底土扰动明显
D、现场没有基础施工图和结构总说明
E、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因
248、单项选择题 世界上多数国家采用的是()个等级划分的烈度表。
A、6
B、8
C、10
D、12
249、问答题
某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。
【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?
250、单项选择题 《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批
A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人
251、多项选择题 一般情况下，企业支付现金时，可()。
A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付
252、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
253、问答题
背景
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8日开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录;混凝土结构工程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成;楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志;工程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对T程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施T单位负责人审核、签字、盖章;监理单位在主体结构工程完-二后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行认可;有完整的主体结构工程档案资料、见证试验档案、监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。监理工程师认为内容
不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组;验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成;建设工程主体验收按施工企业自评、设计认可的程序进行。监理工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;施工方法、技术措施、质量保证措施;施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
问题
(1)事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容?
(2)事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容?
(3)事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容?
(4)事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容?
(5)事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容?
254、单项选择题 防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。
A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级
255、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
256、多项选择题 关于明龙骨吊顶工程施工的做法正确的是()。
A.当饰面材料为平板玻璃时，公称厚度不应小于12mm
B.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
C.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理
D.木龙骨应进行防腐、防火处理
E.吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
257、单项选择题 对有抗震要求的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()。
A.3倍
B.5倍
C.l0倍
D.15倍
258、多项选择题 根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有()。
A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失
B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失
C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价
D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失
E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失
259、问答题
某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。
先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。
此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。
后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，小的约数十毫米，大小鼓泡成片串联，大的直径可达300mm以上。
【问题】
1.对于防治裂缝的两条措施：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。具体应如何进行？
2.对于先期施工的20栋住宅楼，墙体裂缝应如何处治？
3.简要叙述工程质量事故处理报告的基本要求。
4.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因。
5.本案例中卷材起鼓应如何治理？
260、单项选择题 电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。
A.10
B.8
C.6
D.4
261、单项选择题 某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。
A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限
262、多项选择题 关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有()。
A.必须设置可开启式窗户
B.床铺不得超过3层
C.严禁使用通铺
D.每间居住人员不得超过16人
E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m
263、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
264、单项选择题 国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d
265、单项选择题 防水涂膜施工中，需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于()时可平行屋脊铺设。
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%
266、单项选择题 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
267、单项选择题 某厂房结构受吊车荷载作用而保持坚固不坏，这体现了结构的()功能.
A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.可靠性
268、单项选择题 大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。
A、抗剪性能
B、抗弯性能
C、抗拉性能
D、抗压性能
269、单项选择题 钢结构构件采用焊接连接中，产生()的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、技术操作不佳、焊件位置安放不当等。
A.冷裂纹
B.弧坑缩孔
C.焊瘤
D.咬边
270、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
271、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（）。
A.架体高度23m的悬挑脚手架
B.开挖深度10m的人工挖孔桩
C.爬升高度80m的爬模
D.埋深10m的地下暗挖
E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程
272、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
273、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。
274、单项选择题 某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。
A.要求法院改判
B.直接作出再审的决定
C.提交审判委员会讨论决定是否再审
D.提请上级人民法院决定
275、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
276、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
277、问答题
案例分析题11
某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修工程公司。该装饰装修工程合同与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。
该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件。
事件1：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。
事件2：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织、建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。
事件3：为了使水泥浆更具黏结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。
事件4：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。
【问题】
1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处，并改正。
2.《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成?该文本的三个附件分别是什么?
3.判断施工总承包单位对在施工过程中发生的事件是否妥当，不妥当，请改正。
4.基坑验槽时，应重点观察哪些部位?
5.基坑回填土施工结束后应检查哪些项目，并使其满足设计和规范要求?
6.旋喷地基质量可采用哪些方法进行检验?
278、单项选择题 关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是()。
A.前进向上，强制切土
B.后遐向下，强制切土
C.直上直下，白重切土
D.前进向上，自重切土
279、单项选择题 生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。
A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门
280、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
281、单项选择题 目前国内外使用广泛的一种室内墙面装饰材料是()。
A、塑料装饰板材
B、塑料地板
C、塑料壁纸
D、塑钢门窗
282、单项选择题 当抹灰层总厚度大于或等于()时，应采取加强措施。
A.20mm
B.25mm
C.30mm
D.35mm
283、单项选择题 隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
284、多项选择题 人工挖孔桩施工的安全控制要点有()。
A.人工挖孔桩施工前应编制专项施工方案，严格按方案规定的程序组织施工
B.桩孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井，使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置
C.每日开工前必须对井下有毒有害气体成分和含量进行检测，并应采取可靠的安全防护措施
D.桩孔开挖深度超过20m时，应配置专门向井下送风的设备
E.孔口四周必须设置安全防护栏杆。挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内。机动车辆通行应远离孔口
285、单项选择题 有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。
A.不脱开
B.半脱开
C.脱开
D.铰接
286、名词解释 窗台虎头砖
287、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
288、名词解释 山墙
289、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为()年。
A.3
B.4
C.5
D.6
290、单项选择题 暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
291、单项选择题 在设计基准期内，可能出现，也可能不出现，而一旦出现，荷载值很大，且持续时间较短的是()。
A、永久荷载
B、可变荷载
C、偶然荷载
D、动态荷载
292、多项选择题 无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。
A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆
293、单项选择题 吊点距主龙骨端部的距离不应大于()mm。
A、100
B、200
C、300
D、400
294、单项选择题 砖墙每日的砌筑高度不宜超过()。
A.1.2m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
295、多项选择题 加气混凝土砌块的特性有（）。
A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确
296、多项选择题 关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
297、单项选择题 顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的()。
A.主体
B.客体
C.内容
D.行为
298、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
299、多项选择题 措施项目一览表中的通用项目清单包括()等。
A.环境保护
B.二次搬运
C.现场施工围栏
D.组装平台
E.已完工程及设备保护
300、单项选择题 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权