时间:2023-04-01 02:24:16
1、单项选择题 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。
A、予以追缴
B、不予支持
C、支付按合同约定全部支付
D、只支持按银行同类贷款利息支付
2、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同
B.加工承揽合同
C.建设工程合同
D.保管合同
E.买卖合同
3、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位
C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
4、单项选择题 下列民事纠纷中，属于人身关系民事纠纷的是()。
A、继承权纠纷
B、工程监理合同纠纷
C、工程设计合同纠纷
D、损害赔偿纠纷
5、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
6、多项选择题 某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。
A.建筑公司不付款的行为属于违约
B.建筑公司有权主张解除合同
C.混凝土站有权要求建筑公司付款
D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保
E.建筑公司行使的是不安抗辩权
7、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付
B、迟延交付
C、简易交付
D、指示交付
E、占有改定
8、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由
D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
9、单项选择题 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是（）。
A.证人应当出庭作证
B.证人作证时应当接受当事人的质询
C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院许可
D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证
10、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
11、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
12、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
13、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人
B、第三人
C、承租人与第三人
D、出租人与第三人
14、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
15、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5%
B、夜班、高温条件下的津贴
C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴
E、延长工作时间的工资
16、单项选择题 生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。
B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
17、多项选择题 下列关于房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本的说法，正确的是（）
A.特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
B.一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
C.二级企业注册资本金2500万元以上，企业净资产3000万元以上
D.三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
E.三级企业注册资本金500万元以上，企业净资产800万元以上
18、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B．由行政主管部门主持达成的调解书
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
19、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1
B、2
C、3
D、4
20、单项选择题 在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。
A.施工单位可以不接受
B.建设单位的要求施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受
D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
21、单项选择题 某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。
A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日
22、单项选择题 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长()日。
A、30
B、45
C、60
D、90
23、多项选择题 在工程建设项目中，建设单位的安全责任包括（）。
A.编制安全技术措施的责任
B.统一协调总、分包单位安全生产的责任
C.对拆除工程进行备案的责任
D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用的责任
E.需要进行爆破作业的办理报批手续的责任
24、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误
B.此种情形属于承诺超期
C.该承诺必然无效
D.该承诺是否有效由双方协商决定
25、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
26、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理
B.应当办理
C.鼓励办理
D.不作要求
27、单项选择题 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应（）裁决。
A.按首席仲裁员的意见作出
B.由人民法院审理
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
28、多项选择题 下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。
A.应以书面形式订立
B.可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有
C.自合同签订时生效
D.质权人负有妥善保管质物的义务
E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
29、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
30、多项选择题 根据《合同法》，撤回要约的通知应当（）。
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人
E.与要约同时到达受要约人
31、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
32、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
33、单项选择题 专利法保护的对象不包括（）
A.工程设计图
B.实用新型
C.发明
D.外观设计
34、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役
B.限制出境
C.罚款
D.没收财物
E.查封场所
35、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
36、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院
37、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
38、单项选择题 下列关于招标投标人的说法正确的是（）。
A.投标人应当具备承担招标项目的能力
B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明
C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制
D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织
39、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
40、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效
B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效
C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效
D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效
E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
41、单项选择题 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中，错误的是（）。
A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实理由
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
42、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计
B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C.向建设单位详细说明施工图设计文件
D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
43、单项选择题 下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
44、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
45、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿
B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿
C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿
D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
46、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
47、单项选择题 施工图设计文件审查机构在进行审查时发现节能设计的内容不符合()的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
A、建筑节能标准
B、建筑节能国际标准
C、建筑节能强制性标准
D、建筑节能推荐性标准
48、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关（）的条款仍具有法律效力。
A.缔约过失责任
B.违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围
49、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理
50、单项选择题 抵押权、质权、留置权都属于（）。
A.所有权
B.自物权
C.担保物权
D.用益物权
51、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
52、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
53、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权人
D.建设单位
54、单项选择题 某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A.2010年4月1日
B.2010年10月1日
C.2010年4月15日
D.2010年10月15日
55、单项选择题 某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。
A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会
B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明
D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
56、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.未及时检查隐蔽工程造成的损失
D.与监理单位串通造成的损失
E.合同使用期限内造成的损失
57、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回
B.撤销
C.吊销
D.注销
58、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金
B.支付误餐补助
C.交纳职工的医疗保险费
D.交纳离退休人员的医疗保险
59、单项选择题 建造师甲某的注册有效期将于2010年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于()之前申请延续注册。
A、2010年1月1日
B、2010年3月1日
C、2010年5月1日
D、2010年6月1日
60、多项选择题 《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.A标的
B.数量.质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法
61、单项选择题 依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。
A、建设单位拨付工程款
B、施工单位实施隐蔽工程
C、商品混凝土应用于基础工程
D、大型非标构件进行吊装
62、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
63、单项选择题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。
A、工程规划许可证
B、设计单位资质等级证书
C、工程勘察设计文件
D、施工单位营业执照
64、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照
B．技术人员
C．资金
D．高层管理人员
65、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程
C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程
D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
66、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
67、单项选择题 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。
A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止
B、2007年12月31日起诉讼时效中止
C、2007年12月31日诉讼时效中断
D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断
68、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
69、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
D.必须迁出
70、多项选择题 在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。
A、由于合同罚款造成的损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失
D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失
E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失
71、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
B.随时进入被检查单位施工现场进行检查
C.纠正施工中违反安全生产要求的行为
D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
72、单项选择题 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过()，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A、环保部门的验收
B、国务院的批准
C、省级行政部门的验收
D、各级环保部门的验收
73、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工企业
74、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
75、单项选择题 当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。
A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行
76、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效
B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.承诺延误，该承诺无效
D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
77、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.甲、乙、丙共同
78、单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A、市级人民政府
B、县级人民政府
C、核定公布该文物保护单位的人民政府
D、省、自治区、直辖市人民政府
79、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性
80、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性
B.专有性
C.地域性
D.绝对性
E.时间性
81、多项选择题 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有()。
A、担保权
B、任意撤销权
C、抗辩权
D、抵消权
E、人身损害赔偿请求权
82、单项选择题 买卖合同中，属于买受人义务的是()。
A、受领标的物
B、权利瑕疵担保
C、物的瑕疵担保
D、转移标的物所有权
83、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
84、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求人民法院
D.平均
85、多项选择题 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。
A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准
B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案
C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
86、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可
B.行政赔偿
C.行政强制执行
D.行政处罚
87、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为
88、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
89、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业
B．拒绝连续加班作业
C．拒绝冒险作业
D．紧急避险
E．对施工安全生产提出建议
90、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
91、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.有限自然资源开发利用
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
92、多项选择题 工程项目验收存在()问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有。
A、未完成建筑节能工程设计内容的
B、参加验收人员不具备相应资格的
C、参加验收各方主体验收意见不一致的
D、验收程序和执行标准不符合要求的
E、各方提出的问题未整改完毕的
93、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件
B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围
C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人
D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
94、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级
B.丙级
C.乙级
D.甲级
95、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整
B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
C.参加验收各方主体验收意见不一致的
D.参加验收人员不具备相应资格的
E.验收程序和执行标准不符合要求的
96、多项选择题 根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件（）。
A.有符合国家规定的注册资本
B.有符合国家规定的工作场所
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
D.有符合规定的已完成工程业绩
E.有足够的技术装备
97、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（）
A．在试用期间被证明不符合录用条件的
B．严重违反用人单位
C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的
D．被依法追究刑事责任的
98、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理
B.一般代理和特别代理
C.单独代理和共同代理
D.本代理和再代理
99、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.施工组织方案
100、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人
101、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权
B.使用权
C.转让权
D.修改权
E.保护作品完整权
102、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.确保安全生产费用的有效使用
C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
103、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收
B、重新检查施工质量
C、重新组织竣工验收
D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
104、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工
B.用人单位
C.鉴定机构
D.劳动部门
105、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
106、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.要约人依法撤回要约
D.承诺期届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
107、单项选择题 某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位
108、单项选择题 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．
A．施工单位
B．建设单位
C．监理单位
D．建设主管部门
109、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任
B.共同责任
C.按份责任
D.连带责任
110、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别
B.共同
C.共同推选代表
D.资质等级高的单位
111、单项选择题 根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()。
A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
B.建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别
C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
112、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，债务人不履行合同义务，债权人可以行使留置权的合同包括（）。
A.保管合同
B.租赁合同
C.加工承揽合同
D.建设工程施工合同
E.运输合同
113、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）.
A．乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责
B．建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同
C．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D．该行为属于肢解工程发包的违法行为
114、多项选择题 以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
115、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应向发证机关重新申请领取施工许可证
D.应当报发证机关重新核验施工许可证
116、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
117、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》
118、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位
B.物业单位
C.装修单位
D.住户甲
119、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10
B、4
C、16
D、12
120、单项选择题 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
121、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲
B.材料商乙
C.买受人丙
D.都不承担责任
122、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人
B.第三人应当向债务人
C.第三人应当向债权人
D.债务人应当向第三人
123、单项选择题 甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同
B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力
C.甲有权中止合同，但无权解除合同
D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
124、单项选择题 《民事诉讼法》规定，当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交()人民法院裁定。
A、被申请人住所地或者财产所在地的中级
B、申请人住所地或者财产所在地的中级
C、被申请人住所地或者财产所在地的高级
D、申请人住所地或者财产所在地的高级
125、单项选择题 法人可以分为()两大类。
A、企业法人和行政法人
B、行政法人和社团法人
C、企业法人和非企业法人
D、事业法人和社团法人
126、单项选择题 某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门
127、单项选择题 在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是（）。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
128、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的
129、单项选择题 经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，法院有权（）。
A.缺席判决
B.视为申请撤诉
C.驳回原告诉讼请求
D.拘传原告到庭
130、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
131、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，（）是正确的。
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
132、单项选择题 以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。
A.强制执行的理由和依据
B.当事人的姓名或者名称地址
C.当事人依法享有的陈述权和申辩权
D.行政机关的名称印章和日期
133、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
134、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚
B.依法被撤销注册
C.依法被吊销注册证书
D.年龄超过55周岁
E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
135、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人
B.防水分包人
C.业主
D.物业公司
136、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知
137、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
138、多项选择题 下列可以进行抵押的财产包括（）。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人所有的机器
C.土地所有权
D.集体所有土地使用权
E.抵押人依法有权处理的土地使用权
139、单项选择题 某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，（）。
A.可以撤销合同
B.有权随时解除合同
C.该合同不具备解除条件
D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭
140、单项选择题 根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是()
A.建设工程监理代表建设行政主管部门对承包单位进行监督
B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正
C.尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据
D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的
141、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C、和解协议具有强制执行的效力
D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
142、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
143、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
144、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
145、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工
146、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度
B.B群防群治制度
C.安全事故报告制度
D.安全生产责任制度
147、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同
148、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位
149、多项选择题 对于投资额在30万元以下的建筑工程，下列说法正确的是（）。
A.可以不申请施工许可证
B.属于国务院建设行政主管部门规定的限额以下的小型工程
C.必须报国务院建设行政主管部门备案
D.必须办理施工许可证
E.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整
150、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
151、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款
B.责令改正，可以处以罚款
C.责令停止施工，并处以罚款
D.责令停止施工，可以处以罚款
152、单项选择题 某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有()，最终该项目未能通过。
A、项目招标计划
B、项目施工组织设计
C、安全管理实施方案
D、合理用能的专题论证
153、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的
154、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权
B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权
D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
E.请求施工人承担建设工程保修责任的
155、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权
B.请求排除妨碍
C.请求恢复原状
D.支付违约金
E.请求返还原物
156、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12
B、18
C、20
D、24
157、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()监督管理。
A.企业
B.政府
C.社会
D.行业
158、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场
B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场
C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场
D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
159、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工
B.要求办理手续后继续施工
C.要求施工单位增加补偿费
D.责令立即停止施工
160、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）
A．对施工质量负责
B．按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C．对建筑材料、设备等进行检验检测
D．建立健全施工质量检验制度
E．审查批准高大模板工程的专项施工方案
161、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应（）
A．继续按照工程图纸施工
B．按照技术标准修改图纸
C．按照标准图集施工
D．及时提出意见和建议
E．通过建设单位要求设计单位予以修改
162、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
163、多项选择题 对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。
A、动产物权以占有和交付为公示手段
B、动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付
C、机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人
D、动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外
E、船舶、航空器等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人
164、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
165、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房
B.某民营渔业公司兴修鱼塘
C.某省兴建经济适用住房
D.某外资超市修建地下停车场
166、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
167、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请
C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明
D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
168、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门
B.县级以上各级人民政府
C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
169、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
170、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月
B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资
C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半
D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
171、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
172、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.许可使用权
173、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米
B.1米
C.1.5米
D.2米
174、单项选择题 某施工企业于2008年5月1日取得安全生产许可证，则该证至()到期。
A、2010年5月1日
B、2011年5月1日
C、2012年5月1日
D、2013年5月1日
175、单项选择题 根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A.项目经理
B.脚手架作业人员
C.兼职安全员
D.BIM系统操作员
176、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
177、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
178、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
179、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
B.资产负债表按月报送
C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
D.资产负债表属于动态会计报表
E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
180、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同
B.附生效条件的合同
C.附成就条件的合同
D.附期限条件的合同
181、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.承诺邀请
182、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程
183、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年
B.2年
C.1年
D.设计文件规定的合理使用年限
184、单项选择题 以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
185、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构
186、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修
C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿
D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
187、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
188、多项选择题 诉讼管辖分为()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.法定管辖
D.指定管辖
E.移送管辖
189、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置
190、单项选择题 甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某省卫生厅办公楼新建项目的投标，甲、乙是存在控股关系的两个公司，丙因自身原因，不再具备招标文件规定的资格条件，甲、丁相互串通投标，在招标文件要求提交投标文件的时间截止前，经招标人同意，戊修改了投标文件，以下投标有效的是（）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.戊
191、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
192、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的
193、单项选择题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，l2月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()。
A、11月15日
B、11月20日
C、11月30日
D、12月3日
194、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可
B、行政裁决
C、行政处罚
D、行政处分
E、行政奖励
195、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
196、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决
B.第二审法院发回重审后的第一审判决
C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决
D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定
E.最高法院的一审裁判
197、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
198、多项选择题 《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。
A、执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护
B、告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
C、支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇
D、对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
E、用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
199、单项选择题 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是（）。
A.按照原无效合同约定
B.参照原无效合同约定
C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式
D.不予结算
200、单项选择题 《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()优先的原则实施。
A、减量化
B、无害化
C、产业化
D、资源化
201、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
202、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
203、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
204、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内
205、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
206、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
207、单项选择题 下列保险中，属于强制性保险的是()。
A.意外伤害保险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
208、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是（）。
A.甲转让其债权时，必须书面通知乙
B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效
C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任
D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任
E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任
209、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性
B、过渡性
C、新颖性
D、实用性
210、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日
B.2031年3月15日
C.2031年5月15日
D.2033年2月13日
211、单项选择题 对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）
A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
212、单项选择题 甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第l0层住房出售给甲，2009年11月8日交付房屋。”2009年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据《合同法》规定，()。
A、甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任
B、甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同
C、甲只能等到2009年ll月8日方能要求乙承担违约责任
D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任
213、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门
B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.公务员工商行政主管部门
214、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
215、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物
C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除
D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
216、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让
B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式
D.按照当事人的约定不得转让
E.依照法律规定不得转让
217、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B．仲裁审理案件应当公开进行
C．当事人可以协议仲裁不开庭审理
D．仲裁庭不能做出缺席裁决
218、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
219、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
220、单项选择题 人民法院可以根据情况对不同a人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不属于证据保全方法的是()。
A、没收
B、扣押
C、查封
D、勘验
221、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
222、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表
B．住宅使用说明书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
223、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案
224、判断题 化学分解法是爆炸物品销毁普遍使用的一种方法。
225、单项选择题 关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A.应当向施工企业提供地下管线资料
B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当对拆除工程进行备案
226、单项选择题 同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级较高的
B.承担主要任务的
C.资质等级较低的
D.联合体牵头
227、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议
B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
C.有具体的仲裁请求和事实理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
228、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
229、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿
B.瞒报
C.谎报
D.擅离职守
230、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
231、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
232、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
233、单项选择题 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期、供冷期
234、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
235、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.商标局
236、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门
B．国务院安全监督行政主管部门
C．国务院建设行政主管部门
D．国务院工商行政管理部门
237、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
238、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查
D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
239、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.施工单位资质
D.可能的环境噪声值
E.噪声污染防治措施
240、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
241、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方
B.继续履行
C.赔偿损失
D.解除合同
E.提供相关证明
242、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题
243、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
244、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
245、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成
B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状
C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效
D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行
E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
246、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费
C.现场处理权
D.紧急避险权
247、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
248、单项选择题 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
249、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
250、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日
B.8月30日
C.10月8日
D.10月20日
251、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同
252、单项选择题 承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收
253、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
254、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．
A．施工企业质量管理部门
B．设计单位或监理单位
C．工程质量监督机构
D．建设单位或监理单位
255、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
256、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人
257、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。
A.公司营业执照签发
B.申请公司设立
C.工商管理机关批准
D.组织机构代码证签发
258、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为
B、行政行为具有一定的裁量性
C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
259、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
260、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测
B、选择变压器
C、设计配电系统
D、进行负荷计算
E、材料与设备计划
261、多项选择题 施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是（）。
A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让
B.乙因除名与单位发生的纠纷
C.丙不服单位罚款产生的纠纷
D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服
E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷
262、多项选择题 我国法的形式主要包括下列哪些（）。
A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政法规
E.地方性法规
263、单项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是()。
A、土方开挖工程
B、模板工程
C、脚手架工程
D、高空作业工程
264、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性
265、单项选择题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。
A、编制安全技术措施并编制专项施工方案
B、编制专项施工方案并附具安全验算结果
C、编制专项施工方案并报主管部门审批
D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
266、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
267、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
268、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
269、多项选择题 我国法的形式主要包括()。
A、法律
B、行政法规
C、地方性法规
D、行政规章
E、习惯法
270、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工
B.水泥浇筑工
C.建筑电工
D.建筑架子工
E.高处作业吊篮安装拆卸工
271、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
272、单项选择题 2009年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙租期为2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2009年2月25日至2009年6月25日，则()。
A、甲要承担缔约过失责任
B、乙在2009年2月25日即可要求甲承担违约责任
C、乙在2009年3月1日方可要求甲承担违约责任
D、乙在2010年3月1日方可要求甲承担违约责任
273、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准
B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准
D.工程建设重要的通用信息技术要求
274、单项选择题 诉讼时效因提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效期间()。
A.重新计算
B.暂停计算
C.继续计算
D.延迟六个月
275、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
B.被代理人或者代理人死亡
C.被代理人丧失民事行为能力
D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
276、单项选择题 《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A、10%
B、20%
C、30%
D、45%
277、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员
278、单项选择题 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告()d后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30
B、45
C、60
D、90
279、单项选择题 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.港口所在地
280、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
281、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点
282、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
283、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门
284、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
285、多项选择题 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准
B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造
D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
286、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程
B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程
C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程
D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
287、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法
B.工程施工法
C.环境保护法
D.消防安全法
288、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
289、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
290、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）
A．特别重大事故一夕
B．较大事故
C．重大事故
D．一般事故
291、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员
292、单项选择题 对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当由（）负责返修。
A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同
293、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
294、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
295、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权
B.担保物权
C.收益权
D.不动产物权
296、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照
B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员
D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
297、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）
A．里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司
C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁
298、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商
299、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
300、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判
B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判
C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判
D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判