时间:2023-03-02 03:46:45
1、单项选择题 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册
2、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。
3、多项选择题 标底价格由（）组成
A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费
4、多项选择题 不可抗力包括的情形是（）。
A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机
5、多项选择题 委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。
A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失
6、多项选择题 施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。
A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行
7、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）
A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理
8、多项选择题 投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正
9、多项选择题 评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。
A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准
10、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。
11、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
12、多项选择题 对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。
A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认
13、单项选择题 监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。
A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人
14、单项选择题 在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
15、单项选择题 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
16、判断题 由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。
17、判断题 《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。
18、单项选择题 招标投标法规定评标工作应由（）负责。
A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。
19、判断题 公民是自然人，自然人也一定是公民。
20、判断题 施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。
21、单项选择题 监理合同自（）开始生效。
A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日
22、判断题 业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。
23、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
24、单项选择题 违反法律法规中强制性规定的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
25、判断题 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
26、单项选择题 《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。
A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同
27、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
28、单项选择题 监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。
A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款
29、判断题 当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。
30、单项选择题 FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）
A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理
31、多项选择题 在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是（）。
A．施工招标的行为属于要约
B．业主签署中标通知书的行为才是承诺
C．承包人投递投标文件的行为属于要约行为
D．施工投标属于承包人的承诺行为
32、判断题 计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。
33、判断题 承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。
34、判断题 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
35、多项选择题 委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工
F．必须具有法人资格
36、判断题 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
37、判断题 业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
38、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
39、单项选择题 某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。
A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同
40、问答题 简述加强对工程分包管理的方法
41、判断题 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。
42、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
43、多项选择题 监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
44、单项选择题 处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
45、多项选择题 在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。
A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分
46、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
47、多项选择题 某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。
A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
48、单项选择题 自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。
A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任
49、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。
A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的
50、判断题 招标投标法规定不得以低于成本价参与投标竞争。其中成本价指的是行业平均成本价。
51、多项选择题 下列中的（）是属于无效合同
A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同
52、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
53、判断题 分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。
54、多项选择题 当事人在合同被确认是无效合同以后（）。
A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行
55、单项选择题 监理合同中不包括（）内容。
A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款
56、多项选择题 属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。
A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫
57、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。
A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费
58、判断题 提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
59、判断题 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。
60、多项选择题 以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）
A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收
61、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
62、多项选择题 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。
A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金
63、多项选择题 下列可以作为法律关系主体的有（）。
A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料
64、单项选择题 招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复
65、判断题 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。
66、单项选择题 在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。
A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬
67、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？
68、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
69、多项选择题 FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。
A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款
70、多项选择题 在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。
A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表
71、多项选择题 当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）
A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证
72、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
73、判断题 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
74、单项选择题 根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。
A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
75、多项选择题 施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。
A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费
76、判断题 无效合同从执行时起即不具有法律效力。
77、判断题 只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。
78、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）
A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更
79、单项选择题 监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。
A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的
F．合同法
80、多项选择题 下列关于合同成立的表述正确的是（）。
A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效
81、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
82、单项选择题 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。
A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供
83、多项选择题 如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用
84、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
85、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
86、单项选择题 合同法律关系是由（）三要素所构成。
A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任
87、单项选择题 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
88、单项选择题 《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％
89、判断题 监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。
90、判断题 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。
91、多项选择题 凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。
A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正
92、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
93、多项选择题 FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。
A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工
94、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。
95、判断题 非关键线路的图纸迟交一定可以延期。
96、单项选择题 任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；
97、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。
A．独立责任原则
B．严格责任原则
C．过失责任原则
D．公平责任原则
98、多项选择题 必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则采用的处理方式包括（）。
A．如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效
B．如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效
C．如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受该合同都有效
D．如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施
E．如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，应当采取补救措施，加以解决
99、问答题 施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？
100、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？
101、判断题 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。
102、判断题 因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。
103、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
104、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
105、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则
106、单项选择题 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密
107、单项选择题 法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质或范围
C、依据行政机关的命令撤销
D、法人依法宣告破产
108、单项选择题 合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。
A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工
109、判断题 一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。
110、判断题 合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。
111、单项选择题 因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
112、多项选择题 符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。
A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织
113、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
114、单项选择题 下列情况下标书有效的是（）。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方
115、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
116、多项选择题 索赔证据的基本要求是（）
A．索赔证据必须具备真实性
B．索赔证据必须具备全面性
C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性
E．索赔证据必须具备直观性
F．索赔证据必须具备逻辑性
117、多项选择题 无权代理行为包括（）。
A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受
118、多项选择题 在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。
A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务
119、单项选择题 当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。
A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔
120、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（）。
A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B.如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的
121、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
122、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。
123、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？
124、多项选择题 要约的法律约束力表现在（）。
A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。
125、判断题 监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。
126、多项选择题 依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为（）。
A、是由业主或监理工程师选定的分包单位
B、与业主签订合同
C、总包人负责施工中的管理
D、其费用支付来源于暂定金额
E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程
127、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
128、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
129、多项选择题 按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。
A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）
130、多项选择题 合同的转让的性质包括（）。
A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让
131、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
132、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
133、多项选择题 合同生效的时间依法可以分为（）。
A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效
134、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（）标志牌。
A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌
135、多项选择题 关于投标有效期有如下（）的规定。
A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝
136、单项选择题 FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
137、单项选择题 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。
A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺
138、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
139、多项选择题 订立合同可采用的形式有（）。
A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头
140、单项选择题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。
A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
141、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
142、单项选择题 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
143、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
144、判断题 履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。
145、单项选择题 施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
146、多项选择题 “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。
A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清
147、多项选择题 下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
148、单项选择题 经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）
A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人
149、判断题 根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。
150、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
151、判断题 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责
152、单项选择题 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
153、多项选择题 依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。
A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押
154、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
155、判断题 监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。
156、多项选择题 一个项目的投标报价由以下（）部分组成。
A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用
157、问答题 什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？
158、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
159、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？
160、多项选择题 FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。
A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决
161、判断题 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。
162、单项选择题 作为订立合同的代理人（）。
A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人
163、多项选择题 评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
164、判断题 只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。
165、判断题 如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。
166、多项选择题 《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
167、单项选择题 业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。
A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理
168、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。
169、判断题 按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。
170、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
171、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
172、多项选择题 分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布
173、多项选择题 根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。
A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使
174、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有（）。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
175、判断题 除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。
176、多项选择题 合同法律体系包括（）等有关法律文件。
A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度
177、单项选择题 监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权
178、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
179、单项选择题 对施工承包合同鉴证的机关是（）。
A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门
180、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
181、单项选择题 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
182、多项选择题 型项目的评标中，（）是初评的工作内容。
A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离
183、单项选择题 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。
A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务
184、多项选择题 承揽合同主要包括（）等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
185、单项选择题 FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是（）。
A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改
186、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
187、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
188、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
189、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
190、判断题 合同解除后就不得再要求损害赔偿。
191、单项选择题 监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
192、多项选择题 被代理人的主要权利有（）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
193、判断题 公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。
194、判断题 承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。
195、多项选择题 以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
196、多项选择题 承包人可索赔的费用包括（）。
A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费
197、判断题 要约是订立合同的必经阶段。
198、多项选择题 强制性保险是指（）。
A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
199、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
200、多项选择题 法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。
A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务
201、单项选择题 《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。
A．2个
B．3个
C．4个
D．5个
202、多项选择题 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。
A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包
203、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？204、单项选择题 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。
A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效
205、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
206、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
207、单项选择题 工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。
A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师
208、判断题 合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。
209、多项选择题 当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。
A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同
210、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
211、判断题 监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。
212、单项选择题 民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织
213、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
214、多项选择题 某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。
A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长
215、单项选择题 关于不可抗力的说法正确的是（）。
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任
216、多项选择题 委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日
217、多项选择题 下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。
A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做
218、单项选择题 如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。
A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位
219、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
220、单项选择题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
221、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
222、多项选择题 建设工程合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同
223、单项选择题 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
224、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
225、多项选择题 下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。
A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为
226、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
227、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
228、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
229、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
230、单项选择题 凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
231、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
232、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
233、单项选择题 施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。
A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任
234、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
235、判断题 FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动
236、判断题 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。
237、判断题 合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。
238、单项选择题 当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。
A．行为
B．事件
C．实效
D．机会
239、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？
240、判断题 答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。
241、多项选择题 工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。
A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
242、单项选择题 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
243、判断题 某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。
244、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
245、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
246、判断题 代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。
247、多项选择题 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）
A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
248、判断题 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。
249、多项选择题 要约人在要约有效期内撤销要约的
A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
E．承诺生效时产生“合同生效”的结果
250、判断题 只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。
251、判断题 除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。
252、多项选择题 在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）
A、当事人共同选定
B、仲裁申请人选定
C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
253、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为（）
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
254、单项选择题 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
255、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
256、单项选择题 某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。
A．800元
B．1000元
C．1800元
D．500
257、单项选择题 依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、10日
B、15日
C、20日
D、25日
258、单项选择题 FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。
A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工
259、单项选择题 损害社会公共利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
260、单项选择题 施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
261、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。
A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
262、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
263、判断题 承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。
264、判断题 一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。
265、多项选择题 属于一般分包合同的特点有（）。
A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务
266、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
267、单项选择题 抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托
268、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
269、多项选择题 工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。
A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准
270、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
271、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
272、多项选择题 《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。
A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
273、多项选择题 在监理合同中，（）是监理人的权利。
A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权
274、多项选择题 下列资料中不能作为索赔依据的是（）。
A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款
275、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
276、判断题 工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。
277、判断题 在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。
278、判断题 建设工程承包合同是属于要式合同。
279、多项选择题 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。
A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务
280、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理
281、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
282、单项选择题 合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。
A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施
283、单项选择题 如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
284、多项选择题 以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。
A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的
285、单项选择题 代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。
A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理
286、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
287、多项选择题 施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令
288、单项选择题 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。
A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价
289、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
290、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
291、问答题
某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？
292、问答题 投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？
293、单项选择题 合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系
294、多项选择题 承诺的合同期限包括的内容有（）。
A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间
295、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
296、问答题
某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？
297、多项选择题 以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。
A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效
298、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
299、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
300、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。