公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理题库考点（考试必看） - 考试题库 - 91考试网

微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库

600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\'if(this.width>600)makesmallpic(thi ">

公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理题库考点（考试必看）

时间:2022-09-07 00:42:47

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库

600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\'if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\"if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\" src=\"http://www_php168_com/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png\" align=\"center\" style=\"font-size: 9pt;\">

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！

600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\'if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\"if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\" src=\"http://www_php168_com/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png\" align=\"center\">

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

1、单项选择题经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。

A、主体
B、客体
C、内容
D、对象

点击查看答案

2、单项选择题凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效

点击查看答案

3、多项选择题以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。

A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善

点击查看答案

4、判断题某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。

点击查看答案

5、判断题承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。

点击查看答案

6、单项选择题《工程变更令》由（）下达。

A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门

点击查看答案

7、多项选择题监理工程师索赔管理的任务包括（）。

A、公正地处理和解决索赔
B、进一步补充索赔资料
C、预测和分析导致索赔的原因和可能性
D、制止承包商提出索赔
E、通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

点击查看答案

8、多项选择题无效经济合同的财产后果，可按（）

A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产

点击查看答案

9、多项选择题某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。

A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔

点击查看答案

10、多项选择题按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔

A、合同签字日到发布开工令日
B、开工令日到颁发工程移交证书日
C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任书日
D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E、结清单生效日之后到提出合同争议日

点击查看答案

11、单项选择题工程施工分包合同属于（）。

A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同

点击查看答案

12、单项选择题 FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。

A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化

点击查看答案

13、多项选择题 FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有（）。

A、任命工程师代表
B、批准承包人授权的驻工地代表
C、根据需要中止承包人的某些义务
D、批准设计图纸或变更
E、批准或拒绝合同的转包

点击查看答案

14、问答题在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？

点击查看答案

15、判断题经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。

点击查看答案

16、单项选择题在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。

A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施

点击查看答案

17、单项选择题某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。

A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失

点击查看答案

18、多项选择题承包人与业主联合参与保险的项目有（）。

A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险

点击查看答案

19、多项选择题在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。

A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形

点击查看答案

20、判断题交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。

点击查看答案

21、单项选择题 FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼

点击查看答案

22、判断题工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。

点击查看答案

23、判断题合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。

点击查看答案

24、单项选择题合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。

A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施

点击查看答案

25、多项选择题有效的要约的撤回包括（）。

A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知

点击查看答案

26、单项选择题根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。

A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高

点击查看答案

27、多项选择题以下属于无权代理行为的是（）。

A．未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为

点击查看答案

28、多项选择题订立合同可采用的形式有（）。

A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头

点击查看答案

29、多项选择题 FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。

A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工

点击查看答案

30、判断题标底编制的方法是概预算编制法。

点击查看答案

31、多项选择题施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。

A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金

点击查看答案

32、多项选择题公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。

A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段

点击查看答案

33、多项选择题承诺的合同期限包括的内容有（）。

A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间

点击查看答案

34、单项选择题在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A．7
B．42
C．21
D．28

点击查看答案

35、单项选择题某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。

A．800元
B．1000元
C．1800元
D．500

点击查看答案

36、判断题合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。

点击查看答案

37、判断题依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。

点击查看答案

38、多项选择题可以是第三人作出担保的方式有（）

A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金

点击查看答案

39、问答题简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？

点击查看答案

40、多项选择题应由监理工程师签发的文件包括（）。

A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结算清单

点击查看答案

41、判断题监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。

点击查看答案

42、判断题《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。

点击查看答案

43、多项选择题下列各项中属于要约邀请的有（）。

A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表

点击查看答案

44、判断题某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。

点击查看答案

45、单项选择题因重大误解所订立的合同应属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同

点击查看答案

46、单项选择题材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。

A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价

点击查看答案

47、单项选择题订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。

A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复

点击查看答案

48、多项选择题缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）

A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。

点击查看答案

49、问答题

某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。

该项目施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定？请逐一说明。

点击查看答案

50、多项选择题下列选项中导致合同终止的选项为（）。

A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并

点击查看答案

51、单项选择题双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。

A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作

点击查看答案

52、判断题为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。

点击查看答案

53、多项选择题施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。

A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同

点击查看答案

54、问答题监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？

点击查看答案

55、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）

A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵

点击查看答案

56、单项选择题工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）

A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书

点击查看答案

57、多项选择题利用暂定金额指哪些工程费用。（）

A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程

点击查看答案

58、多项选择题要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）

A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备

点击查看答案

59、单项选择题根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。

A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

点击查看答案

60、判断题当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了

点击查看答案

61、判断题损害赔偿是违约责任的主要方式。

点击查看答案

62、单项选择题由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则

点击查看答案

63、单项选择题施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）

A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款

点击查看答案

64、判断题附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。

点击查看答案

65、问答题承包商申报工程索赔程序是什么？

点击查看答案

66、判断题合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。

点击查看答案

67、多项选择题关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。

A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让

点击查看答案

68、多项选择题国际工程承包中常见的保险种类有（）。

A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险

点击查看答案

69、判断题在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。

点击查看答案

70、判断题 FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动

点击查看答案

71、单项选择题没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同

点击查看答案

72、多项选择题某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。

A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准

点击查看答案

73、问答题

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师对两次索赔申请应如何处理？

点击查看答案

74、单项选择题当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（）。

A．5000元
B．1万元
C．2万元
D．2.5万元

点击查看答案

75、多项选择题合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。

A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道

点击查看答案

76、判断题《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。

点击查看答案

77、单项选择题施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。

A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上

点击查看答案

78、单项选择题对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。

A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格

点击查看答案

79、单项选择题合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。

A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天

点击查看答案

80、多项选择题监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。

A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A

点击查看答案

81、多项选择题有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）

A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库

点击查看答案

82、问答题

某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。

承包人索赔费用的计算方法是否合理？如果不合理，正确的计算方法是什么？

点击查看答案

83、单项选择题法人的交更是指（）

A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销

点击查看答案

84、多项选择题对违反合同者追究责任时，实行：（）

A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。

点击查看答案

85、单项选择题某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。

A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托

点击查看答案

86、判断题中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。

点击查看答案

87、单项选择题恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同

点击查看答案

88、多项选择题在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。

A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖

点击查看答案

89、多项选择题下列属于撤销权消灭情形的是（）。

A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的

点击查看答案

90、多项选择题合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。

A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫

点击查看答案

91、判断题合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。

点击查看答案

92、多项选择题以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。

A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的

点击查看答案

93、单项选择题监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。

A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员

点击查看答案

94、单项选择题违约金具有何种性质（）

A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定

点击查看答案

95、多项选择题标底价格由（）组成

A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费

点击查看答案

96、多项选择题要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则

A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等

点击查看答案

97、单项选择题以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。

A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关

点击查看答案

98、判断题民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。

点击查看答案

99、问答题某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。简述计量的原则

点击查看答案

100、问答题在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？

点击查看答案

101、判断题保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。

点击查看答案

102、单项选择题某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）

A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺

点击查看答案

103、单项选择题以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同

点击查看答案

104、单项选择题根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个
B、5个
C、10个
D、3个

点击查看答案

105、问答题某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？

点击查看答案

106、问答题

某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？

点击查看答案

107、单项选择题凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。

A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效

点击查看答案

108、单项选择题无效经济合同的确认权属于（）

A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门

点击查看答案

109、多项选择题下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。

A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做

点击查看答案

110、问答题

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

这属于什么性质的调价？怎样调价？调价后的合同价为多少？在什么时候凭什么支付证书支付？

点击查看答案

111、多项选择题须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。

A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包

点击查看答案

112、多项选择题处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。

A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿

点击查看答案

113、多项选择题被代理人的主要权利有（）

A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

点击查看答案

114、多项选择题投标人不得与招标人（）。

A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争

点击查看答案

115、多项选择题合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同

点击查看答案

116、判断题我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。

点击查看答案

117、多项选择题为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。

A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的

点击查看答案

118、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）

A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理

点击查看答案

119、判断题在FIDIC条款中，勘察资料是参考资料，不构成合同的一部分。

点击查看答案

120、多项选择题下列中的（）是属于无效合同

A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同

点击查看答案

121、单项选择题在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师

点击查看答案

122、多项选择题合同成立地点的确定为（）。

A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外

点击查看答案

123、多项选择题根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。

A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险

点击查看答案

124、判断题业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

点击查看答案

125、判断题工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

点击查看答案

126、单项选择题根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。

A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回

点击查看答案

127、判断题投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。

点击查看答案

128、判断题按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。

点击查看答案

129、单项选择题委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）

A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密

点击查看答案

130、多项选择题根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。

A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金

点击查看答案

131、多项选择题下列选项属于保险除外的有（）。

A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失

点击查看答案

132、判断题业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。

点击查看答案

133、问答题

某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？

点击查看答案

134、单项选择题《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％

点击查看答案

135、问答题某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？

点击查看答案

136、问答题某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？

点击查看答案

137、多项选择题《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。

A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务

点击查看答案

138、单项选择题工程师代表将由（）任命。

A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商

点击查看答案

139、多项选择题下列行为中（）属于转包行为。

A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

点击查看答案

140、判断题对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。

点击查看答案

141、单项选择题业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。

A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润

点击查看答案

142、判断题由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。

点击查看答案

143、判断题对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

点击查看答案

144、判断题法人与自然人都是有生命的人。

点击查看答案

145、多项选择题承包商提出索赔的要求成立条件应包括（）。

A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求

点击查看答案

146、单项选择题（）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

点击查看答案

147、单项选择题从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。

A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权

点击查看答案

148、单项选择题当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。

A．行为
B．事件
C．实效
D．机会

点击查看答案

149、判断题工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。

点击查看答案

150、多项选择题在监理合同中，（）是监理人的权利。

A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权

点击查看答案

151、判断题只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。

点击查看答案

152、多项选择题某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。

A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔

点击查看答案

153、问答题监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？

点击查看答案

154、多项选择题下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有（）

A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

点击查看答案

155、判断题保证合同的当事人是权利人和义务人。

点击查看答案

156、多项选择题设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。

A、招标文件的内容不同
B、对报价的要求不同
C、对投标书的编制要求不同
D、开标的形式不同
E、评标原则不同

点击查看答案

157、判断题项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。

点击查看答案

158、多项选择题办理交工结算的条件是（）。

A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工

点击查看答案

159、判断题监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。

点击查看答案

160、判断题符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

点击查看答案

161、单项选择题《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。

A．12
B．24
C．18
D．30

点击查看答案

162、判断题对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。

点击查看答案

163、判断题未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。

点击查看答案

164、判断题损害赔偿与支付违约金性质相同。

点击查看答案

165、判断题凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。

点击查看答案

166、多项选择题施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。

A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的

点击查看答案

167、判断题只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。

点击查看答案

168、问答题某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？

点击查看答案

169、单项选择题下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。

A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任

点击查看答案

170、判断题建设工程合同应当采用书面形式。

点击查看答案

171、单项选择题下列那种行为属于要约（）

A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；

点击查看答案

172、问答题某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？

点击查看答案

173、单项选择题当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。

A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内

点击查看答案

174、多项选择题《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。

A．不恰当合同
B．恰当合同
C．合同有效
D．无效合同
E．合同效力待定合同
F．可撤销合同

点击查看答案

175、多项选择题如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。

A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金

点击查看答案

176、单项选择题表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）

A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书

点击查看答案

177、单项选择题监理合同自（）开始生效。

A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日

点击查看答案

178、判断题施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。

点击查看答案

179、单项选择题某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。

A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为

点击查看答案

180、判断题合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。

点击查看答案

181、单项选择题投标有效期是指（）。

A．从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B．从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C．从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D．从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间

点击查看答案

182、单项选择题《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。

A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则

点击查看答案

183、多项选择题从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。

A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权

点击查看答案

184、多项选择题调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。

A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用

点击查看答案

185、多项选择题关于计日工的以下说法中正确的是（）。

A．属于非竞争性的报价
B．属于有竞争性报价目
C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
E．用于支付“指定分包的工程”工程费

点击查看答案

186、多项选择题监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证

点击查看答案

187、判断题合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。

点击查看答案

188、问答题

某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？

点击查看答案

189、多项选择题在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。

A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表

点击查看答案

190、判断题在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段

点击查看答案

191、多项选择题正常的监理酬金应当由（）构成。

A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金

点击查看答案

192、多项选择题评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）

A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录

点击查看答案

193、多项选择题下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）

A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。

点击查看答案

194、问答题某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？

点击查看答案

195、判断题承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。

点击查看答案

196、单项选择题经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局

点击查看答案

197、判断题按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。

点击查看答案

198、多项选择题以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。

A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整

点击查看答案

199、判断题不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析，FIDIC合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的，并称这一天为投标的基准日期。

点击查看答案

200、判断题答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。

点击查看答案

201、判断题事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。

点击查看答案

202、判断题承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。

点击查看答案

203、单项选择题根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。

A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失

点击查看答案

204、单项选择题在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。

A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改

点击查看答案

205、判断题损害赔偿可以由当事人约定。

点击查看答案

206、判断题建设工程合同应当采用书面形式。

点击查看答案

207、多项选择题某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。

A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

点击查看答案

208、单项选择题抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。

A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托

点击查看答案

209、多项选择题当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）

A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证

点击查看答案

210、单项选择题因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。

A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员

点击查看答案

211、单项选择题某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。

A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金

点击查看答案

212、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。

A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责

点击查看答案

213、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。

A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误

点击查看答案

214、多项选择题在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。

A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施

点击查看答案

215、多项选择题 FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。

A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款

点击查看答案

216、问答题

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？

点击查看答案

217、判断题 FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。

点击查看答案

218、判断题投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。

点击查看答案

219、多项选择题以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。

A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效

点击查看答案

220、单项选择题要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后

点击查看答案

221、判断题委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。

点击查看答案

222、单项选择题投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。

A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比

点击查看答案

223、判断题监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

点击查看答案

224、多项选择题订立施工合同应具备的条件包括（）。

A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实

点击查看答案

225、单项选择题监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款

点击查看答案

226、单项选择题违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同

点击查看答案

227、多项选择题《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。

A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和合理损耗
C．不可预见的一切损失

点击查看答案

228、单项选择题施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）

A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权

点击查看答案

229、判断题非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。

点击查看答案

230、多项选择题指定分包商的特点表现为（）。

A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作

点击查看答案

231、单项选择题（）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

点击查看答案

232、问答题某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿？为什么？

点击查看答案

233、判断题业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。

点击查看答案

234、多项选择题保证合同的当事人是（）。

A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门

点击查看答案

235、单项选择题与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法

点击查看答案

236、单项选择题根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。

A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

点击查看答案

237、问答题解释“推定变更”。

点击查看答案

238、问答题

某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。

在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？

点击查看答案

239、多项选择题下列行为属于招标人与投标人串通投标（）

A、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价。
B、投标人之间相互商定，在投标项目中分别以高、中、低价位报价。
C、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后给投标人或招标人额外补偿。
D、招标人预选内定中标人
E、投标人预先内定中标人。

点击查看答案

240、多项选择题招标人具备自行招标的能力表现为（）

A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力

点击查看答案

241、判断题无效合同是从其确认时起失去法律效力。

点击查看答案

242、多项选择题关于投标有效期有如下（）的规定。

A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝

点击查看答案

243、多项选择题工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

点击查看答案

244、多项选择题强制性保险是指（）。

A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回

点击查看答案

245、多项选择题下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。

A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场

点击查看答案

246、单项选择题某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。

A．15万元
B．7.5万元
C．30万元
D．45万元

点击查看答案

247、单项选择题监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。

A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任

点击查看答案

248、单项选择题以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的

点击查看答案

249、问答题

施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：

监理工程师对上述工程量变化是否要下达工程变更令，理由是什么？

点击查看答案

250、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。

A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费

点击查看答案

251、多项选择题 FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务

A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理

点击查看答案

252、单项选择题 FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。

A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备

点击查看答案

253、问答题

对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。

监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？

点击查看答案

254、多项选择题下列关于合同成立的表述正确的是（）。

A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效

点击查看答案

255、单项选择题承包人应密封的投标文件内容有（）。

A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书

点击查看答案

256、多项选择题下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。

A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险

点击查看答案

257、判断题合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。

点击查看答案

258、判断题指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。

点击查看答案

259、判断题格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。

点击查看答案

260、问答题简述加强对工程分包管理的方法

点击查看答案

261、判断题当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。

点击查看答案

262、问答题施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？

点击查看答案

263、判断题工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。

点击查看答案

264、判断题标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。

点击查看答案

265、单项选择题监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。

A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人

点击查看答案

266、单项选择题合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。

A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工

点击查看答案

267、判断题从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。

点击查看答案

268、单项选择题合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。

点击查看答案

269、判断题属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。

点击查看答案

270、单项选择题甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。

A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销

点击查看答案

271、单项选择题《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。

A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同

点击查看答案

272、问答题

某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？

点击查看答案

273、判断题所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。

点击查看答案

274、多项选择题以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。

A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的

点击查看答案

275、判断题在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。

点击查看答案

276、判断题一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。

点击查看答案

277、单项选择题工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。

A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师

点击查看答案

278、多项选择题以下哪些是在一般分包行为中，承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。（）

A、工程中某一部分的分包；
B、按照技术规范采购材料
C、劳务分包
D、构件与设备的加工。

点击查看答案

279、判断题以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。

点击查看答案

280、判断题 FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。

点击查看答案

281、判断题公民是自然人，自然人也一定是公民。

点击查看答案

282、单项选择题工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落

点击查看答案

283、多项选择题《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（）。

A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理

点击查看答案

284、多项选择题评标的条件是（）

A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利

点击查看答案

285、多项选择题监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。

A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作

点击查看答案

286、判断题承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。

点击查看答案

287、单项选择题承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行

点击查看答案

288、单项选择题招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。

A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册

点击查看答案

289、多项选择题以下属于可原谅延误的是（）。

A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误

点击查看答案

290、多项选择题《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）

A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。

点击查看答案

291、判断题工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。

点击查看答案

292、单项选择题某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。

A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效

点击查看答案

293、多项选择题采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。

A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会

点击查看答案

294、多项选择题合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）

A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物

点击查看答案

295、单项选择题招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。

A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标

点击查看答案

296、问答题我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？

点击查看答案

297、多项选择题工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。

A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务

点击查看答案

298、判断题《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的\"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。

点击查看答案

299、多项选择题因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。

A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费

点击查看答案

300、多项选择题按《交通部公路工程国内招标文件范本》中对暂定金规定，其用途是（）。

A．用于支付“指定分包的工程"工程费
B．用于支付工程变更所发生的款项
C．留作不可预见费
D、在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作
E、如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（交通部称为专项暂定金）

点击查看答案

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《★公路工程监理工程师》题库

600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\'if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\"if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\" src=\"http://www_php168_com/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png\" align=\"center\" style=\"font-size: 9pt;\">

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

题库试看结束后微信扫下方二维码即可打包下载完整版《公路工程监理工程师：公路监理工程师合同管理》题库，分栏、分答案解析排版、小字体方便打印背记！经广大会员朋友实战检验，此方法考试通过率大大提高！绝对是您考试过关的不二利器！

600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\'if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\' onload=\"if(this.width>600)makesmallpic(this,600,1800);\" src=\"http://www_php168_com/ewebeditor/uploadfile/2019/04/02/20190402155207853.png\" align=\"center\">

手机用户可保存上方二维码到手机中，在微信扫一扫中右上角选择“从相册选取二维码”即可。

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G

【省市县地区导航】★【考试题库导航】

电脑版 | 手机版 | 返回顶部