时间:2022-05-23 01:02:21
1、多项选择题 属于一般分包合同的特点有（）。
A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务
2、判断题 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。
3、判断题 违约责任具有一定的制裁性。
4、多项选择题 对违反合同者追究责任时，实行：（）
A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。
5、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
6、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
7、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
8、多项选择题 施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。
A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有
9、多项选择题 交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
10、问答题 解释“推定变更”。
11、单项选择题 施工承包合同的合同价格是指（）
A．承包人的投标价
B．评标中经算术修正后的价格
C．评标价
D．中标通知书中所列出的中标价
12、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
13、多项选择题 根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。
A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方
14、多项选择题 有效的要约的撤回包括（）。
A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知
15、问答题 在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？
16、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
17、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有（）。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
18、判断题 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。
19、多项选择题 下列选项中导致合同终止的选项为（）。
A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
20、多项选择题 合同公证与鉴证的区别主要有（）。
A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同
21、多项选择题 法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。
A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务
22、单项选择题 如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。
A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行
23、判断题 中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。
24、单项选择题 评标委员会的评标报告应由（）。
A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字
25、单项选择题 工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书
26、单项选择题 根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。
A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失
27、多项选择题 合同的转让的性质包括（）。
A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让
28、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
29、问答题 监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？
30、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
31、多项选择题 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围
32、单项选择题 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
33、多项选择题 违约金责任的构成要件是（）。
A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁
34、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
35、多项选择题 以下属于无权代理行为的是（）。
A．未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为
36、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
37、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
38、单项选择题 某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。
A．800元
B．1000元
C．1800元
D．500
39、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
40、单项选择题 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。
A．经催告后，可解除合同
B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
D．在履行期限届满之前可解除合同
41、多项选择题 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。
A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务
42、判断题 某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。
43、单项选择题 以下哪一项不属于工程变更范围？（）
A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入
44、多项选择题 法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。
A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时
45、单项选择题 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效
46、单项选择题 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。
A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺
47、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
48、问答题 在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
49、多项选择题 以下关于债权转让的表述中正确的是（）。
A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人
50、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
51、单项选择题 建设工程设计合同法律关系的客体表现为（）。
A．财
B．物
C．行为
D．非物质财富
52、判断题 合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。
53、单项选择题 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。
A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务
54、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿？为什么？
55、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
56、判断题 合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。
57、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
58、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
59、单项选择题 在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。
A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改
60、判断题 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
61、多项选择题 工程施工合同的有效期就是指（）。
A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”
62、多项选择题 下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。
A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场
63、多项选择题 承诺的合同期限包括的内容有（）。
A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间
64、判断题 保留金待竣工验收合格时一次发还。
65、单项选择题 监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权
66、单项选择题 施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
67、判断题 工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。
68、单项选择题 《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）
A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权
69、单项选择题 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。
A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效
70、单项选择题 监理合同自（）开始生效。
A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日
71、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
72、单项选择题 与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。
A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法
73、判断题 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责
74、单项选择题 根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。
A、2个
B、5个
C、10个
D、3个
75、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
76、多项选择题 下列可以作为法律关系主体的有（）。
A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料
77、多项选择题 施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。
A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同
78、判断题 指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。
79、单项选择题 下列合同中，属于主合同的是（）。
A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同
80、多项选择题 承包人可索赔的费用包括（）。
A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费
81、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
82、单项选择题 某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
83、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
84、单项选择题 违约金具有何种性质（）
A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定
85、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。
86、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
87、判断题 承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。
88、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
89、判断题 合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。
90、多项选择题 以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
91、单项选择题 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
92、判断题 只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。
93、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
94、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
95、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。
A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的
96、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。
A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效
97、单项选择题 某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（）。
A、该委托代理行为有效
B．该代理行为的后果应由被代理人承担
C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
98、多项选择题 在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。
A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖
99、单项选择题 FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表
100、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
101、判断题 一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。
102、多项选择题 下列工作中属于甲方的义务有（）。
A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续
103、单项选择题 订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。
A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复
104、判断题 非关键线路的图纸迟交一定可以延期。
105、判断题 合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。
106、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）
A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理
107、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
108、多项选择题 根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。
A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使
109、单项选择题 无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
110、单项选择题 下列可以构成一个有效的承诺是（）。
A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺
111、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天
B．30天
C．20天
D．21天
112、多项选择题 下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表
113、多项选择题 下列哪些合同符合解除的条件：（）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。
114、判断题 由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。
115、单项选择题 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
116、多项选择题 承包人与业主联合参与保险的项目有（）。
A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险
117、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
118、多项选择题 下列选项属于保险除外的有（）。
A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失
119、单项选择题 关于不可抗力的说法正确的是（）。
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任
120、多项选择题 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。
A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务
121、单项选择题 投标有效期是指（）。
A．从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B．从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C．从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D．从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间
122、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
123、单项选择题 监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。
A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的
F．合同法
124、单项选择题 “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。
A．行为
B．事件
C．实效
D．客观
125、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
126、多项选择题 属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。
A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫
127、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
128、多项选择题 评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
129、多项选择题 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。
A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金
130、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
131、多项选择题 监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。
A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作
132、单项选择题 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
133、判断题 按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。
134、多项选择题 下列中的（）是属于无效合同
A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同
135、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
136、多项选择题 承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。
A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录
137、多项选择题 委托合同的基本特征有（）
A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的
138、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
139、单项选择题 委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A、以代理人的名义与对方谈判
B．商签的合同内应有代理人权利义务条款
C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同
140、多项选择题 投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正
141、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15天
B．21天
C．28天
D．30天
142、判断题 投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
143、多项选择题 下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的的提、做法错误的有（）
A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包大提出书面延期要求
B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包大可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
144、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
145、单项选择题 某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。
A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立
146、判断题 无效合同从执行时起即不具有法律效力。
147、判断题 投标单位给业主的优惠条件应在投标书内写明，投标截止后许诺的任何优惠条件评标时都不予以考虑。
148、多项选择题 在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。
A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形
149、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
150、单项选择题 监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
151、多项选择题 合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。
A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准
152、判断题 损害赔偿与支付违约金性质相同。
153、判断题 附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。
154、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
155、单项选择题 下列文件中（）不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料
156、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（）。
A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理
157、单项选择题 合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。
A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单
158、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
159、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
160、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
161、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
162、多项选择题 属于指定分包合同的特点有（）。
A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任
163、判断题 在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。
164、问答题
某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
165、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
166、判断题 在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。
167、判断题 要约是订立合同的必经阶段。
168、判断题 当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。
169、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。
170、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
171、单项选择题 某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。
A．60
B．30
C．90
D．120
172、多项选择题 合同成立地点的确定为（）。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
173、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
174、多项选择题 某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。
A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准
175、多项选择题 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。
A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取
176、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
177、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
178、多项选择题 在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。
A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分
179、单项选择题 我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。
A．订约
B．成立
C．合意
D．协商
180、多项选择题 以下哪些是在一般分包行为中，承包人不需要报请监理工程师审批的分包行为。（）
A、工程中某一部分的分包；
B、按照技术规范采购材料
C、劳务分包
D、构件与设备的加工。
181、问答题
某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。
182、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
183、单项选择题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
184、单项选择题 某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。
A．2.7万元
B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元
C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元
185、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
186、单项选择题 某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。
A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失
187、多项选择题 合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人
188、单项选择题 在订立合同时“显失公平”的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
189、单项选择题 当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。
A．必须请求仲裁委员会决定
B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解
D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定
190、判断题 根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。
191、单项选择题 如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。
A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同
192、单项选择题 以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。
A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期
193、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
194、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
195、判断题 对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。
196、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。
A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务
197、多项选择题 下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。
A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱
198、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
199、判断题 只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。
200、判断题 工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
201、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
202、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
203、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
204、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
205、判断题 承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。
206、判断题 从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。
207、判断题 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
208、多项选择题 下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。
A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做
209、判断题 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。
210、单项选择题 如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
211、多项选择题 当事人在合同被确认是无效合同以后（）。
A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行
212、多项选择题 监理工程师有权签发（）。
A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单
213、单项选择题 经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A、主体
B、客体
C、内容
D、对象
214、判断题 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。
215、单项选择题 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。
A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为
216、判断题 交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。
217、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
218、单项选择题 自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。
A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任
219、判断题 承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。
220、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
221、多项选择题 FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。
A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决
222、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后（）。
A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改
223、判断题 定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。
224、多项选择题 指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
225、单项选择题 从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。
A．公民和自然人都有国籍
B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的
226、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
227、单项选择题 根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标
228、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任
229、单项选择题 招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10
B.30
C.15
D.60
230、多项选择题 正常的监理酬金应当由（）构成。
A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金
231、判断题 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
232、问答题
某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？
233、判断题 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
234、单项选择题 以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。
A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关
235、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
236、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
237、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？
238、多项选择题 《合同法》规定，合同的标的可以是（）。
A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目
239、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
240、判断题 业主与监理的关系的被委托与委托的关系。
241、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
242、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
243、多项选择题 合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫
244、多项选择题 下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。
A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为
245、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。
246、多项选择题 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。
A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
247、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
248、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）
A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更
249、多项选择题 按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。
A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
250、单项选择题 《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
251、多项选择题 正常监理工作的酬金由（）等费用构成。
A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。
252、单项选择题 根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。
A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回
253、多项选择题 建设工程委托监理合同属于（）。
A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同
254、判断题 监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。
255、多项选择题 标底价格由（）组成
A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费
256、单项选择题 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。
A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高
257、单项选择题 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
258、多项选择题 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）
A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
259、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
260、判断题 FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。
261、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
262、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
263、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
264、判断题 建设工程承包合同是属于要式合同。
265、单项选择题 某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
266、多项选择题 《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。
A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
267、多项选择题 委托监理合同应具备的条款结构包括（）。
A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名
268、多项选择题 为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。
A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的
269、多项选择题 处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。
A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿
270、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
271、多项选择题 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）
A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录
272、判断题 在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。
273、单项选择题 合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天
274、多项选择题 以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。
A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的
275、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
276、判断题 采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。
277、多项选择题 《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。
A．不恰当合同
B．恰当合同
C．合同有效
D．无效合同
E．合同效力待定合同
F．可撤销合同
278、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
279、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
280、多项选择题 当事人订立合同时（），给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
A、假借订立合同，恶意进行磋商
B、未经过公证
C、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D、违背诚实信任的原则
E、提供虚假情况
281、多项选择题 委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工
F．必须具有法人资格
282、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
283、判断题 凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。
284、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
285、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
286、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
287、判断题 由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。
288、问答题 简述施工招标应具备的条件？
289、单项选择题 经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。
A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局
290、单项选择题 我国对经济合同争议的处理实行（）
A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼
291、多项选择题 FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）
A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同
292、判断题 标底编制的方法是概预算编制法。
293、多项选择题 业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。
A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报
294、多项选择题 法律规范中所指的法律“事件”包括（）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议
295、多项选择题 下列属于撤销权消灭情形的是（）。
A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的
296、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
297、判断题 《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。
298、多项选择题 中标通知书的作用是（）。
A．通知中标单位来进一步协商价格，签订协议
B．中标通知书到达投标人时合同的承诺生效
C．从中标通知书到达时起，合同对双方已有约束力
D．向投标单位表明签约的意向
299、判断题 工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。
300、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。