时间:2022-05-15 02:11:20
1、多项选择题 根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。
A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金
2、多项选择题 被代理人的主要权利有（）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
3、单项选择题 某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
4、单项选择题 在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。
A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同
5、单项选择题 FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表
6、多项选择题 工程保险的主要种类有（）。
A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险
7、单项选择题 监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
8、问答题 解释“推定变更”。
9、多项选择题 正常监理工作的酬金由（）等费用构成。
A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。
10、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
11、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
12、判断题 法人与自然人都是有生命的人。
13、判断题 按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。
14、多项选择题 签发最终支付证书就意味着：（）
A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束
15、判断题 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
16、单项选择题 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。
A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务
17、判断题 按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。
18、单项选择题 下列那种行为属于要约（）
A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；
19、判断题 如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。
20、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
21、多项选择题 强制性保险是指（）。
A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
22、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
23、单项选择题 “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。
A．行为
B．事件
C．实效
D．客观
24、多项选择题 监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证
25、多项选择题 施工过程中使用的图纸由（）提供。
A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准
26、单项选择题 下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。
A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同
27、多项选择题 监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。
A、减少工程量清单中规定工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成
C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作
28、多项选择题 下列中的（）是属于无效合同
A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同
29、单项选择题 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
30、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
31、单项选择题 当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。
A．行为
B．事件
C．实效
D．机会
32、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
33、单项选择题 抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托
34、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
35、单项选择题 经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）
A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人
36、单项选择题 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
37、单项选择题 民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织
38、单项选择题 某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。
A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失
39、单项选择题 关于不可抗力的说法正确的是（）。
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任
40、单项选择题 我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。
A．订约
B．成立
C．合意
D．协商
41、单项选择题 评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。
A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价
42、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
43、单项选择题 合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）
A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标
44、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。
45、单项选择题 从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。
A．公民和自然人都有国籍
B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的
46、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
47、单项选择题 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
48、单项选择题 某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
49、单项选择题 （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理
50、多项选择题 委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表
51、判断题 施工招标时，某投标人的标书未按招标文件的规定进行编标报价、仅提出了优于招标文件的设计改进意见、实施方案和报价，则此投标书应被视为无效投标书。
52、多项选择题 承诺的合同期限包括的内容有（）。
A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间
53、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
54、单项选择题 以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。
A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准
55、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？
56、单项选择题 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。
A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供
57、判断题 保证合同的当事人是权利人和义务人。
58、单项选择题 当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。
A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔
59、判断题 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。
60、判断题 监理工程师应在发出中标通知书之后28天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。
61、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
62、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？
63、单项选择题 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。
A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高
64、多项选择题 某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。
A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
65、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
66、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。
A．独立责任原则
B．严格责任原则
C．过失责任原则
D．公平责任原则
67、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
68、判断题 因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
69、多项选择题 下列的（）是投标担保应保证的作用。
A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）
70、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？
71、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
72、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
73、多项选择题 下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。
A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场
74、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
75、多项选择题 以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）
A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收
76、判断题 工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。
77、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
78、多项选择题 承包人与业主联合参与保险的项目有（）。
A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险
79、判断题 无效合同从执行时起即不具有法律效力。
80、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
81、多项选择题 施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。
A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行
82、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
83、多项选择题 指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
84、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
85、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
86、判断题 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
87、多项选择题 合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人
88、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
89、判断题 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等
90、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
91、单项选择题 施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
92、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》技术规范中要求承包人在工程现场周围配备哪些必要的（）标志牌。
A、警告与危险标志
B、安全与控制标志
C、指路标志与标准的道路标志
D、施工标段牌
E、公司广告牌
93、多项选择题 按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。
A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同
94、多项选择题 FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。
A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收
95、单项选择题 法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销
96、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
97、多项选择题 下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
98、单项选择题 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。
A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价
99、多项选择题 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）
A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录
100、单项选择题 投标基准日期是指（）。
A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天
101、多项选择题 在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。
A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
102、判断题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。
103、单项选择题 凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
104、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
105、多项选择题 合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫
106、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
107、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（）。
A、提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B、损害社会公共利益的
C、造成对方人身伤害的
D、因重大误解订立的
E、显失公平的
108、多项选择题 下列选项中导致合同终止的选项为（）。
A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
109、判断题 业主与监理的关系的被委托与委托的关系。
110、单项选择题 项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。
A．7
B.10
C.14
D.15
111、判断题 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
112、判断题 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
113、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。
114、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
115、多项选择题 施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。
A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的
116、判断题 债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。
117、单项选择题 如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）。
A．否定性承诺
B．承诺有效
C．承诺无效
D．用重新要约代替了原来的要约
118、多项选择题 现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。
A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法
119、多项选择题 合同履行地点是指：（）
A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。
120、判断题 只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。
121、多项选择题 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）
A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
122、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
123、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
124、单项选择题 只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
125、问答题 简述施工招标应具备的条件？
126、判断题 公民是自然人，自然人也一定是公民。
127、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
128、单项选择题 施工合同的担保合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同
129、单项选择题 承包人应密封的投标文件内容有（）。
A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书
130、单项选择题 以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）
A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的
131、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
132、单项选择题 在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
133、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
134、判断题 履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。
135、判断题 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
136、单项选择题 处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
137、多项选择题 采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会
138、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
139、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
140、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。
A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程
141、多项选择题 一个项目的投标报价由以下（）部分组成。
A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用
142、单项选择题 业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。
A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润
143、单项选择题 按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。
A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同
144、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
145、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
146、单项选择题 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
147、单项选择题 工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书
148、单项选择题 双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作
149、单项选择题 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。
A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺
150、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？
151、单项选择题 某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。
A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为
152、多项选择题 属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。
A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫
153、多项选择题 保证合同的当事人是（）。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
154、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
155、多项选择题 《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款
156、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。
157、多项选择题 下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表
158、判断题 工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。
159、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。
160、多项选择题 合同成立地点的确定为（）。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
161、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
162、判断题 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。
163、多项选择题 对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。
A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩
164、判断题 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。
165、多项选择题 工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。
A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准
166、判断题 合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。
167、多项选择题 以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。
A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整
168、多项选择题 不可抗力包括的情形是（）。
A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机
169、多项选择题 FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。
A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工
170、判断题 在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。
171、判断题 为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。
172、单项选择题 合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天
173、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。
A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
174、单项选择题 根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。
A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失
175、判断题 民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。
176、单项选择题 FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是（）。
A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改
177、单项选择题 甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。
A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销
178、多项选择题 下列属于违约行为的是：（）
A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行
179、单项选择题 在订立合同时“显失公平”的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
180、判断题 合同解除后就不得再要求损害赔偿。
181、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
182、单项选择题 《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。
A．2个
B．3个
C．4个
D．5个
183、单项选择题 监理合同中不包括（）内容。
A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款
184、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
185、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
186、单项选择题 从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）性质的款项。
A．定金
B．保证金
C．无息贷款
D、暂付款
E．承包人具有的留置权
187、单项选择题 在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。
A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费
188、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。
189、单项选择题 监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权
190、判断题 在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。
191、单项选择题 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
192、判断题 附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。
193、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？
194、单项选择题 投标有效期是指（）。
A．从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B．从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C．从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D．从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间
195、单项选择题 代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。
A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理
196、判断题 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。
197、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）
A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理
198、单项选择题 在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。
A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系
199、判断题 在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。
200、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
201、判断题 合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。
202、单项选择题 （）拒收不合格的工程。
A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权
203、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
204、多项选择题 在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。
A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化
205、判断题 无效合同是从其确认时起失去法律效力。
206、单项选择题 限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
207、单项选择题 根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
208、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
209、判断题 标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。
210、多项选择题 下列可以作为法律关系主体的有（）。
A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料
211、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？
212、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？
213、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
214、判断题 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
215、判断题 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
216、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
217、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
218、单项选择题 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。
A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置
219、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
220、判断题 无效合同就是没有法律效力的合同。
221、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
222、多项选择题 如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用
223、单项选择题 经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点
A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限
224、判断题 当工程的监理方，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷、不符合合同规定时，则监理工程师有权拒收这些材料或工程设备。
225、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
226、判断题 违约责任具有一定的制裁性。
227、单项选择题 监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。
A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人
228、单项选择题 合同主体义务表现为（）。
A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为
229、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
230、判断题 监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。
231、单项选择题 以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年）对招标人编制“标底”的规定的是（）。
A．必须编制标底
B．不承认“标底”对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底
D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底
232、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
233、判断题 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
234、单项选择题 合同法律关系是由（）三要素所构成。
A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任
235、多项选择题 属于一般分包合同的特点有（）。
A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务
236、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
237、判断题 某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。
238、单项选择题 世行贷款公路项目主要采用（）
A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同
239、判断题 凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。
240、多项选择题 下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。
A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同
241、判断题 监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。
242、单项选择题 根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。
A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失
243、判断题 依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。
244、单项选择题 FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。
A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备
245、多项选择题 下列工作中属于甲方的义务有（）。
A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续
246、判断题 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。
247、多项选择题 根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。
A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同
248、单项选择题 工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
249、单项选择题 承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
A．每月
B．每日
C．每周
D．每旬
250、多项选择题 当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）
A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证
251、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
252、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
253、单项选择题 公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。
A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站
254、判断题 答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。
255、判断题 保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。
256、判断题 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。
257、多项选择题 《合同法》规定，合同的标的可以是（）。
A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目
258、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任
259、单项选择题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。
A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
260、多项选择题 以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
261、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
262、多项选择题 债权撤销权在（）情况下消灭。
A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使
263、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
264、判断题 合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。
265、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。
A、给指定分包商工作的付款
B、施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C、招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D、支付由工程变更引起的额外的工作的费用
E、保险费
266、判断题 计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。
267、多项选择题 FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）
A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同
268、问答题
某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？
269、单项选择题 依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、10日
B、15日
C、20日
D、25日
270、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
271、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
272、多项选择题 下列哪些合同符合解除的条件：（）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。
273、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。
A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误
274、判断题 没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
275、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
276、多项选择题 关于定金以下表述正确的为（）。
A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％
277、多项选择题 因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。
A、机械设备进出场费
B、机械台班费
C、机械折旧费
D、机械设备租赁费
E、机械设备燃料费
278、判断题 FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。
279、单项选择题 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
280、多项选择题 凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。
A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准
281、判断题 承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。
282、单项选择题 依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。
A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
283、判断题 委托监理合同的受托人应当按照业主的要求，报告委托事务的处理情况。
284、单项选择题 如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。
A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同
285、问答题 施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？
286、单项选择题 下列可以构成一个有效的承诺是（）。
A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺
287、多项选择题 按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。
A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书
288、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
289、多项选择题 法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。
A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务
290、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
291、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
292、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
293、多项选择题 下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。
A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱
294、多项选择题 FIDIC合同条件定义的合同价格是指（）。
A．中标通知书中写明的中标价
B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款
D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额
295、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
296、单项选择题 某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。
A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同
297、多项选择题 施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令
298、单项选择题 施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。
A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上
299、多项选择题 降低工程风险的有效途径包括（）。
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让
300、单项选择题 经济法律关系的主体是指（）。
A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规