时间:2021-09-16 03:29:21
1、判断题 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
2、单项选择题 合同法律关系是由（）三要素所构成。
A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任
3、多项选择题 施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。
A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费
4、单项选择题 施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
5、单项选择题 无权代理人所签订的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
6、判断题 附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。
7、多项选择题 订立施工合同应具备的条件包括（）。
A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
8、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
9、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
10、单项选择题 招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审
11、多项选择题 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）
A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录
12、多项选择题 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。
A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金
13、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
14、单项选择题 “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。
A．行为
B．事件
C．实效
D．客观
15、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
16、单项选择题 某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
17、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
18、多项选择题 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）
A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
19、单项选择题 依据合同法的规定，当事人一方可以解除合同的情况为（）。
A．不可抗力发生
B．当事人一方迟延履行主要债务
C．当事人一方有违约行为
D．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
20、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
21、多项选择题 按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。
A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同
22、判断题 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
23、判断题 要约是订立合同的必经阶段。
24、多项选择题 要约人在要约有效期内撤销要约的
A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
E．承诺生效时产生“合同生效”的结果
25、判断题 招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。
26、多项选择题 下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）
A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分
27、单项选择题 在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。
A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同
28、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
29、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
30、多项选择题 在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是（）。
A．施工招标的行为属于要约
B．业主签署中标通知书的行为才是承诺
C．承包人投递投标文件的行为属于要约行为
D．施工投标属于承包人的承诺行为
31、单项选择题 FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。
A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备
32、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有（）。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
33、判断题 不管投标人是用哪一天的基础价格编制的单价分析，FIDIC合同条件一律认为投标报价都是以投标截止日前二十八天的当日价格为准的，并称这一天为投标的基准日期。
34、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
35、判断题 某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。
36、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
37、判断题 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
38、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
39、多项选择题 采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）
A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
40、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
41、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
42、判断题 《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。
43、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。
44、判断题 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
45、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
46、多项选择题 下列工作中属于甲方的义务有（）。
A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续
47、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天
B．30天
C．20天
D．21天
48、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
49、多项选择题 施工过程中使用的图纸由（）提供。
A、由业主经过监理工程师提供
B、承包人提供
C、发包人提供经承包人批准
D、承包人提供工程师批准
50、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
51、判断题 监理工程师对承包人的关系是监理单位对承包单位在项目实施全过程中进行施工监督与管理的监理与被监理的关系。承包人应按施工承包合同的规定接受监理工程师的监督和管理。
52、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
53、多项选择题 关于计日工的以下说法中正确的是（）。
A．属于非竞争性的报价
B．属于有竞争性报价目
C．必须经过监理工程师的同意后方能动用
D．可以用来用于支付工程变更所发生的款项
E．用于支付“指定分包的工程”工程费
54、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
55、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
56、多项选择题 承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有（）。
A、工程进度计划
B、施工日志
C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等
E、会议纪要和备忘录
57、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
58、多项选择题 签发最终支付证书就意味着：（）
A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束
59、问答题
某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？
60、判断题 FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动
61、判断题 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
62、单项选择题 业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。
A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润
63、多项选择题 强制性保险是指（）。
A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
64、多项选择题 委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工
F．必须具有法人资格
65、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
66、判断题 FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。
67、多项选择题 合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。
A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定
68、单项选择题 没有经过公证的合同一般认为（）。
A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同
69、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
70、问答题 我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？
71、判断题 业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。
72、多项选择题 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）
A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察
73、判断题 《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。
74、单项选择题 FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表
75、多项选择题 监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证
76、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
77、多项选择题 按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。
A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
78、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后（）。
A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改
79、多项选择题 委托监理合同应具备的条款结构包括（）。
A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名
80、多项选择题 在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）
A、当事人共同选定
B、仲裁申请人选定
C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
81、多项选择题 公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。
A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段
82、多项选择题 某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。
A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
83、单项选择题 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。
A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员
84、多项选择题 法人的民事权利能力是指法人在参与经济活动时的一种（）的资格。
A、实体
B、享有经济权利
C、承担经济义务
D、履行合同的能力
E、纳税的义务
85、多项选择题 《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。
A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
86、多项选择题 民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有（）。
A．用口头形式委托
B．用签订委托合同的形式书面委托
C．用法人委托书的形式书面委托
D．通过双方协商一致后才能委托
E．凭“被代理人方”的授权意思表示，代理人就取得了代理权
87、判断题 公民是自然人，自然人也一定是公民。
88、判断题 无效合同就是没有法律效力的合同。
89、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
90、问答题
某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？
91、多项选择题 FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（）。
A、当事人双方协商
B、工程师确定
C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定
E、仲裁机构裁决
92、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
93、单项选择题 根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。
A、2个
B、5个
C、10个
D、3个
94、多项选择题 委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表
95、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
96、判断题 法人与自然人都是有生命的人。
97、多项选择题 下列属于违约行为的是：（）
A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行
98、判断题 损害赔偿是违约责任的主要方式。
99、判断题 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。
100、多项选择题 合同履行地点是指：（）
A、注册登记的地点；
B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；
D、支付价款的地点；
E、标的生产地。
101、多项选择题 承揽合同主要包括（）等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
102、单项选择题 合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。
A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施
103、单项选择题 按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。
A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同
104、判断题 《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。
105、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失
106、多项选择题 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）
A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
107、单项选择题 总价合同与单价合同比较，（）。
A．总价合同便于处理工程变更
B．单价合同便于处理工程变更
C．总价合同加大了业主的投资风险
D．总价合同有利于降低工程造价
108、判断题 标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。
109、单项选择题 项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。
A．7
B.10
C.14
D.15
110、多项选择题 以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。
A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产
111、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 在施工中，承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3，为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度，要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理？为什么？
112、多项选择题 在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。
A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
113、多项选择题 违约金责任的构成要件是（）。
A、违约金
B、过错
C、损害行为
D、侵权结果
E、一方损毁
114、判断题 一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。
115、单项选择题 关于不可抗力的说法正确的是（）。
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任
116、单项选择题 合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A．行政法律关系
B．民事权利义务关系
C．刑事法律关系
D．经济侵权关系
117、判断题 FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。
118、多项选择题 监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
119、单项选择题 以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。
A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准
120、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
121、单项选择题 合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）
A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标
122、判断题 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。
123、单项选择题 只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
124、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
125、单项选择题 从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。
A．公民和自然人都有国籍
B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的
126、判断题 当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。
127、判断题 FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。
128、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
129、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
130、判断题 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。
131、多项选择题 《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
132、单项选择题 FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
133、判断题 标底编制的方法是概预算编制法。
134、多项选择题 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围
135、判断题 业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
136、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
137、多项选择题 附条件的合同中的条件应符合（）。
A、条件必须是将来发生的不确定的事实
B、条件不得与合同的主要内容相矛盾
C、条件必须是当事人约定而不是法定的
D、条件必须合法
E、条件是必然会实现的预期事件
138、判断题 工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。
139、判断题 不管使用哪种合同范本，合同的计价是实行以单价合同为主，包含部分总价，加计日工，加暂定金，再加少量凭证支付的计价方式组成的综合基价方式。
140、单项选择题 某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）。
A．2.7万元
B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元
C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元
141、判断题 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。
142、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
143、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
144、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
145、多项选择题 下列关于合同成立的表述正确的是（）。
A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效
146、多项选择题 承包人与业主联合参与保险的项目有（）。
A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险
147、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
148、判断题 项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。
149、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
150、判断题 违约责任具有一定的制裁性。
151、多项选择题 为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。
A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的
152、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
153、多项选择题 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。
A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
154、判断题 在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。
155、单项选择题 在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）。
A．予以降低
B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改
D．与投标人谈判修改
156、单项选择题 根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。
A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
157、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
158、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
159、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
160、单项选择题 合同主体义务表现为（）。
A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为
161、判断题 公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。
162、单项选择题 法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销
163、多项选择题 按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）
A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确
164、判断题 监理工程师在工程承包合同签订阶段应在条款上维护业主的利益；在合同履行阶段应维护合同赋予各方的权益。
165、判断题 工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
166、多项选择题 关于投标有效期有如下（）的规定。
A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝
167、单项选择题 要约的定义是（）。
A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定
D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程
168、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
169、单项选择题 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
170、判断题 施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。
171、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
172、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
173、多项选择题 法律规范中所指的法律“事件”包括（）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议
174、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
175、判断题 对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。
176、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
177、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
178、多项选择题 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）
A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
179、判断题 一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。
180、单项选择题 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
181、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
182、判断题 大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。
183、判断题 当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了
184、多项选择题 下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。
A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同
185、单项选择题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
186、单项选择题 经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）
A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人
187、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
188、多项选择题 属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。
A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫
189、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
190、判断题 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
191、单项选择题 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。
A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高
192、多项选择题 合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。
A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准
193、多项选择题 订立合同可采用的形式有（）。
A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头
194、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
195、多项选择题 在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。
A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义
196、判断题 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
197、多项选择题 《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）
A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。
198、多项选择题 《合同法》规定，合同的标的可以是（）。
A、桥梁
B、建设资金
C、工程决算审计报告
D、工程项目
199、单项选择题 凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
200、判断题 提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
201、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。
A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量
202、判断题 只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。
203、多项选择题 符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。
A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织
204、多项选择题 投标人不得与招标人（）。
A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争
205、单项选择题 监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权
206、问答题
某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。
207、多项选择题 下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表
208、问答题 什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？
209、单项选择题 损害社会公共利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
210、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。
A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼
211、多项选择题 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）。
A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务
212、判断题 要约的内容不必具体确定。
213、多项选择题 在不安抗辩的条款中：“先履行债务的当事人有确切的证据证明后履行的一方丧失履约能力”一句中的“丧失履约能力”是《合同法》第六十八条所规定的下列情形中的（）。
A．经营状况严重恶化
B．转移财产、抽逃资金，以逃避债务
C．丧失商业信誉
D．有丧失或者可能履行丧失履行债务的其他情形
214、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
215、判断题 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
216、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
217、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
218、多项选择题 评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。
A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准
219、多项选择题 以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
220、多项选择题 现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。
A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法
221、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
222、单项选择题 当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。
A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔
223、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
224、判断题 合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。
225、多项选择题 对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。
A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容
226、单项选择题 凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
227、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿？为什么？
228、判断题 保留金待竣工验收合格时一次发还。
229、单项选择题 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。
A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为
230、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
231、判断题 中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。
232、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
233、判断题 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
234、多项选择题 根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。
A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金
235、判断题 为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。
236、多项选择题 因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（）。
A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
237、多项选择题 施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。
A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同
238、多项选择题 投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正
239、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任
240、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
241、多项选择题 对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。
A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认
242、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
243、单项选择题 经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点
A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限
244、多项选择题 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。
A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔
245、判断题 合同价格是指中标的承包商在投标书中所报的价格。
246、判断题 在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。
247、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
248、单项选择题 下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。
A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同
249、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
250、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
251、多项选择题 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。
A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务
252、判断题 违约金应与实际损害相关。
253、多项选择题 建设工程委托监理合同属于（）。
A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同
254、单项选择题 由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
255、判断题 工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。
256、单项选择题 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
257、单项选择题 根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。
A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回
258、判断题 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格
259、多项选择题 施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。
A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金
260、判断题 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等
261、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为（）
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
262、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
263、判断题 承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。
264、判断题 合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。
265、单项选择题 作为订立合同的代理人（）。
A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人
266、多项选择题 调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。
A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用
267、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
268、判断题 一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。
269、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
270、单项选择题 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密
271、判断题 合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。
272、多项选择题 型项目的评标中，（）是初评的工作内容。
A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离
273、问答题 简述施工招标应具备的条件？
274、单项选择题 《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。
A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同
275、判断题 所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。
276、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）
A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更
277、多项选择题 当事人在合同被确认是无效合同以后（）。
A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行
278、单项选择题 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
279、单项选择题 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
280、单项选择题 表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）
A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书
281、单项选择题 监理合同自（）开始生效。
A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日
282、单项选择题 根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。
A．工地材料遭受盗窃的损失
B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失
D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失
283、判断题 设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。
284、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则
285、判断题 招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。
286、单项选择题 监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。
A．委托监理合同
B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C．招标投标法
D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的
F．合同法
287、判断题 工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。
288、判断题 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
289、多项选择题 按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。
A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书
290、单项选择题 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。
A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价
291、判断题 FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。
292、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
293、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（）。
A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B.如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的
294、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
295、多项选择题 当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）
A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出
296、多项选择题 合同生效的时间依法可以分为（）。
A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效
297、多项选择题 以下关于债权转让的表述中正确的是（）。
A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人
298、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
299、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
300、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。
A．12
B．24
C．18
D．30