时间:2021-09-05 03:43:15
1、多项选择题 按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。
A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同
2、问答题 某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？
3、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
4、单项选择题 FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。
A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化
5、判断题 没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
6、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
7、多项选择题 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括（）。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目
8、多项选择题 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。
A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算
9、判断题 投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
10、单项选择题 监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。
A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款
11、多项选择题 为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。
A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的
12、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
13、问答题 投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？
14、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
15、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
16、判断题 《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。
17、多项选择题 按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。
A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同
18、单项选择题 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。
A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置
19、判断题 合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。
20、单项选择题 工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。
A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落
21、判断题 保留金待竣工验收合格时一次发还。
22、多项选择题 下列属于违约行为的是：（）
A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行
23、单项选择题 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
24、单项选择题 按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。
A．先签订监理合同，再进行施工招标
B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以
D．施工合同与监理合同同时进行招标
25、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
26、判断题 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
27、多项选择题 根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。
A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使
28、单项选择题 我国对经济合同争议的处理实行（）
A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼
29、单项选择题 业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。
A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润
30、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿？为什么？
31、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
32、判断题 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
33、判断题 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。
34、多项选择题 下列关于合同成立的表述正确的是（）。
A、承诺生效时合同成立
B、当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C、当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D、法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E、依法成立的合同，自成立时生效
35、多项选择题 合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人
36、判断题 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格
37、多项选择题 代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）
A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务
38、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
39、判断题 监理工程师应在发出中标通知书之后28天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。
40、单项选择题 凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
41、判断题 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。
42、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
43、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。
44、单项选择题 工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不
45、单项选择题 下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。
A．勘察设计招标
B．施工监理招标
C．施工招标
D．材料、设备采购招标
46、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
47、单项选择题 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（）。
A．主体
B．客体
C．内容
D．内容中的义务
48、单项选择题 施工合同的担保合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同
49、单项选择题 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
50、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
51、多项选择题 下列哪些合同符合解除的条件：（）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。
52、单项选择题 以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）
A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的
53、单项选择题 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
54、判断题 一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。
55、问答题 我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？
56、判断题 履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。
57、单项选择题 在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。
A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施
58、多项选择题 下列资料中不能作为索赔依据的是（）。
A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款
59、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。
A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院
60、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。
A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效
61、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
62、单项选择题 因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：
A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责
63、多项选择题 FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。
A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收
64、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？
65、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
66、多项选择题 监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证
67、单项选择题 合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天
68、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天
B．30天
C．20天
D．21天
69、单项选择题 招标投标法规定评标工作应由（）负责。
A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。
70、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
71、单项选择题 招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复
72、单项选择题 当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。
A．行为
B．事件
C．实效
D．机会
73、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理
74、多项选择题 监理招标的特点有（）。
A、报价在选择中居于次要地位
B、投标书中有明确的工程量清单
C、开标时不进行公开开标
D、招标的宗旨是对指标单位能力的选择
E、邀请投标人较少
75、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
76、多项选择题 承包商提出索赔的要求成立条件应包括（）。
A、已造成了承包商的实际施工成本加大
B、由于现场气候条件的影响
C、承包商施工责任原因导致
D、监理工程师协调管理原因导致
E、在合同规定时间内提出索赔要求
77、多项选择题 降低工程风险的有效途径包括（）。
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让
78、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
79、多项选择题 在监理合同中，（）是监理人的权利。
A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权
80、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
81、单项选择题 双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作
82、判断题 履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。
83、单项选择题 没有经过公证的合同一般认为（）。
A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同
84、多项选择题 施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。
A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有
85、单项选择题 工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。
A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师
86、多项选择题 下列的（）是投标担保应保证的作用。
A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）
87、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
88、多项选择题 债权撤销权在（）情况下消灭。
A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使
89、判断题 依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。
90、单项选择题 监理合同中不包括（）内容。
A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款
91、多项选择题 采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会
92、单项选择题 处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
93、多项选择题 FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。
A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费
94、判断题 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。
95、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
96、多项选择题 委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。
A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失
97、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。
98、单项选择题 监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
99、判断题 承包人应当像对待自己、自己的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约一样对待任何分包人、分包人的职工、工作人员的行为、工作疏忽和违约负责。
100、单项选择题 从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。
A．公民和自然人都有国籍
B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的
101、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失
102、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
103、多项选择题 对无权代理下产生的行为结果，被代理人可以享有的权利有（）。
A．被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认
B．当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝
C．被代理人行使拒绝权的方式既可以用书面的形式，也可以用口头的形式，也可以用实际不履行合同的行为表示拒绝，甚至于规定被代理人本人知道他人以本人名义实施代理行为而不做追认的也一律视为已经被“拒绝”
D．拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认
104、多项选择题 标底价格由（）组成
A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费
105、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
106、多项选择题 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。
A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务
107、多项选择题 工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有（）。
A、在规定时间内将不合格材料或设备运出工地
B、要求承包人用合格材料取代不合格材料和设备施工
C、要求承包人弥补缺陷
D、雇佣其他承包人
E、拆除重做
108、多项选择题 法律规范中所指的法律“事件”包括（）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议
109、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
110、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
111、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
112、问答题 什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？
113、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？
114、判断题 迟延履行是违约形态的一种类型。
115、单项选择题 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册
116、判断题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。
117、判断题 格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。
118、判断题 对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。
119、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
120、多项选择题 对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。
A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩
121、单项选择题 监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
122、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
123、多项选择题 施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
124、多项选择题 业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。
A、中华人民共和国合同法
B、企业内部制定的规章
C、工矿产品购销合同条例
D、建设工程施工合同管理办法
E、当地政府有关部门颁布的法规
125、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。
126、判断题 业主与监理的关系的被委托与委托的关系。
127、多项选择题 根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（）
A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的通知到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺
128、多项选择题 计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费
129、多项选择题 公路工程承包合同是（）。
A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同
130、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
131、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
132、单项选择题 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
133、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
134、多项选择题 委托监理合同应具备的条款结构包括（）。
A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名
135、多项选择题 无权代理行为包括（）。
A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受
136、判断题 代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。
137、判断题 承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。
138、多项选择题 评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。
A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准
139、单项选择题 无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
140、单项选择题 根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标
141、判断题 建设工程合同一律应当采用“书面的要式”合同。
142、多项选择题 当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）
A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出
143、单项选择题 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。
A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格
144、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
145、多项选择题 根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。
A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同
146、单项选择题 组织办理竣工验收的费用由（）承担。
A、承包人
B、监理
C、业主
D、上级主管部门
147、多项选择题 在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。
A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
148、判断题 设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。
149、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
150、判断题 为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。
151、单项选择题 工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
A．只交验企业法人营业执照
B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书
D．企业法人营业执照和企业等级证书
152、多项选择题 法人终止的原因主要有（）等。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务
153、多项选择题 下列有关承包人的材料与设备说法不正确的有（）。
A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包人的材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有监理工程师的同意不得随便撤离现场
154、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
155、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
156、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
157、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
158、判断题 一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。
159、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
160、多项选择题 如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定（）。
A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额
C．由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用
161、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？
162、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？
163、多项选择题 下列可以作为法律关系主体的有（）。
A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料
164、问答题 施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？
165、判断题 根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人
166、判断题 当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。
167、判断题 施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。
168、判断题 监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。
169、单项选择题 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
170、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
171、多项选择题 施工合同条件所规定的履约担保形式有（）。
A．履约保证金
B．预付款保证金
C．保留金
D．留置权
E．定金
F．违约金
172、判断题 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。
173、多项选择题 合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。
A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道
174、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
175、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
176、多项选择题 下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。
A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱
177、判断题 《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。
178、单项选择题 由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
179、单项选择题 某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。
A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容
180、判断题 无效合同从执行时起即不具有法律效力。
181、判断题 承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。
182、判断题 对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。
183、多项选择题 订立合同可采用的形式有（）。
A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头
184、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
185、判断题 承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发为止。
186、单项选择题 监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。
A、向业主支付使用费并归还业主
B．可将设备免费带走
C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走
D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主
187、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。
A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量
188、多项选择题 保证合同的当事人是（）。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
189、判断题 无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。
190、判断题 在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段
191、判断题 民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。
192、多项选择题 根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。
A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行
193、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
194、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
195、判断题 按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。
196、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
197、多项选择题 法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。
A、合同标的特定物已经灭失时
B、义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时
C、实际履行消耗过大，并造成更大损失
D、权利人考虑到订购的货物市场价格下降时
198、多项选择题 调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。
A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用
199、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
200、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
201、多项选择题 以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
202、多项选择题 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。
A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取
203、单项选择题 施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
204、单项选择题 合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。
A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工
205、多项选择题 对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。
A．工程量清单中所含有的同类工作内容
B．工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异
C．工程量清单中没有该项工作内容
D．承包商因质量不合格的返工工作内容
206、判断题 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。
207、多项选择题 履行合同应遵守的原则为（）。
A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则
208、判断题 违约金应与实际损害相关。
209、单项选择题 《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
210、多项选择题 评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
211、判断题 市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。
212、判断题 采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。
213、判断题 在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。
214、多项选择题 业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。
A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报
215、判断题 按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。
216、单项选择题 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效
217、判断题 招标文件中的投标须知是为了指导投标单位正确报价。
218、单项选择题 民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织
219、判断题 法人与自然人都是有生命的人。
220、单项选择题 要约的定义是（）。
A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定
D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程
221、判断题 FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。
222、多项选择题 《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。
A．不恰当合同
B．恰当合同
C．合同有效
D．无效合同
E．合同效力待定合同
F．可撤销合同
223、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。
A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
224、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？
225、多项选择题 工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。
A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
226、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
227、判断题 经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。
228、单项选择题 限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
229、判断题 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
230、多项选择题 公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得（）。
A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书
231、判断题 合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。
232、多项选择题 以下属于可原谅延误的是（）。
A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误
233、判断题 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。
234、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
235、判断题 业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。
236、多项选择题 委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日
237、单项选择题 双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。
A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理
238、多项选择题 施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括（）。
A、直接费
B、间接费
C、利润损失
D、施工现场管理费
E、公司总部管理费
239、单项选择题 凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
240、多项选择题 正常的监理酬金应当由（）构成。
A、全部成本
B、附加的监理酬金
C、额外的监理酬金
D、利润
E、税金
241、判断题 公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。
242、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？
243、多项选择题 下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。
A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同
244、判断题 工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。
245、多项选择题 委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表
246、单项选择题 施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。
A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上
247、判断题 一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。
248、判断题 由于未能预知可能来参加投标竞争单位的水平，所以在招标准备阶段应编制一个高标底和一个低标价标底请建设行政主管部门审核。
249、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。
250、多项选择题 以下属于要约必须具备的要件的是（）。
A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的
251、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
252、多项选择题 施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令
253、单项选择题 公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。
A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站
254、单项选择题 法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销
255、多项选择题 以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
256、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
257、单项选择题 经济法律关系由（）三要素组成
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任
258、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
259、多项选择题 属于一般分包合同的特点有（）。
A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务
260、单项选择题 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
261、多项选择题 监理工程师有权签发（）。
A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单
262、判断题 无效合同就是没有法律效力的合同。
263、多项选择题 下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
264、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
265、多项选择题 FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。
A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工
266、判断题 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
267、多项选择题 合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫
268、多项选择题 下列选项中导致合同终止的选项为（）。
A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
269、多项选择题 下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。
A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做
270、问答题
某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。
271、多项选择题 下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）
A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分
272、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？273、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后（）。
A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改
274、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
275、单项选择题 评标委员会的评标报告应由（）。
A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字
276、多项选择题 关于投标有效期有如下（）的规定。
A．投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间
B．在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标
C．招标人不得要求投标人延长投标有效期
D．招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝
277、单项选择题 《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％
278、判断题 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
279、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
280、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
281、判断题 在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。
282、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
283、单项选择题 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。
A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺
284、问答题
某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
285、单项选择题 合同主体义务表现为（）。
A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为
286、判断题 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。
287、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。
A．独立责任原则
B．严格责任原则
C．过失责任原则
D．公平责任原则
288、判断题 监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。
289、多项选择题 根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足（）。
A．总人数为5人以上的单数
B．必须有政府主管部门的人员参加评标
C．技术经济专家不得少于总人数的三分之二
D．技术经济专家不得少于三人
290、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》“投标人须知”第67．2款规定，将合同纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解应满足的条件是（）。
A．如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议
B.如果监理工程师在收到第67.1款所述提交后42天内，没有发出自己的裁定通知
C．协商或调解必须在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内进行
D．如业主或承包人有一方对监理工程师裁定有异议，在监理工程师的裁定送达后42天内提出要求的
291、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
292、判断题 委托监理合同的受托人应当按照业主的要求，报告委托事务的处理情况。
293、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系？
294、多项选择题 指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
295、多项选择题 被代理人的主要权利有（）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
296、单项选择题 下列那种行为属于要约（）
A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；
297、多项选择题 FIDIC施工合同条件下，（）情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。
A、由于承包商应负责任的必要停工
B、由于现场气候条件的影响而导致的停工
C、工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工
D、为了部分工程的安全而必要的停工
E、业主提供设计图纸延误而引起的停工
298、判断题 一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。
299、单项选择题 《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）
A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权
300、多项选择题 某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。
A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准