时间:2021-07-23 03:23:13
1、单项选择题 制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。
A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围
2、单项选择题 某机器设备原始价值14万元，预计使用年限6年，预计净残值率5%。用年数总和法计提折旧，第二年应提折旧额为（）。
A.2.532万元
B.3.167万元
C.3.33万元
D.2.664万元
3、单项选择题 按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
4、多项选择题 水利工程建筑物的特点为（）。
A.工作条件的复杂性
B.设计造型的独特性
C.施工条件的艰巨性
D.建筑物形式的多样性
E.失事后果的严重性
5、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。
A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费
6、单项选择题 在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）进行有效管理。
A.时间和成本
B.项目范围界定
C.质量
D.职能人员的使用
7、单项选择题 签订限额设计合同，项目法人的主要责任（）。
A.严格履行限额设计合同，保证奖惩兑现
B.投资人修改设计、提高标准造成的投资增加
C.物价变动和汇率变动
D.工程数量的变动
8、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
9、多项选择题 能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。
A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法
10、单项选择题 水电站项目的外部性体现在（）。
A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响
11、多项选择题 替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
12、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
13、单项选择题 下列费用中属于资金使用费的是（）。
A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费
14、单项选择题 水利工程的保留金按建安工作量的（）计取。
A.3%
B.2%
C.5%
D.按合同《专用条款》规定
15、多项选择题 按现行部颁定额，下列各项费用已经计入其他材料费和零星材料费中的是（）。
A.冬雨季施工增加费
B.地下工程照明费
C.混凝土工程养护用材料
D.工作面内的脚手架、排加、操作平台等的摊销费
E.施工场地和公用施工道路的照明费用
16、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
17、单项选择题 根据现行部颁规定，搅拌机（楼）清洗用水已计入（）中。
A.拌制定额的零星材料费
B.用水消耗量
C.其他直接费
D.临时设施费
18、多项选择题 设备租赁的方式有（）。
A.短期租赁
B.经营租赁
C.长期租赁
D.融资租赁
E.混合租赁
19、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
20、单项选择题 经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
21、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
22、多项选择题 成本费用计划的方法有（）。
A.弹性预算
B.概率预算
C.资本预算
D.零基预算
E.滚动预算
23、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业管理人员使用的小车交纳的养路费包括（）之内。
A.施工机械台时费的第三类费用
B.现场管理费
C.企业管理费
D.间接费
24、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
25、多项选择题 关于工程发包与分包，下列说法正确的是（）。
A.禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
B.禁止发包人将工程发包给不具有相应资质条件的单位
C.禁止分包单位将其承包的工程再分包
D.建设工程主体结构的施工无须由承包人自行完成
E.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
26、单项选择题 颈丛发出的分支不支配的肌肉是（）。
A.膈
B.胸锁乳突肌
C.舌骨下肌群
D.颈部深肌
27、多项选择题 国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。
A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业
28、单项选择题 若离岸价为100美元/件，国内运费和贸易费为30元人民币/件，影子汇率为1美元=8元人民币，求直接出口产出物的影子价格（）。
A.830元/件
B.770元/件
C.800元/件
D.700元/件
29、单项选择题 如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A.提高
B.降低
C.不发生变化
D.可能提高，也可能降低
30、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
31、多项选择题 工程造价具有（）特点。
A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性
32、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
33、单项选择题 出资各方的权利、义务、利润分配及风险分担根据出资比例确定的合作方式是（）。
A.合资经营
B.合作经营
C.合作开发
D.外资独营
34、单项选择题 参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系事实
35、多项选择题 自有资金的筹集方式包括（）
A.吸收投资
B.发行股票
C.融资租赁
D.企业内部积累
E.发行债券
36、多项选择题 当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
37、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建
38、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
39、多项选择题 按现行部颁规定，机电设备体腔内的填充物应视为设备，其价值进入设备费。下列（）属于此类填充物。
A.透平油
B.变压器油
C.油压启闭机用油
D.六氟化硫断路器中的SF6
E.弧形闸门润滑油
40、单项选择题 总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。
A.经国家计委审查后报国务院审批
B.报行业归口主管部门审批
C.报国家计委审批
D.报国家建设行业主管部门审批
41、多项选择题 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。
A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件
42、多项选择题 当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型
43、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
44、单项选择题 用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。
A.一致
B.不一致
C.不一定一致
D.无法判断
45、多项选择题 对于大型建筑产品市场，市场类型包括（）。
A.买卖双方垄断
B.买卖双方完全竞争
C.买卖双方不完全竞争
D.买方有限垄断
E.卖方有限垄断
46、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。
A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量
47、多项选择题 采用现行部颁定额进行工程单价分析时，现浇混凝土单价一般包括以下哪几个工序？（）。
A.混凝土拌制
B.混凝土运输
C.混凝土浇筑
D.钢筋制作安装
E.模板制作安装
48、多项选择题 按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。
A.10%
B.20%
C.15%
D.13%
E.18%
49、单项选择题 《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的（）合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。
A.设计
B.监理
C.发承包
D.咨询
50、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款
51、单项选择题 水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。
A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d
52、多项选择题 垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。
A.规模经济
B.原料控制
C.政府特许
D.专利发明
E.行业需求足以满足一个以上的生产者
53、多项选择题 当动态投资回收期小于项目的计算期时，则必然有（）。
A.静态投资回收期小于项目寿命期
B.净现值大于零
C.净现值等于零
D.内部收益率大于基准收益率
E.内部收益率等于基准收益率
54、多项选择题 承包人在施工合同中应享有的合法权利包括（）。
A.按合同约定完成合格工程后，按时获得发包人付款的权利
B.非承包人的责任导致损害时的索赔权
C.对不可抗力的确认权
D.有权拒绝与发包人选择的指定分包人签订分包合同
E.有自行变更的权利
55、多项选择题 诉讼时效中断的起因有（）。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力
56、单项选择题 在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。
A.（合谋，合谋）
B.（合谋，不合谋）
C.（不合谋，合谋）
D.（不合谋，不合谋）
57、多项选择题 按现行部颁规定，水轮发电机安装不包括（）等工作。
A.转子中心体的现场组焊
B.定子现场组焊
C.叠装、整体下线
D.极、转子、定子等干燥
E.铁损试验
58、单项选择题 根据现行部颁规定，保护网制作及安装以（）为计量单位。
A.长度
B.重量
C.面积
D.百分数
59、单项选择题 目前世界上70%的疏浚工程是依靠下面哪一种施工方式（）来完成的。
A.链斗式挖泥船配运泥驳
B.耙吸式挖泥船配拖轮抛泥
C.抓斗式挖泥船就地堆弃
D.绞吸式挖泥船通过水力输送
60、单项选择题 根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。
A.电梯设备自重
B.电梯载重量
C.电梯提升高度
D.电梯容量
61、单项选择题 某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。
A.217
B.302
C.223
D.311
62、多项选择题 掺粉煤灰混凝土的（）等指标，应与不掺粉煤灰的混凝土相同，按有关规定取值，不宜因掺粉煤灰而提高这些取值。
A.设计强度
B.强度保证率
C.标准差和离差系数
D.坍落度
E.养护时间
63、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的税金以（）为基数进行计算。
A.直接工程费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费、间接费、企业利润之和
D.直接费
64、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。
A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费
65、多项选择题 编制设计概算的步骤之间的关系是（）。
A、先计算直接费后计算工程量
B、先计算工程量后计算直接费
C、先套用定额后分析工料
D、先计算利润后计算税金
66、单项选择题 城乡维护建设税的计税依据是（）。
A.营业收入
B.营业税
C.增值税
D.营业税、增值税、消费税
67、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
68、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
69、单项选择题 混凝土细骨料的划分标准：细度模数2.5～3.19为（）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
70、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
71、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
72、单项选择题 编制概算采用的工程量应是（）。
A.图纸工程量加施工损耗量
B.图纸工程量加施工附加量
C.图纸工程量乘以设计阶段系数
D.图纸工程量
73、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
74、单项选择题 根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。
A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
75、单项选择题 某建设项目建设期内，第三年初已累计借款500万元，第三年借入100万元，第四年借入200万元，已知借款年利率为8%，则第四年应计息为（）万元。
A.59.52
B.56
C.59.84
D.67.84
76、多项选择题 现行水利工程概算中的工程部分划分为（）。
A．建筑工程、临时工程
B.贷款利息
C．机电设备及安装工程
D．独立费用
E．金属结构设备及安装工程
77、单项选择题 一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。
A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期
78、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
79、单项选择题 在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则
80、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
81、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
82、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
83、单项选择题 工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的
84、单项选择题 在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性
85、多项选择题 有效控制静态投资的关键问题是（）。
A.把工程量的增加控制在允许的范围内
B.认真分析承包商的中标价与概算价的差额
C.不得任意提高建设标准
D.要有足够的风险预留
E.降低融资成本
86、多项选择题 钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。
A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量
87、多项选择题 按现行部颁规定，下列工作内容包括在安装概算定额内的是（）。
A.安装现场外的工地运输
B.安装现场内的设备运输
C.现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的摊销
D.竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整
E.都不对
88、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
89、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
90、多项选择题 一般说来，项目组织的组织形式包括（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织
91、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
92、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
93、多项选择题 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同
94、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
95、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
96、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程（）。
A.同时开工
B.同时设计
C.同时施工
D.同时投产
E.相同等级
97、多项选择题 正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。
A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置
98、单项选择题 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（）。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.设计人
99、多项选择题 市场失灵最明显的特征是（）。
A.周期性的失业
B.通货膨胀
C.经济失衡
D.国际收支不平衡
E.贫富差距
100、多项选择题 在工程建设过程中往往存在着（）导致投资增加的因素。
A.设计深度不够
B.任意提高标准增添功能
C.风险考虑不周
D.使用行政手段指挥工程建设，对各管理层次经济责任的考核与监督不力
E.限额设计
101、单项选择题 某水利枢纽工程运输国产设备，已知运杂费率为5.37%，运输保险费率为0.4%，采购保管费率按现行有关规定，计算该设备的运杂综合费率为（）。
A.6.47%
B.6.51%
C.6.5%
D.6.45%
102、单项选择题 根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。
A.管子本体自重“t”
B.管子、管子附件总重“t”
C.管子、管子附件及阀门总重“t”
D.机组单机容量（MW）
103、单项选择题 根据现行部颁定额计算非土石堤、坝的一般土料、砂石料压实单价，采用土石坝物料压实定额时，其人工、机械定额应乘以（）调整系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
104、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实载明。
A.招标文件中
B.投标文件中
C.中标通知书中
D.合同中
105、单项选择题 NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。
A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论
106、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
107、多项选择题 天然砂砾料筛洗定额的“砂砾料采运”（以“t”为单位）材料单价应包括（）。
A.覆盖层、无效层清除摊销费
B.砂砾料筛洗费
C.砂砾料开采费
D.砂砾料运输费
E.筛洗弃料摊销费
108、多项选择题 建筑产品估价的依据是（）。
A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润
109、多项选择题 解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。
A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差
110、单项选择题 在政府采购运行机制中，财政部门应（）。
A.直接向供应商采购
B.委托社会中介组织代理采购
C.不监督采购实体的工作
D.对采购过程中的争议进行仲裁
111、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
112、单项选择题 防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。
A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力
113、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
114、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。
A.14
B.28
C.2
D.42
115、多项选择题 在水利工程施工中，采用缆索起重机来完成整个大坝混凝土的浇筑，具有较多的优越性，缆机可分为以下几种类型（）。
A.摆动式
B.固定式
C.平移式
D.辐射式
E.旋转式
116、单项选择题 工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中
117、单项选择题 已知项目A投资100万元，内部收益率IRRA=10％，项目B投资80万元，内部收益率IRRB=12％，两项目寿命期相同，差额内部收益率△IRR=8％，则当ic=6％时，有（）。
A.NPVA＞NPVB
B.NPVA＜NPVB
C.NPVA=NPVB
D.无法确定
118、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。
A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用
119、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。
A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物
120、单项选择题 （），是对投资实行静态控制、动态管理的基本前提。
A.项目管理预算、工程限额设计
B.结合实际、合理预测、规范管理、项目管理预算、工程限额设计
C.结合实际、合理预测、规范管理
D.规范管理、项目管理预算、工程限额设计
121、多项选择题 新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。
A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析
122、多项选择题 为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。
A.抗渗性
B.压力
C.强度
D.耐久性
E.接缝
123、多项选择题 下列各项费用应计入管理费的是（）。
A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费
124、多项选择题 下列（）项属于现金流入项目。
A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额
125、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
126、多项选择题 水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。
A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程
127、单项选择题 为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。
A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本
128、单项选择题 审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。
A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.事中和事后控制
129、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中，平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业的平洞。
A.大于6°
B.大于10°
C.小于6°
D.小于和等于6°
130、单项选择题 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。
A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量
131、多项选择题 全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。
A.基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点
B.全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的
C.全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化
D.全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系
E.全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用
132、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
133、多项选择题 生产性建设项目总投资由（）组成。
A.固定资产投资
B.静态投资
C.工程投资
D.动态投资
E.流动资产投资
134、单项选择题 某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。
A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％
135、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
136、单项选择题 以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。
A.提供施工用地
B.提供测量基准
C.文明施工
D.支付合同价款
137、单项选择题 已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。
A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以
138、多项选择题 测定材料消耗定额时，材料消耗量应包括（）。
A.直接用于建筑安装工程上的材料
B.施工废料
C.不可避免产生的施工废料
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
139、多项选择题 某建设项目投资总额为P，项目寿命期为n年，当基准折现率为ic时，在项目寿命期结束时恰好收回全部投资，则下列等式正确的有（）。
A.NPV=0
B.NPV＞0
C.Pt’=n
D.IRR=ic
E.IRR＞ic
140、多项选择题 编制招标标底时，需要考虑的因素包括（）。
A.自然地理要求
B.质量要求
C.施工企业的技术装备
D.工期要求
E.建筑材料市场价格的变化
141、单项选择题 南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。
A.中线一期工程
B.南水北调东线和中线一期工程
C.东线一期工程
D.东线、西线和中线一期工程
142、多项选择题 按现行部颁安装定额，压力钢管制作及安装工程量包括（）重量。
A.钢管本身
B.加劲环
C.施工临时支撑
D.支承环
E.固定钢管的临时拉筋
143、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“板材”指宽度为厚度几倍的型材（）。
A.2倍
B.3倍
C.3倍以上
D.1.5倍
E.3.5倍
144、单项选择题 当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行
145、单项选择题 在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。
A.向较高水平方向变动
B.向较低水平方向变动
C.不变
D.围绕价值上下波动
146、单项选择题 根据现行部颁规定，发电机与水轮机联轴前后的检查调整所发生的费用包括在（）内。
A.水轮机安装定额
B.水轮发电机安装定额
C.现场经费
D.水泵安装定额
147、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
148、多项选择题 工程项目结构分析工作应包括（）等工作内容。
A.工程项目的结构分解
B.项目单元的定义
C.项目单元之间的逻辑关系分析
D.决策者决定结构图
E.确定各单元的说明文件
149、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
150、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
151、单项选择题 粉煤灰的活性是以其（）指标来表示。
A.细度
B.火山灰活性
C.容重
D.比重
152、多项选择题 现行水利工程设计概算包括（）。
A、建筑工程费
B、机电和金属结构设备及安装费
C、独立费用
D、融资利息
153、多项选择题 因天然砂砾料中的自然级配组合与设计级配组合不同，在进行砂石料中间工序加工处理过程中，会产生（）。
A.成品弃料
B.超径石弃料
C.中间弃料
D.级配弃料
E.损耗弃料
154、单项选择题 根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。
A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费
155、单项选择题 清算价格法是经人民法院宣告破产的企业的资产评估方法，评估时应当根据企业清算时期（）评定重估价值。
A.剩余的资产价值
B.资产可变现的价值
C.可拍卖的资产价值
D.重置价值
156、多项选择题 建筑材料预算价格一般应包括（）。
A.原价
B.包装及运杂费
C.运输技术安全措施费
D.运输保险费
E.采购及保管费
157、多项选择题 能够作为工程项目成本和进度控制的方法包括（）。
A.网络计划法
B.S曲线控制法
C.香蕉曲线控制图
D.直方图控制法
E.控制图控制法
158、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书中写明的合同总金额。
A.招标价格
B.合同价格
C.投标价格
D.法定价格
159、单项选择题 对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。
A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险
160、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
161、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
162、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
163、单项选择题 下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。
A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费
D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
164、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
165、单项选择题 根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。
A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261
166、单项选择题 根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。
A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接
167、多项选择题 投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。
A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价
168、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
169、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
170、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料不属于装置性材料。
A.电焊条
B.绝缘子
C.避雷针
D.油漆
E.母线
171、单项选择题 在固定资产的各类折旧方法中，各年折旧率均不相同的折旧方法是（）。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
172、单项选择题 竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率
173、多项选择题 喷混凝土的方法有（）。
A.混合喷射
B.湿式喷射
C.干式喷射
D.喷射损耗
E.水泥裹砂喷射
174、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
175、单项选择题 当财务杠杆系数DFL=1时，（）。
A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中
176、单项选择题 将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。
A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂
177、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
178、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
179、多项选择题 按现行部颁规定，税金的计算基础为（）之和。
A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.直接费
180、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
181、单项选择题 固定资产净值为1000万元，折旧年限20年。若采用双倍余额递减法计算年折旧额，则第二年折旧额为（）。
A.50万元
B.90万元
C.100万元
D.200万元
182、单项选择题 1993年底由（）组织我国部分专家教授，对丹江口水利枢纽进行了全面的后评价工作，这是我国第一个水利项目后评价项目。
A.水利部水利水电规划设计总院和丹江口管理局
B.中国水利经济研究会和丹江口管理局
C.中国水利造价专委会和丹江口管理局
D.中国水利工程协会和丹江口管理局
183、单项选择题 从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。
A.成本加酬金
B.固定总价
C.可调值总价
D.可调值单价
184、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
185、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
186、单项选择题 中观项目管理主要涉及（）等内容。
A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成
187、多项选择题 与一般产品市场相比，建筑市场的特点表现在于（）。
A.建筑产品交换过程较短
B.在建筑市场中，交换关系的确立在产品生产之前
C.建筑市场具有明显的区域性
D.建筑市场对生产者、需求者都有很大的风险
E.建筑市场有商业中介人
188、多项选择题 传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。
A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性
189、多项选择题 具有常规现金流量的投资方案，各年净现金流量一定的情况下，下列说法正确的是（）。
A.选用的折现率越大，净现值越小
B.随着折现率的逐渐增大，净现值由正变负
C.随着折现率的逐渐增大，净现值由负变正
D.折现率小于内部收益率时，净现值大于零
E.折现率大于内部收益率时，净现值大于零
190、多项选择题 水利工程施工中，洞井石方开挖一般可以分为（）。
A.平洞石方开挖
B.一般石方开挖
C.基础石方开挖
D.竖井石方开挖
E.斜井石方开挖
191、多项选择题 水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）尽快融入世界经济。
A.观念
B.方法
C.手段
D.资料
E.费用
192、多项选择题 按现行部颁规定，枢纽工程中土石方工程的间接费率为（）。
A.13%
B.15%
C.9%
D.8%
E.10%
193、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
194、单项选择题 水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。
A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划
195、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
196、单项选择题 在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。
A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机
197、单项选择题 根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。
A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费
198、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料为装置性材料。
A.机组本体上的梯子、平台和栏杆
B.电缆头
C.滑触线
D.电缆
E.管道用的支吊架
199、多项选择题 水利工程造价预测一般是指（）。
A.投资估算
B.设计概算
C.竣工决算
D.项目管理预算
E.标底
200、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
201、单项选择题 环境评价的程序包括：a．环境状况调查b．环境影响识别；c．环境影响预测；d．综合评价，其先后顺序为（）。
A.abcd
B.bacd
C.acbd
D.abdc
202、单项选择题 某企业增资发行股票，筹资费率2％，预计第一年股利为10％，以后每年增长5％，则该股票的资金成本率为（）。
A.10.2％
B.15.2％
C.10.71％
D.15.3％
203、单项选择题 根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。
A.实物量法
B.指标法
C.单价法
D.定额法
204、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
205、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
206、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费率为（）.
A.0.7%
B.3.5%
C.4%
D.3%
207、单项选择题 建筑物的美学价值属于（）。
A.有形收益
B.无形收益
C.外部收益
D.间接收益
208、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
209、多项选择题 水利工程效益的特点包括（）。
A.发展性
B.综合性
C.随机性
D.单一性
E.复杂性
210、多项选择题 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行（）。
A.审查制
B.评估制
C.审批制
D.核准制
E.备案制
211、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
212、单项选择题 控制工程造价的最有效手段是（）。
A.技术和经济相结合
B.以设计阶段为重点进行控制
C.以施工阶段为重点进行控制
D.进行全过程的工程造价控制
213、多项选择题 水利水电建筑工程按其性质，工程量可以划分为以下几类（）。
A.设计工程量
B.图纸工程量
C.施工超挖、施工附加及超填工程量
D.施工损失重
E.质量检查工程量、试验工程量
214、单项选择题 某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（）。
A.20万元
B.27万元
C.7万元
D.0万元
215、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
A.14
B.21
C.28
D.42
216、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，以运输距离划分的定额，若遇到的定额介于两子目之间时，可用（）计算。
A.平均法
B.近似法
C.插入法
D.选用较大值法
217、单项选择题 为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A.实施动态控制
B.推行标准化和规范化管理
C.实施社会化和专业化管理
D.采用现代管理方法进行计划
218、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
219、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
220、多项选择题 当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。下列说法正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.债务人履行债务后，定金不能抵作价款或者收回。
221、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
222、多项选择题 土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。
A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费
223、单项选择题 下列关于建设项目论述中错误的是（）。
A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格
224、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
225、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，从事工程价款结算活动，应当遵循（）的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
A.合法
B.平等
C.自愿
D.公开
E.诚信
226、单项选择题 某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。
A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25
227、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
228、单项选择题 根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户
229、多项选择题 根据《水污染防治法》，关于生活饮用水地表水源一级保护区，下述正确的是（）。
A.禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水
B.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳等活动
C.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建供水设施
D.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内扩建供水设施
E.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内建设水处理设施
230、多项选择题 价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。
A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息
231、多项选择题 根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。
A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信
232、单项选择题 某企业年初发行债券800万元，年利率6％，筹资费率2％。现在，该企业拟增发行债券400万元，年利率5％，筹资费率1.5％，该企业所得税税率33％，则企业债券资金成本率为（）。
A.2.25％
B.3.12％
C.3.87％
D.5.77％
233、单项选择题 我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。
A.3
B.4
C.5
D.6
234、单项选择题 可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。
A.在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B.承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C.业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D.如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变
235、多项选择题 按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。
A.Ⅰ级A3光面钢筋
B.A5钢筋
C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋
D.Ⅲ级钢筋
E.钢绞线
236、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
237、多项选择题 设备及安装工程可分为（）。
A.机械部分
B.电气部分
C.金属结构部分
D.锅炉部分
238、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
239、单项选择题 某水库导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数为1.03，则采用现行部颁水利建筑工程概算定额编制概算的洞挖石方工程量为（）m3。
A.324
B.314
C.380
D.392
240、多项选择题 从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。
A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多
241、单项选择题 限额设计的范围原则上是初步设计概算静态投资的（）项目和设计单位权责范围内的项目；勘测设计单位应以批准的初步设计概算静态投资作为工程项目勘测设计的最高限额。
A.独立费项目
B.房屋建筑项目
C.工程采购
D.其他特殊项目
242、多项选择题 水利工程常用的水泥为（）。
A.大坝水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.耐酸水泥
D.防潮硅酸盐水泥
E.普通矿渣水泥
243、单项选择题 根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（）。
A.水资源费
B.水费
C.污水处理费
D.排污费
244、多项选择题 现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。
A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标
245、多项选择题 年金的形式有（）。
A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金
246、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
247、多项选择题 合同争议调解的方式包括（）。
A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解
248、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
249、多项选择题 水工建筑物失事会造成巨大危害，失事的主要原因为（）。
A.不可避免
B.难于预料的自然因素
C.人类对自然认识的能力的限制
D.忽视勘测、设计、施工质量
E.人为破坏
250、多项选择题 现行部颁概算定额中，疏浚开挖定额已包括（）在内，工程量按设计开挖断面几何尺寸计算。
A.施工损耗量
B.漏挖量
C.超挖量
D.回淤量
E.设计量
251、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
252、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
253、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
A.244天
B.235天
C.251天
D.271天
254、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
255、单项选择题 代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
256、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
257、多项选择题 下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。
A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多
258、单项选择题 对某产品采用01评分法，共整理出5项分功能，其修正得分合计为（）。
A.10
B.15
C.20
D.25
259、单项选择题 根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。
A.台班
B.台时
C.米时
D.组时
260、单项选择题 水泥标号中带有“R”标记的是（）。
A.早强水泥
B.普通水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质水泥
261、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
262、单项选择题 国民经济评价中所使用的价格为（）。
A.计划价格
B.实际价格
C.影子价格
D.财务价格
263、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
264、多项选择题 工程项目资源使用的约束条件应包括（）。
A.总量限制
B.单位时间用量限制
C.供应条件限制
D.供应过程限制
E.企业的分配政策限制
265、单项选择题 下列符合纯粹公共品的特性的是（）。
A.谁付款、谁受益
B.边际成本为零
C.边际成本大于边际效益
D.消费的竞争性
266、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
267、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
268、单项选择题 预计未完工程及竣工验收等费用，大中型项目必须控制在总核算的（）以内。
A.10%
B.5%
C.3%
D.8%
269、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
270、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
271、单项选择题 根据现行部颁定额，门式起重机安装按（）选用定额子目。
A.型号
B.主钩起重能力
C.规格
D.设备自重
272、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
273、单项选择题 根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费
274、单项选择题 合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.法人与自然人
D.权利与义务
275、单项选择题 某企业设计生产能力为月生产某产品6000吨，每月固定成本为145万元／吨，产品售价为1300元／吨，不计销售税金及附加，单位产品变动成本930元／吨，则其盈亏平衡产量为（）。
A.3919吨
B.2351吨
C.6828吨
D.5408吨
276、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
277、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
278、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
279、多项选择题 水利工程环境影响评价的基本原则有（）。
A.经济损失量一次性估价原则
B.主次关系原则
C.可持续性原则
D.系统性原则
E.公平性原则
280、多项选择题 国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。
A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益
281、多项选择题 水利基本建设项目投资分析表，是以（）的实际支出与相应的概（预）算费用相比较，用来反映竣工项目建设投资情况。
A.单项工程
B.单位工程
C.临时工程
D.费用项目
E.永久工程
282、多项选择题 建设项目常见的风险分析方法有（）。
A.盈亏平衡分析
B.最小损失法分析
C.敏感性分析
D.概率分析
E.蒙特卡洛分析法
283、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
284、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10
285、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
286、多项选择题 水利工程项目后评价的特殊要求主要有（）。
A.首先应进行投资分摊
B.十分注意费用和效益对应期的选定
C.对效益分析进行重估
D.对固定资产进行重新评估
E.正确选择基准年
287、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
288、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
289、多项选择题 水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。
A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性
290、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
291、多项选择题 粉煤灰划分等级的指标依据是（）。
A.细度
B.容重
C.烧失量
D.需水量比
E.三氧化硫
292、多项选择题 根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括（）。
A.流域综合规划
B.流域专业规划
C.区域综合规划
D.区域专业规划
E.区域发展规划
293、单项选择题 某项目第一、第二年分别投资1000万元、500万元。第二、第三年收益100万元，经营费用分别为40万元，其余投资期望在以后的六年内收回，则每年需要收益（）万元。（i=10％）
A.1810
B.512.61
C.415.59
D.618.93
294、单项选择题 下列筹资方式中不能用于资本金筹集的方式有（）。
A.发行股票
B.吸收投资
C.融资租赁
D.自筹投资
295、多项选择题 《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。
A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款
296、单项选择题 商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C+V
B.V+m
C.C+V+m
D.V
297、多项选择题 实施限额设计管理的意义是（）。
A.控制设计变更
B.制约不合理行为
C.促进设计优化及设计成果合理
D.便于项目法人进行合同管理
E.验收初步设计的工作深度和质量
298、多项选择题 按现行部颁规定，进口设备原价包括（）。
A.设备到岸价格
B.银行手续费、外贸手续费
C.进口关税、增值税
D.国内段运杂费
E.商检费、港口费
299、单项选择题 下列财务评价说法不正确的是（）。
A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益
B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益
C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格
D.财务评价有项目借款偿还能力分析，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析
300、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。
A.建设行政主管部门
B.水行政主管部门
C.环境行政主管部门
D.林业行政主管部门