时间:2020-10-21 03:13:37
1、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
2、判断题 建设工程承包合同是属于要式合同。
3、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。
4、多项选择题 合同成立地点的确定为（）。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
5、单项选择题 对施工承包合同鉴证的机关是（）。
A、行政主管部门
B、工商行政管理部门
C、业务主管部门
D、司法行政管理部门
6、判断题 项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。
7、问答题 监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？
8、判断题 因委托书授权不明给第三人造成损失的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
9、单项选择题 评标委员会的评标报告应由（）。
A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字
10、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
11、多项选择题 下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。
A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同
12、单项选择题 世行贷款公路项目主要采用（）
A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同
13、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。
14、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
15、多项选择题 监理工程师审查承包人的索赔申请时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。
A、中标意向书
B、经监理工程师认可的施工进度计划
C、监理工程师发布各种书面指令
D、招标时的标前会议记录
E、各类财务凭证
16、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？
17、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
18、判断题 在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。
19、单项选择题 在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。
A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施
20、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。
21、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
22、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（）。
A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理
23、单项选择题 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
24、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？
25、判断题 中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。
26、单项选择题 根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标
27、单项选择题 双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。
A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理
28、多项选择题 下列中的（）是属于无效合同
A、违反法律，法规和国家有关规定的合同
B、采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同
C、代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同
D、违反国家利益或社会公共利益的经济合同
E、工程分包合同
29、判断题 一般情况下，指定分包商应获得的款项由业主直接支付。
30、多项选择题 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括（）。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目
31、判断题 除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。
32、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
33、单项选择题 下列文件中（）不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料
34、判断题 在编制招标文件时，业主的风险责任越小越好。
35、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
36、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
37、多项选择题 仲裁协议包括如下（）内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
38、多项选择题 下列选项中导致合同终止的选项为（）。
A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
39、问答题 简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
40、多项选择题 “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（）
A、受损害的施工建筑物；
B、承包人的施工运输机械；
C、在投保范围内的临时工程；
D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；
E、承包人施工人员受到人身体伤害。
41、单项选择题 下列合同中，属于主合同的是（）。
A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同
42、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。
A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务
43、多项选择题 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）
A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致
44、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
45、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
46、判断题 当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了
47、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。
48、多项选择题 下列行为中（）属于转包行为。
A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位
49、多项选择题 采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会
50、单项选择题 代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。
A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理
51、判断题 在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。
52、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。
A．12
B．24
C．18
D．30
53、多项选择题 关于定金以下表述正确的为（）。
A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％
54、判断题 只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。
55、单项选择题 《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。
A．2个
B．3个
C．4个
D．5个
56、单项选择题 以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的（）日期。
A．成立
B．生效
C．监理服务开始履行的
D．监理进场的日期
57、多项选择题 在合同促裁制度中，首席仲裁员由（）
A、当事人共同选定
B、仲裁申请人选定
C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定
E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
58、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？
59、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？
60、单项选择题 在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。
A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同
61、问答题
某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？
62、多项选择题 下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）
A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分
63、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
64、单项选择题 暂定金额由（）批准使用。
A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表
65、单项选择题 委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A、以代理人的名义与对方谈判
B．商签的合同内应有代理人权利义务条款
C．代理人在合同谈判中基于授权范围自主地提出自己的要求
D．合同生效后，委托人和代理人共同履行合同
66、单项选择题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。
A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
67、多项选择题 指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
68、多项选择题 正常监理工作的酬金由（）等费用构成。
A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。
69、多项选择题 工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。
A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
70、单项选择题 工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
71、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
72、多项选择题 委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日
73、单项选择题 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。
A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效
74、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
75、单项选择题 工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。
A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师
76、判断题 FIDIC条款规定，战争属于不可预见的风险，应由业主承担其风险责任。
77、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后（）。
A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改
78、判断题 保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。
79、单项选择题 FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是（）。
A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改
80、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
81、多项选择题 “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。
A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清
82、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
83、多项选择题 以下工程建设项目，必须按《招标投标法》的规定进行招标的是（）。
A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的
B．企业职工集资建设的
C．全部或部分使用国有资金投资或国家融资的
D．使用国际金融组织或外国政府贷款、援助基金的
84、多项选择题 承包人可索赔的费用包括（）。
A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费
85、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
86、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
87、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
88、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
89、单项选择题 监理合同中不包括（）内容。
A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款
90、判断题 委托合同终止时，监理单位应当向业主报告委托事务的结果。
91、判断题 由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。
92、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
93、单项选择题 订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。
A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复
94、判断题 没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
95、多项选择题 对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。
A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩
96、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
97、单项选择题 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
98、单项选择题 FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。
A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化
99、单项选择题 在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
100、多项选择题 依法有权确定中标人的是（）。
A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构
101、判断题 FIDIC条款中允许索赔，纯粹是为了保护承包人的利益，对业主是不利的。
102、判断题 保留金待竣工验收合格时一次发还。
103、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
104、单项选择题 当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。
A．行为
B．事件
C．实效
D．机会
105、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。
A．独立责任原则
B．严格责任原则
C．过失责任原则
D．公平责任原则
106、判断题 合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。
107、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。
A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份
108、多项选择题 在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。
A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义
109、判断题 按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。
110、多项选择题 在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。
A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表
111、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
112、多项选择题 《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款
113、单项选择题 承包人应密封的投标文件内容有（）。
A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书
114、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
115、判断题 工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。
116、判断题 合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。
117、判断题 因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。
118、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
119、问答题
某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
120、单项选择题 下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。
A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同
121、判断题 指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。
122、多项选择题 合同解除包括（）。
A、自愿解除
B、强制解除
C、约定解除
D、法定解除
123、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
124、判断题 《工程建设项目施工招标投标办法》第三十四条规定：“任何单位或个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预招标人确定标底”。
125、单项选择题 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。
A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置
126、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
127、多项选择题 有效的要约的撤回包括（）。
A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知
128、判断题 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
129、多项选择题 下列选项属于保险除外的有（）。
A、设计、制造和安装错误
B、工人、技术人员操作失误
C、战争、罢工、民事骚动
D、电气短路或其他电气原因
E、被保险人及其代表人的故意行为及其重大过失
130、多项选择题 建设工程合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同
131、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
132、多项选择题 FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。
A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工
133、多项选择题 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。
A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取
134、多项选择题 凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第14天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理将工程移交给业主的手续。在工程移交以后（）。
A．承包人就已经完成了他的全部合同义务
B．从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期
C．除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护
D．认为承包人所施工的工程已经被批准
135、单项选择题 由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
136、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任
137、判断题 承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。
138、单项选择题 （）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A．工期管理
B．审查项目概预算
C．质量管理
D．结算管理
139、单项选择题 某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
140、判断题 按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。
141、单项选择题 下列那种行为属于要约（）
A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；
142、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
143、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。
144、判断题 支付意味着工程已被业主接收或批准，工程以后由业主负责。
145、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
146、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
147、单项选择题 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。
A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价
148、多项选择题 公路工程承包合同是（）。
A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同
149、判断题 定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。
150、多项选择题 根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。
A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行
151、多项选择题 法律规范中所指的法律“事件”包括（）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议
152、多项选择题 施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
153、判断题 监理工程师有权进行合同内没有规定的检查，但这种额外试验费用由业主承担。
154、多项选择题 被代理人的主要权利有（）
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
155、单项选择题 当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。
A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金
156、单项选择题 只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
157、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
158、单项选择题 FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）
A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
159、多项选择题 某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。
A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长
160、多项选择题 分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布
161、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
162、多项选择题 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是 （）。
A、整个工程的施工任务
B、单项工程的施工任务
C、单位工程的施工任务
D、分部工程的施工任务
E、特殊专业工程施工任务
163、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
164、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
165、多项选择题 下列工作中属于甲方的义务有（）。
A、办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作
B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要
C、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
D、保证施工现场清洁并符合有关规定
E、办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续
166、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
167、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
168、问答题 某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？
169、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
170、单项选择题 抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A．公开招标
B．邀请招标
C．议标
D．直接委托
171、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
172、判断题 工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
173、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
174、判断题 设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。
175、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
176、多项选择题 在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。
A、承包人未按工程师确认的施工进度计划施工
B、承包人将其承包的全部工程转包给他人
C、承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人
D、承包人的施工存在质量问题
E、承包人未按约定履行保修义务
177、单项选择题 《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）
A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权
178、单项选择题 当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。
A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内
179、单项选择题 招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．10
B.30
C.15
D.60
180、多项选择题 当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。
A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同
181、多项选择题 在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有（）。
A．修复施工缺陷
B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
C．工程照管
D．可能出现的变更工程的施工
182、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？
183、单项选择题 合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。
A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工
184、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任
185、多项选择题 承诺的合同期限包括的内容有（）。
A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间
186、判断题 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。
187、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
188、多项选择题 订立合同可采用的形式有（）。
A、承诺
B、要约
C、要约邀请
D、书面
E、口头
189、单项选择题 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
190、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
191、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
192、多项选择题 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，有权批准采用邀请招标的单位是（）。
A．国家重点建设项目的邀请招标，应由国务院发展计划部门批准
B．地方重点建设项目的邀请招标，应当经省、自治区、直辖市人民政府批准
C．使用国有资金或国有资金投资占主导地位需要审批的工程建设项目的邀请招标，由该项目的立项单位审批
193、多项选择题 型项目的评标中，（）是初评的工作内容。
A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离
194、判断题 要约的内容不必具体确定。
195、单项选择题 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
196、多项选择题 在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。
A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化
197、多项选择题 订立施工合同应具备的条件包括（）。
A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
198、多项选择题 工程施工合同的有效期就是指（）。
A．自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
B．从签发中标通知书之日起，到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
C．施工工期就是合同的有效期
D．等于“施工工期”加“合同有效期”
199、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
200、多项选择题 根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是（）。
A、保证
B、抵押
C、留置
D、质押
E、定金
201、多项选择题 下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表
202、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
203、单项选择题 根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。
A．由仲裁机构确定
B．业主承担
C．业主和承包商共同承担
D．承包商已经计入合同报价之中，应在支付中扣回
204、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15天
B．21天
C．28天
D．30天
205、多项选择题 采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）
A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
206、多项选择题 某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。
A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准
207、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。
A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误
208、多项选择题 对违反合同者追究责任时，实行：（）
A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。
209、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？
210、问答题 简述施工招标应具备的条件？
211、判断题 监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。
212、多项选择题 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。
A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包
213、单项选择题 招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审
214、多项选择题 承包人与业主联合参与保险的项目有（）。
A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险
215、多项选择题 标底价格由（）组成
A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费
216、多项选择题 根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（）
A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的通知到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺
217、多项选择题 工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。
A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准
218、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
219、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
220、单项选择题 工程施工分包合同属于（）。
A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同
221、多项选择题 凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。
A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正
222、问答题
某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？
223、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
224、单项选择题 工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不
225、单项选择题 当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。
A．必须请求仲裁委员会决定
B．必须请求人民法院决定
C．由第三人出面调解
D．一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定
226、单项选择题 根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
227、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
228、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。
A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院
229、多项选择题 工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。
A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
230、判断题 如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。
231、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
232、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
233、单项选择题 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
234、多项选择题 必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则采用的处理方式包括（）。
A．如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效
B．如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效
C．如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受该合同都有效
D．如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施
E．如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，应当采取补救措施，加以解决
235、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
236、判断题 不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。
237、多项选择题 以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。
A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整
238、多项选择题 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。
A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”
239、判断题 合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。
240、单项选择题 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
241、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
242、判断题 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
243、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
244、单项选择题 施工合同的担保合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同
245、判断题 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
246、多项选择题 根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。
A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失
247、多项选择题 FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。
A、因不可抗力损害给予的补偿额
B、完成新增工作内容获得的工程款
C、增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款
D、业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款
E、施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款
248、单项选择题 施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。
A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上
249、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
250、单项选择题 监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
251、多项选择题 委托监理合同应具备的条款结构包括（）。
A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名
252、判断题 某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。
253、多项选择题 如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用
254、多项选择题 下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。
A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为
255、多项选择题 以下（）是招标人有权不予受理的投标文件。
A．逾期送达的或者未送达指定地点的
B．未按招标文件的规定格式填写，内容不全、字迹模糊无法辨认的
C．开标以前递交了“降价信”的
D．投标人的名称与组织结构与资格预审时不一致的的
256、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
257、判断题 工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。
258、多项选择题 监理工程师有权签发（）。
A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单
259、判断题 履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。
260、多项选择题 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。
A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
261、多项选择题 调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。
A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用
262、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
263、单项选择题 经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。
A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局
264、多项选择题 不可抗力包括的情形是（）。
A、自然灾害
B、政府行为
C、社会异常情况
D、股市跌荡
E、经济危机
265、问答题 施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？
266、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
267、判断题 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。
268、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？
269、多项选择题 委托代理必须满足以下（）条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。
A．必须以被代理人的名义设立权利和义务
B．必须获得市场准人证明
C．必须在授权的范围内设立权利和义务
D．必须事先取得委托证明
E．必须是法人单位的职工
F．必须具有法人资格
270、单项选择题 经济法律关系由（）三要素组成
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任
271、多项选择题 FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）
A．指定另一分包商
B．修改分包合同条款
C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作
D．解除合同
272、判断题 无效合同是从其确认时起失去法律效力。
273、判断题 当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。
274、单项选择题 某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是（）。
A．15万元
B．7.5万元
C．30万元
D．45万元
275、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
276、多项选择题 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。
A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔
277、多项选择题 工程保险的主要种类有（）。
A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险
278、问答题 什么是F1DIC条款中的缺陷责任证书？它有何法律特征？承包人在缺陷责任期内有些什么合同义务？
279、多项选择题 处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。
A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿
280、多项选择题 履行合同应遵守的原则为（）。
A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则
281、多项选择题 施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。
A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同
282、单项选择题 《合同法》规定承担“履约违约”责任的原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
283、单项选择题 某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。
A．60
B．30
C．90
D．120
284、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
285、判断题 市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。
286、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天
B．30天
C．20天
D．21天
287、判断题 业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。
288、单项选择题 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
289、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
290、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
291、单项选择题 评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。
A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价
292、多项选择题 施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。
A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同
293、多项选择题 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）
A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录
294、判断题 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
295、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
296、多项选择题 建设工程委托监理合同属于（）。
A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同
297、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。
A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效
298、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 简述计量的原则
299、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
300、单项选择题 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
