时间:2020-10-15 01:56:15
1、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
2、问答题 某公路工程，业主在应支付A标段工程进度款日期之后28天内仍未付款，承包商即在这天停止施工。问承包商的做法是否恰当，为什么？B标段承包商所承担的工程已达到基本竣工的条件，但由于非承包商原因的外部客观条件影响不能进行竣工试验，对该部分工程监理工程师应如何处理？
3、多项选择题 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。
A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包
4、多项选择题 民法通则第三十七条规定法人应具备的条件有（）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．事先取得委托证明
D．能够独立承担民事责任
E．有自己的名称、组织机构和办事场所
5、判断题 根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。
6、多项选择题 下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
7、单项选择题 下列情况下标书有效的是（）。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方
8、多项选择题 委托合同的基本特征有（）
A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的
9、判断题 承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。
10、多项选择题 型项目的评标中，（）是初评的工作内容。
A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B、投标人的资格
C、投标保证有效性
D、报送资料的完整性
E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离
11、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
12、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
13、多项选择题 调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格。
A、预付款
B、暂定金
C、计日工费用
D、保留金
E、因物价因素调整的费用
14、单项选择题 投标基准日期是指（）。
A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天
15、单项选择题 根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
16、单项选择题 在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。
A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同
17、问答题 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？
18、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）
A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理
19、问答题 在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？
20、判断题 当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。
21、多项选择题 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容（）
A、基本情况和数据表
B、评标委员会成员名单
C、经评审的投标人排序
D、经评审的价格或者评分比较一览表
E、符合要求的投标一览表
F、开标记录
22、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
23、判断题 当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了
24、多项选择题 根据FIDIC合同条件，由承包人承担工程暂停增加费用的情况有：（）。
A、工地气候恶劣所造成的不超过7（不同范本天数会略有差异）天的停工
B、政治风险
C、因承包人的施工方法不当引起的工程暂停
D、承包人为了本工程或其和其任何部分的安全采取技术措施而所需的停工。
E、监理工程师的过失
25、单项选择题 （）拒收不合格的工程。
A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权
26、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。
A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量
27、单项选择题 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册
28、单项选择题 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
29、多项选择题 施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。
A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的
30、判断题 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。
31、单项选择题 以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
32、多项选择题 合同公证与鉴证的区别主要有（）。
A、申请原则不同
B、效力不同
C、性质不同
D、审查的内容不同
E、效力范围不同
33、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
34、问答题
某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？
35、单项选择题 监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。 工作。
A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；
C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程
36、多项选择题 订立施工合同应具备的条件包括（）。
A、工程项目已列人年度建设计划
B、具备了施工所需的设计文件和技术资料
C、初步设计已经批准
D、施工图设计已经批准
E、建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
37、单项选择题 当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
38、判断题 如期交工，是承包人的基本合同义务，因此，对于进度的控制责任是承包人的基本责任之一。承包人应当在合同工期内达到合同条件所规定的进度。
39、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？
40、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
41、判断题 公民是自然人，自然人也一定是公民。
42、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
43、判断题 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
44、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
45、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
46、单项选择题 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
47、多项选择题 降低工程风险的有效途径包括（）。
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让
48、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
49、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
50、问答题 如果某公路工程施工承包合同，执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本（CMBD版本），在施工期间，由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏，当地公路主管因此找到业主，要求予以赔偿，业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则，并回答本案例应当如何处理。
51、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．双方事后协商确定
E．不承担责任
52、单项选择题 如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是（）。
A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正
C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同
53、判断题 FIDIC条款中允许索赔，纯粹是为了保护承包人的利益，对业主是不利的。
54、单项选择题 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
55、多项选择题 仲裁协议包括如下（）内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
56、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）
A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更
57、单项选择题 业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。
A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理
58、单项选择题 经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）
A．预付款是定金的形式之一
B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D．留置物的所有人必须是债务人
59、判断题 承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。
60、判断题 工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。
61、判断题 以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。
62、多项选择题 施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
63、多项选择题 合同的转让的性质包括（）。
A、合同的转让改变了合同的内容
B、合同的转让使合同的主体发生变化
C、合同的转让往往涉及三方当事人
D、转让合同必须依照一定的形式
E、合同转让必须依法律行为而转让
64、判断题 大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。
65、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。
A．12
B．24
C．18
D．30
66、判断题 要约的内容不必具体确定。
67、单项选择题 下列合同中，属于主合同的是（）。
A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同
68、多项选择题 施工承包合同，在订立以后，但在尚未履行之前，被确认为无效合同的，在以下承担法律责任的方式中（）是符合规定的。
A．返回财产
B．赔偿损失
C．恢复原状
D．继续履行
69、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
70、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
71、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
72、多项选择题 按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。
A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同
73、多项选择题 监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
74、单项选择题 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。
A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为
75、判断题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程其投标不应遭到拒绝。
76、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。
77、多项选择题 要约人在要约有效期内撤销要约的
A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
E．承诺生效时产生“合同生效”的结果
78、多项选择题 索赔证据的基本要求是（）
A．索赔证据必须具备真实性
B．索赔证据必须具备全面性
C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性
E．索赔证据必须具备直观性
F．索赔证据必须具备逻辑性
79、多项选择题 在FIDIC施工合同条件下，发生（）等事件时，承包商可以提出索赔。
A、其他承包商干预
B、设计图纸上没有标明尺寸
C、施工现场发现文物
D、战争、革命等
E、工程师要求增加钻孔和勘探开挖
80、多项选择题 当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）
A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证
81、判断题 监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。
82、多项选择题 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。
A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”
83、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
84、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
85、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
86、单项选择题 招标投标法规定评标工作应由（）负责。
A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。
87、判断题 工程师认为某混凝土构件测试资料不可靠，指示承包人钻孔取件试压，其全部费用应由业主承担。
88、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
89、单项选择题 承包人应密封的投标文件内容有（）。
A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书
90、多项选择题 以下属于可原谅延误的是（）。
A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误
91、判断题 委托监理合同的受托人应当按照业主的要求，报告委托事务的处理情况。
92、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为（）
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
93、单项选择题 民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人
C．法人就是法定代表人
D．被法律赋予人格化了的社会组织
94、判断题 监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。
95、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
96、单项选择题 根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。
A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
97、单项选择题 某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。
A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容
98、判断题 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。
99、多项选择题 依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。
A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押
100、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
101、单项选择题 评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。
A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价
102、单项选择题 我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）。
A．社会平均成本价
B．投标人的个别成本价
C．合同标底的价格
D．本行业的行业平均成本价
103、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
104、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
105、多项选择题 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围
106、判断题 无效合同是从其确认时起失去法律效力。
107、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
108、多项选择题 《合同法》规定的无效合同条件包括（）
A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定
109、多项选择题 评标时，以下符合对投标报价的算术修正的原则是（）。
A．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以数字表示的金额为准
B．当以数字表示的金额与以文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准
C．各细目“总额价”的实际累计值，若不等于投标总价时，以累计的数为准
110、多项选择题 业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。
A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报
111、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
112、多项选择题 投标人不得与招标人（）。
A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争
113、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
114、判断题 建设工程承包合同是属于要式合同。
115、单项选择题 经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。
A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局
116、单项选择题 招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审
117、多项选择题 下列哪些合同符合解除的条件：（）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。
118、单项选择题 从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是（）。
A．公民和自然人都有国籍
B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的
D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的
119、单项选择题 如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）。
A．否定性承诺
B．承诺有效
C．承诺无效
D．用重新要约代替了原来的要约
120、判断题 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。
121、多项选择题 以下属于要约必须具备的要件的是（）。
A．要约的内容必须具体明确
B．要约一经发出，在要约的有效期内要约人不得反悔
C．必须表明，一旦经“受要约人”承诺后，要约人就必须与“受要约人”签订合同
D．要约必须是向特定的对象发出的
122、单项选择题 无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
123、多项选择题 对违反合同者追究责任时，实行：（）
A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。
124、单项选择题 以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）。
A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关
125、判断题 项目主管单位有权要求招标人编制标底，并可以强制招标人报审其所编制的标底。
126、判断题 答疑会上招标单位对投标者所提问题的书面答复将构成招标文件的组成部分。
127、单项选择题 除（）外，合同允许变更或解除。
A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益
128、单项选择题 某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。
A．800元
B．1000元
C．1800元
D．500
129、判断题 工程师对质量的任何检查、认可、并不可能解除承包商对工程质量负责的义务。
130、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
131、判断题 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
132、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
133、单项选择题 合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。
A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施
134、判断题 监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。
135、单项选择题 在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。
A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系
136、多项选择题 代理具有如下特征：（）
A、以代理人的名义从事活动；
B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；
D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。
137、多项选择题 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）
A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察
138、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
139、判断题 施工承包合同履行过程中，一方当事人向对方发出要求变更合同的通知后，原合同内相应部分双方约定的权利义务即产生了改变的法律效力。
140、多项选择题 下列行为中（）属于转包行为。
A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位
141、多项选择题 监理工程师有权签发（）。
A、工程移交证书
B、缺陷责任终止证书
C、最终支付证书
D、最终报表
E、结清单
142、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。
143、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
144、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
145、单项选择题 损害社会公共利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
146、单项选择题 某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。
A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为
147、判断题 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
148、判断题 在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。
149、多项选择题 《合同法》依不同的情形，将合同成立以后的效力分成为（）。
A．不恰当合同
B．恰当合同
C．合同有效
D．无效合同
E．合同效力待定合同
F．可撤销合同
150、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理
151、单项选择题 工程师代表将由（）任命。
A、业主
B、监理工程师
C、政府主管部门
D、承包商
152、多项选择题 《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（）
A、工程一切险；
B、施工机械；
C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；
E、现场的发包方的人员生命财产。
153、多项选择题 合同成立地点的确定为（）。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
154、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
155、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
156、单项选择题 根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。
A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失
157、多项选择题 按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。
A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
158、多项选择题 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。
A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回
159、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
160、多项选择题 以下关于债权转让的表述中正确的是（）。
A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人
161、判断题 所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。
162、多项选择题 强制性保险是指（）。
A．国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种
B．按照工程所在国的法律或国际惯例必须办理的保险
C.如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理
D．如果业主也不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保
E．在C、D两种情况下，所发生的投保费用，可以从应支付给承包人的任何款项中扣回
163、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
164、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
165、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
166、判断题 违约金应与实际损害相关。
167、判断题 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
168、多项选择题 施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令
169、单项选择题 监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。
A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人
170、判断题 承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。
171、单项选择题 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
172、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
173、单项选择题 作为订立合同的代理人（）。
A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人
174、判断题 定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。
175、判断题 一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。
176、多项选择题 下列属于撤销权消灭情形的是（）。
A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C 、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的
177、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。
A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程
178、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
179、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
180、单项选择题 《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．60％
B．80％
C．50％
D．70％
E．75％
181、多项选择题 委托监理合同索赔时效性规定是：业主或监理单位中的任何一方，向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后（）之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后（）之内提出索赔意向，并每隔（）提供一次该事件仍然在持续的证明材料。直到该事件结束后（）之内提出正式的索赔文件。否则。无论是业主还是监理单位均有权以时效已过为理由，不予受理该索赔请求。
A．28个日历日
B．14个日历日
C．7个日历日
D．28个工作日
E．14个工作日
182、多项选择题 监理单位的义务包括（）。
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包人签订施工合同
C、公正地维护有关各方的合法权益
D、不得泄漏与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包人组织的活动
183、多项选择题 根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。
A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方
184、单项选择题 合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）
A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标
185、问答题 简述加强对工程分包管理的方法
186、判断题 除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。
187、多项选择题 某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。
A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔
188、多项选择题 工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。
A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
189、判断题 当使用交通部《公路工程国内招标文件范本》(2004年版)时，投标价越接近标底越容易中标。
190、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？
191、单项选择题 施工承包合同的合同价格是指（）
A．承包人的投标价
B．评标中经算术修正后的价格
C．评标价
D．中标通知书中所列出的中标价
192、多项选择题 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。
A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
193、单项选择题 招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。
A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标
194、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
195、单项选择题 合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天
196、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
197、判断题 凡是违反法律法规强制性规定的合同，才能由当事人判定该合同为无效合同。
198、多项选择题 施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。
A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有
199、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15天
B．21天
C．28天
D．30天
200、多项选择题 以下那几项事务是FIDIC《土木工程施工合同条件》中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，（）
A、发布开工令
B、处理承包人违约
C、指示“暂定金额”开工
D、特殊风险的处理
E、隐蔽工程验收
201、多项选择题 无权代理行为包括（）。
A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受
202、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有（）。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
203、判断题 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
204、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
205、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应填写在工程量清单的第100章中，列为单独支付的细目，在评标时作为非竞争性报价处理，在支付时将凭保单按实支付。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
206、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
207、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
208、单项选择题 由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
209、单项选择题 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效
210、多项选择题 合同条件第42条规定，如果发生“业主占用现场”属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间（工期）与费用的补偿，以下列出的情形属于业主占用现场的是（）。
A．业主延迟提供本工程合同中所规定、可以供承包人随时占用的现场各部分用地
B．未按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地J顷序和时间向承包人提供施工用地
C．业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定
D．业主没有按合同所规定的条件提供进出施工现场的通道
211、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
212、判断题 当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。
213、判断题 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。
214、多项选择题 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）
A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致
215、判断题 施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。
216、单项选择题 如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是（）。
A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理
B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力
C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处置
217、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
218、单项选择题 因重大误解所订立的合同应属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
219、问答题 简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
220、判断题 设置缺陷责任期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。
221、多项选择题 设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。
A、招标文件的内容不同
B、对报价的要求不同
C、对投标书的编制要求不同
D、开标的形式不同
E、评标原则不同
222、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
223、判断题 在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。
224、单项选择题 在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
225、判断题 采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。
226、判断题 债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。
227、单项选择题 某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。
A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同
228、多项选择题 FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。
A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格
229、单项选择题 FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）
A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
230、多项选择题 某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。
A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准
231、多项选择题 承揽合同主要包括（）等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
232、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定：监理工程师应在发出中标通知书后（）天，向承包人免费提供由业主或其委托设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（）份。
A、28天
B、35天内
C、42天内
D、7天
E、3份
F、2份
233、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
234、判断题 合同鉴证是管理行政行为，合同公证是司法行政行为。
235、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
236、判断题 为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中付款之前应提交履约担保。
237、判断题 监理单位根据工作需要，有权随时自行调换派驻工程项目监理机构的总工程师。
238、判断题 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。
239、判断题 指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。 来源:91考试网 www.91eXam.org
240、判断题 只有人民法院才有权力对合同依法进行撤销，使已经生效的合同归于无效。
241、多项选择题 FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责（）。
A、地震引起的已完工程的损坏
B、地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损
C、施工质量达不到要求但监理工程师未发现
D、异常恶劣的自然气候引起的停工和窝
E、一般分包商雇佣的工人罢工
242、多项选择题 FIDIC合同条件定义的合同价格是指（）。
A．中标通知书中写明的中标价
B．投标书中写明的投标价格
C．承包人实际得到的工程款
D．为施工并完成工程和修复缺陷应付给承包人的总金额
243、单项选择题 投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。
A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
244、单项选择题 无权代理人所签订的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
245、多项选择题 监理单位应严格按（）所授权的职责范围、以及按（）中明确的各项内容执行（参考公路工程监理规范第2.4.1款）。其具体内容列在（）中。
A．业主与监理单位签订的委托监理服务合同
B．业主与承包人签订的施工承包合同文件
C．监理工程师与承包人签订的监督管理合同
D．在施工承包合同的投标书附录
E．在委托监理服务合同的附件A
246、多项选择题 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。
A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算
247、判断题 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
248、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？
249、单项选择题 合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条件规定（）。
A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据
B．图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C．任何情况下均不得用于本合同工程的施工
D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工
250、单项选择题 在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。
A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施
251、问答题 某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。
252、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
253、多项选择题 为填写的投标报价，FIDIC合同条件规定了一个计价的基准日期，称之为“投标报价的基期”，他是：（）。
A、投标截止日前的第二十八天的当日；
B、由投标人选择的计价的基准日期；
C、认为报价中的材料、人工、机械使用等费用是以这一天的价格为准的；
D、投标截止日当日；
E、投标报价中应当包括了工程所在国家、地方政府在这一天以前公布的、所有应有承包人交纳的关税、税收、规费等在内的
254、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。
A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
255、多项选择题 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。
A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔
256、单项选择题 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。
A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效
257、单项选择题 承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。
A．可以拒绝执行
B．请总监理工程师确认
C．请业主批准
D．请行政主管部门确定
258、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
259、判断题 如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。
260、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
261、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
262、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
263、多项选择题 办理交工结算的条件是（）。
A．工程已全部完工
B．已签发移交证书
C、已签发缺陷责任证书
D．基本完工
264、单项选择题 下列那种行为属于要约（）
A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；
265、单项选择题 施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
266、多项选择题 交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
267、多项选择题 正常监理工作的酬金由（）等费用构成。
A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。
268、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
269、问答题
某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：
（1）特别严重的降雨；
（2）现场劳务不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权提供延误；
（6）工程款不到位。
1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。
2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？
270、单项选择题 合同法律关系是由（）三要素所构成。
A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任
271、单项选择题 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。
A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员
272、问答题 监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？
273、多项选择题 以下属于无权代理行为的是（）。
A．未经被代理人授权的代理行为
B.超越代理权限的代理行为
C.“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E.代理权限消灭以后所进行的代理行为
F.自身代理的代理行为
274、单项选择题 某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。
A．60
B．30
C．90
D．120
275、单项选择题 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
276、多项选择题 下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
277、多项选择题 计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费
278、单项选择题 工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不
279、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
280、多项选择题 工程质量应当达到合同约定的质量标准，下列（）可作为质量评定标准。
A、国家的质量检验评定标准
B、施工所在地的地方质量检验评定标准
C、专业的质量检验评定标准
D、承包人制定的质量检验评定标准
E、业主制定的质量检验评定标准
281、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
282、判断题 合同变更不会导致原合同关系的消灭和新的合同关系的产生，仅仅是对合同内容局部的、非实质性的变更。是在保持原合同效力的前提下，在合同当事人之间产生新的债权债务关系。
283、多项选择题 依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为（）。
A、是由业主或监理工程师选定的分包单位
B、与业主签订合同
C、总包人负责施工中的管理
D、其费用支付来源于暂定金额
E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程
284、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
285、判断题 合同示范文本是由具有一定权威性的综合部门主持，广泛地听取了各方面特别是消费者的意见之后，按一定程序形成并颁布的，在本行业中有示范作用的合同文本。它具有规范性、完备性、适用性的特点。合同法提倡使用合同范本。但没有使用范本的合同，合同法仍然认定它是有效合同。
286、判断题 工程一切险是在实施本合同工程中，如果出现了造成附近地段的第三方的人身伤亡或财产损失的工程事故时，因第三方要求业主赔偿、提出诉讼的，保险公司将根据法院或政府的裁定承担赔偿责任的责任险。
287、单项选择题 工程施工分包合同属于（）。
A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同
288、判断题 代理关系是指“代理人以被代理人的名义，在被代理人的委托授权范围内，同第三人所做的意思表示或接受第三人的意思表示，且其法律后果直接归被代理人的行为”。
289、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
290、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大，承包人能否得到额外费用赔偿？为什么？
291、判断题 投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
292、判断题 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责
293、问答题 简述施工招标应具备的条件？
294、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
295、判断题 业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
296、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。
297、单项选择题 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密
298、多项选择题 承包人与业主联合参与保险的项目有（）。
A、人身伤亡险
B、货物运输险
C、第三方责任险
D、工程一切险
E、设备保险
299、单项选择题 施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。
A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任
300、问答题
某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？
