时间:2020-03-31 02:53:34
1、问答题 解释“推定变更”。
2、多项选择题 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。
A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包
3、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
4、多项选择题 如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法是（）。
A．承包人应从规定期限最后一天的次日起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用
B．由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上
C．由业主自行解决，承包人概不负责
D．由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用
5、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？
6、单项选择题 按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。
A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同
7、单项选择题 某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
8、判断题 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
9、判断题 工程延期的决定，应考虑延误是否由承包人原因引起且发生在非关键线路上。
10、多项选择题 按照计价方式不同，施工合同分类类型有（）。
A、总价合同
B、风险合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、无利润合同
11、多项选择题 以下（）是招标人在开标时应当当场宣布为“废标”的投标文件。
A．没有在投标文件上填写投标总价的
B．投标人没有参加开标会的
C．投标人没有提交投标担保的
D．所递交的投标信上没有按规定签字并加盖公章的
12、多项选择题 《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
13、判断题 法人与自然人都是有生命的人。
14、单项选择题 “招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同”，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
15、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
16、多项选择题 下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。
A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同
17、判断题 招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。
18、多项选择题 按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）
A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确
19、多项选择题 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。
A、工程概况
B、项目资金来源
C、投标须知
D、评标办法
E、招标范围
20、单项选择题 某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。
A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同
21、判断题 计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。
22、多项选择题 在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（）
A、加强索赔
B、购买保险
C、开口开级报价
D、多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
23、多项选择题 属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。
A、没有经过上级主管部门审批
B、主体不合格
C、没有工商局鉴证
D、内容不合法
E、没有过经公证处公证
F、无效代理
24、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？25、多项选择题 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。
A、以自己的名义签订合同
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定业主和第三方的权利义务
26、多项选择题 下列选项中导致合同终止的选项为（）。
A、甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期
B、甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存
C、甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务
D、甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除
E、甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并
27、判断题 一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。
28、单项选择题 某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。
A．800元
B．1000元
C．1800元
D．500
29、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
30、单项选择题 下列文件中（）不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料
31、判断题 要约的内容不必具体确定。
32、多项选择题 下列属于违约行为的是：（）
A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行
33、问答题 投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？
34、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。
A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效
35、单项选择题 工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。
A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落
36、判断题 格式化条款(民间称其为霸王条款)是由当事人中具有自然垄断地位的一方，为了重复地使用相同的合同格式，在并没有与对方协商的情况下，使用由其单方面预先拟订好的条款。应用格式化条款签订的合同称之为格式化合同。
37、判断题 合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。
38、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
39、单项选择题 计算承包商的施工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工日
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
40、判断题 如果发生紧急情况监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下，发布处理紧急情况所需的指令，承包人就予执行。
41、多项选择题 下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
42、单项选择题 FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）
A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理
43、判断题 《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的"工期”是指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。
44、单项选择题 当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起（）。
A．5日内
B．10内
C．15内
D．一个月内
45、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
46、多项选择题 缺陷责任期内，下列工作中（）仍是承包人的义务。
A、修复因施工所引起的工程缺陷
B、施工期内未完成的剩余工程施工
C、工程照管
D、可能出现的变更工程施工
E、进行风险投保
47、多项选择题 建设工程委托监理合同属于（）。
A、诺成合同
B、实践合同
C、有偿合同
D、无偿合同
E、双务合同
48、多项选择题 属于建筑工程一切险除外责任的情况通常包括()。
A、职工缺乏经验造成严重损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、由于合同罚款及其他非实质性损失
D、因设计错误（结构缺陷）而造成的损失
E、一般性盗窃和抢劫
49、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（）
A、由业主选定并管理
B、与承包商签订合同
C、其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D、承担不属于承包商应完成工作的施工
E、由承包商负责协调管理
50、多项选择题 施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
51、单项选择题 限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
52、问答题 简述施工招标应具备的条件？
53、判断题 从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。
54、多项选择题 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）
A、发包人未按约定时间提供施工场地
B、非承包人原因工程停建
C、发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D、不可抗力便合同无法履行
E、当事人协商一致
55、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包商顺延合同工期。
56、单项选择题 《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
57、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
58、多项选择题 索赔证据的基本要求是（）
A．索赔证据必须具备真实性
B．索赔证据必须具备全面性
C．索赔证据必须具备特定条件
D．索赔证据必须具备及时性
E．索赔证据必须具备直观性
F．索赔证据必须具备逻辑性
59、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
60、单项选择题 在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
61、单项选择题 评标委员会的评标报告应由（）。
A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字
62、单项选择题 法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销
63、判断题 当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。
64、判断题 只有经过监理工程师签发给承包人的图纸才是用于合同工程施工的睦—有效的图纸。
65、多项选择题 施工过程中发生（）情况时，可以调整合同价款。
A、设计变更
B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整
D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款
66、问答题 在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？
67、判断题 根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人
68、单项选择题 按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。
A．先签订监理合同，再进行施工招标
B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以
D．施工合同与监理合同同时进行招标
69、单项选择题 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。
A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供
70、多项选择题 施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。
A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的
71、判断题 FIDIC合同条款是针对总价合同编制的标准化文件。
72、单项选择题 某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法正确的是（）。
A、该委托代理行为有效
B．该代理行为的后果应由被代理人承担
C．该代理行为的后果应由代理人承担
D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
73、单项选择题 处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
74、多项选择题 按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。
A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
75、单项选择题 下列可以构成一个有效的承诺是（）。
A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺
76、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。
77、多项选择题 下列（）是影响承包人的成本和报价的因素。
A．项目的概、预算价格
B．各种资源的市场价格
C．施工方案和施工方法
D．竞争对手的强弱
78、判断题 对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。
79、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为（）
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
80、单项选择题 某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按（）原则处理。
A．独立责任原则
B．严格责任原则
C．过失责任原则
D．公平责任原则
81、多项选择题 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）
A、有利于本地区的承包商
B、有利于本系统的承包商
C、施工内容的专业要求
D、避免施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
82、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
83、判断题 合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。
84、判断题 承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。
85、多项选择题 法律规范中所指的法律“事件”包括（）。
A.地震灾害
B.乙方的违约行为
C.社会动乱
D.非甲乙方责任的火灾
E.双方达成变更协议
86、单项选择题 承包人应密封的投标文件内容有（）。
A．投标文件的全部内容
B．投标书及投标保证书
C．已标价的工程量清单
D．法人委托书
87、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。
A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼
88、判断题 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。
89、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？
施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？
90、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
91、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
92、问答题 监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？
93、单项选择题 监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主
D．应按责任比例计算赔偿
E．不承担责任
94、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
95、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
96、多项选择题 承诺的合同期限包括的内容有（）。
A、要约人作出要约的时间
B、承诺通知到达要约人的时间
C、受要约人作出承诺所需要的时间
D、要约到达受约人的时间
E、受要约人作出理性判断的调研时间
97、判断题 合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
98、多项选择题 计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费
99、判断题 《合同法》中所规定的“守法”，指的是“遵守法律或行政法规(简称法规)中的强制性规定”。
100、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
101、单项选择题 如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。
A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行
102、判断题 保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。
103、单项选择题 除（）外，合同允许变更或解除。
A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益
104、判断题 业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告。
105、多项选择题 FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。
A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费
106、问答题 某公路工程项目，实行公开招标，合同工期为30个月，当工程进展到第27个月时，承包商提出申请延期，其延期理由为：原有的自来水管拆迁延误。承包商申述：土方工程（关键路线上）因供水管道问题受阻，原供水管道接近位于公路25公里的工作地段内，应由第三方将供水管道移走的工程仍未完成，造成工期延长，须给予延期（180天）。上述申请能否批准，请你答复。
107、多项选择题 合同效力解决的是合同的法律约束力问题，就一般合同而言，以下哪几种是合同的效力中所包括的状态，（）。
A、效力待定
B、合同有效
C、无效合同
D、说不清
E、当事人双方决定
108、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
109、单项选择题 根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。
A、2个
B、5个
C、10个
D、3个
110、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
111、多项选择题 投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
F、不接受招标人按规定对其投标价算术错误的修正
112、判断题 市场准入制度主要是对承包人的资格进行审查，而不对业主进行审查。
113、单项选择题 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
114、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，工程实施过程中，据以支付给承包商的工程量可以是（）。
A、工程量清单中所列数量
B、承包商参加下，工程师测量的实际完成工程量
C、工程师监督下承包商测量并经工程师签字确认的工程量
D、根据图纸、承包商计量的实际工程量
115、单项选择题 施工单项合同估算价在（）的必须进行招标。
A．1000万元以
B．200万元以上
C．300万元以上
D．2000万元以上
116、判断题 按照FIDIC条款签订的施工承包合同，其合同文件由合同通用条款和专用条款组成。
117、单项选择题 在订立合同时“显失公平”的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
118、单项选择题 工程施工分包合同属于（）。
A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同
119、单项选择题 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，对此，以下说法正确的是（）。
A．合同有效
B．合同如果是当事人意思的真实表示，就有效
C．合同无效
D．合同如果没有违背法律要求的形式上的要求，就有效
120、多项选择题 正常监理工作的酬金由（）等费用构成。
A、直接成本
B、管理人员、行政人员。后勤人员的工资
C、办公费用
D、使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。
E、监理服务期间的差旅费。
121、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
122、单项选择题 双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作
123、判断题 FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动
124、判断题 在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。
125、判断题 因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。
126、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
127、单项选择题 业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。
A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理
128、多项选择题 承揽合同主要包括（）等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
129、单项选择题 任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；
130、判断题 工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。
131、判断题 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等
132、问答题 如果某公路工程施工承包合同，执行的是世界银行国际竞争性招标文件范本（CMBD版本），在施工期间，由于承包人自己承运的大型施工机械与临时工程等进场时将运输途中的一座公路小桥压坏，当地公路主管因此找到业主，要求予以赔偿，业主为此要求监理工程师按照合同提出处理意见。请你列举合同条件在哪一条上规定如何分清情况分别处理的原则，并回答本案例应当如何处理。
133、单项选择题 监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
134、单项选择题 我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（）时生效。
A．订约
B．成立
C．合意
D．协商
135、单项选择题 与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。
A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法
136、多项选择题 《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款
137、判断题 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍应按照合同的规定享有权利并承担义务。
138、判断题 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。
139、多项选择题 某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。
A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长
140、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
141、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
142、多项选择题 有效的要约的撤回包括（）。
A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知
143、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
144、多项选择题 符合《招标投标法》的规定，可以参加投标的是（）。
A．法人
B．自然人
C．上级主管机关推荐的人
D．经政府审核批准的人
E．其他社会组织
145、单项选择题 下列合同中，不属于合同法分则所列的合同为（）。
A．技术合同
B．劳务合同
C．建设工程合同
D．赠与合同
146、判断题 监理工程师的监理是最有效的质量保证体系。
147、问答题 承包商申报工程索赔程序是什么？
148、判断题 当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。
149、单项选择题 施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。
A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任
150、单项选择题 某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。
A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立
151、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？
152、单项选择题 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
153、多项选择题 现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。
A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法
154、多项选择题 投标人不得与招标人（）。
A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争
155、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
156、判断题 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
157、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
158、单项选择题 如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。
A．百分之百（100％）
B．百分之七十五（75％）
C.百分之八十（80％）
D．百分之九十（90％）
159、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？
160、判断题 工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。
161、单项选择题 （）拒收不合格的工程。
A．监理工程师有权
B．谁都无权
C．业主有权
D．谁都有权
162、多项选择题 仲裁协议包括如下（）内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
163、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
164、判断题 投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。
165、单项选择题 合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十（30）天
B．二十八（28）天
C．十四（14）天
D．四十五（45）天
166、多项选择题 采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
A、发布招标广告
B、发出投标邀请函
C、进行资格预审
D、组织现场考察
E、召开标前答疑会
167、单项选择题 FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、“结清单”生效
D、提交竣工报表
168、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。
A、工程合同履行结束
B、工程价款结算已完成
C、任何已指令进行修复的工程已完成
D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件
E、终止本合同当事人的一切相关义务
169、多项选择题 采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）
A．担保财产需转移给债权人
B．担保财产不需转移给债权人
C．担保财产在担保期内债权人仍可使用
D．担保财产在担保期内债权人无权使用
E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产
170、问答题 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？
171、多项选择题 在施工合同中，下列（）工作应由承包人完成。
A、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
B、临时用地、占道申报批准手续
C、提供工程地质报告
D、土地征用和拆迁
E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表
172、多项选择题 保证合同的当事人是（）。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
173、单项选择题 监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。
A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款
174、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
175、多项选择题 有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。
A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿
176、多项选择题 监理理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容
A、执行监理任务的计划表
B、承担监理工作的人员组成
C、人员酬金报价表
D、要求监理单位提供的设备清单
E、提供自备仪器设备的报价表
177、多项选择题 当事人承担违约责任的方式（）。
A、变更合同
B、撤销合同
C、赔偿损失
D、继续履行合同
E、采取补救措施
178、多项选择题 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。
A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”
179、多项选择题 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）
A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B、交付不动产的，在不动产所在地履行
C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
180、判断题 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。
181、判断题 依照法律的规定，给无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理关系是法定代理关系。
182、多项选择题 下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
183、多项选择题 根据《公路工程国内招标文件范本》的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有（）。
A、工程一切险
B、货物运输险
C、监理人员意外伤害险
D、承包人人员意外伤害险
E、第三方责任险
184、问答题 在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
185、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
186、多项选择题 在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。
A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义
187、判断题 承包人运至施工现场的施工机具是承包人的财产，他有权使用到本合同之外的其他项目施工中去。
188、判断题 对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。
189、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
190、判断题 监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。
191、多项选择题 《合同法》规定的无效合同条件包括（）
A、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、损害社会公共利益
C、在订立合同时显失公平
D、恶意串通损害第三人利益
E、违反行政法规的强制性规定
192、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
193、问答题 承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
194、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
195、单项选择题 无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
196、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。
A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
197、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
198、多项选择题 合同法律体系包括（）等有关法律文件。
A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度
199、多项选择题 在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。
A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化
200、多项选择题 工程保险的主要种类有（）。
A、建筑工程一切险
B、勘察设计一切险
C、安装工程一切险
D、机器损坏险
E、工程中的一切险
201、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
202、判断题 监理工程师(指法人)将权力委托给其代表(指派驻工地的总监理工程师)后就无权撤回，更无权对其代表所做的工作予以否决。
203、单项选择题 具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年
204、多项选择题 合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）
A、建筑物
B、工资表
C、劳务行为
D、建设资金
E、工程量
F、构筑物
205、单项选择题 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
206、判断题 符合合同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
207、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
208、单项选择题 公路工程施工承包合同的有效期期限是（）。
A．合同工期
B．从开始招标至工程完工的时间
C．从合同签订至缺陷责任期结束
D．合同工期加保修期
209、多项选择题 下列的（）是投标担保应保证的作用。
A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）
210、多项选择题 凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。
A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正
211、判断题 承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。
212、单项选择题 合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。
A．否决权
B．抗辩权
C．留置权
D．保全措施
213、多项选择题 交通部规定业主或业主委托的设计单位应根据对本合同工程的勘察所取得水文、地质、气象和料场分布等资料汇编成“参考资料”，作为招标文件的附卷，随招标文件一起发行，但参考资料的性质是（）。
A．构成招标文件的组成部分
B．不构成招标文件的组成部分，但是要构成合同文件的组成部分
C．不构成招标文件的组成部分，也不构成合同文件的组成部分，但对投标有重大的参考意义
D．仅供投标人在投标时参考，所以称其为“参考资料”，对投标没有任何约束力
E．业主和委托勘察设计单位应对其提供的参考资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述参考资料所做出的解释或推论负责
F．业主和委托勘察设计单位应当对参考资料承担一切责任
214、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
215、单项选择题 FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）
A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
216、单项选择题 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
217、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。
218、判断题 采用评标价法评标时应以投标价最低为最优投标书。
219、单项选择题 当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（）。
A．5000元
B．1万元
C．2万元
D．2.5万元
220、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
221、判断题 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。
222、判断题 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。
223、多项选择题 一个项目的投标报价由以下（）部分组成。
A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用
224、单项选择题 工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不
225、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
226、多项选择题 在下列工作中，是承包人在缺陷责任期内的任务的有（）。
A．修复施工缺陷
B．完成尚未完成的剩余扫尾工程
C．工程照管
D．可能出现的变更工程的施工
227、多项选择题 按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。
A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书
228、多项选择题 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）
A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
229、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
230、多项选择题 下列属于撤销权消灭情形的是（）。
A、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D、具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E、具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的
231、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
232、单项选择题 凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
233、单项选择题 违反法律法规中强制性规定的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
234、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
235、判断题 由于委托方已向设计单位支付了设计费，因此委托方有权将设计重复使用或转让给第三方使用。
236、多项选择题 下列（）属绝对无效的代理行为，不可以追认。
A．未经被代理人授权的代理行为
B．超越代理权限的代理行为
C．“双方代理”产生的代理行为
D．恶意串通的代理行为
E．代理权限消灭以后所进行的代理行为
F．自身代理的代理行为
237、单项选择题 在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处置办法被称之为（）。
A．驱逐承包人
B．留置权
C．进驻工地
D．保全措施
238、单项选择题 没有经过公证的合同一般认为（）。
A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同
239、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
240、多项选择题 根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（）。
A、要约已经到达受要约人
B、要约人确定了承诺期限
C、要约人明示要约不可撤销
D、受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E、受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方
241、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
242、单项选择题 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
243、问答题 我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？
244、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
245、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
246、多项选择题 在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。
A、监理人的资质条件
B、监理机构人员配置
C、监理取费
D、实施监理的方案计划
E、要求业主提供的设施
247、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
248、判断题 工程转让实质就是承包合同法律关系中的主体发生了变更。工程分包是获得整个工程或某一区段的承包人，将本应由自己完成的某一部分工程，按专业性质或工程范围，交给第三人(分包人)去施工。据此，可以认为合同分包也就等同于合同转让。
249、多项选择题 国际工程承包中常见的保险种类有（）。
A、工程一切保险
B、疾病保险
C、第三方责任险
D、人身意外险
E、货物运输险
F、其它保险
250、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
251、多项选择题 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。
A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取
252、判断题 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。
253、单项选择题 表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）
A．质量验收单
B．中间交工证书
C．移交证书
D．缺陷责任期终止证书
254、单项选择题 在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
255、判断题 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者身亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
256、单项选择题 经济法律关系的主体是指（）。
A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规
257、判断题 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。
258、单项选择题 投标基准日期是指（）。
A．投标截止日前28天的当日
B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日
D．开始发售招标文件后的第28天
259、多项选择题 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。
A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回
260、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
261、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理应如何处理？
262、问答题
某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？
263、单项选择题 双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。
A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理
264、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
265、多项选择题 合同成立地点的确定为（）。
A、承诺生效的地点为合同成立的地点
B、由法院裁定
C、当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
D、采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
E、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
266、多项选择题 要约人在要约有效期内撤销要约的
A．凡是承诺都一律要用通知的方式
B．承诺可以用“通知”的方式做出也可用“行动”的方式做出
C．当“受要约人”发出的承诺到达要约人，或者“受要约人”做出承诺行动时，该承诺生效
D．承诺生效时产生“合同成立”的结果
E．承诺生效时产生“合同生效”的结果
267、单项选择题 专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
268、判断题 保证合同的当事人是权利人和义务人。
269、多项选择题 某项工程，承包人向监理工程师申请整个工程的开工，经审核，承包人已经收到了中标通知书，已经向业主递交了履约保证金，已经与业主签署了合同协议书。业主与承包人双方的开工前准备工作也都已经在签发中标通知书后的42天内完成。以下备选答案中正确的是（）。
A．应以签发中标通知书后的第42天为整个工程的开工日期
B．以双方实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
C．以承包人实际完成开工前的准备工作的那一天为整个工程的开工日期
D．将业主比承包人完成准备工作所晚出的天数，确定为合法的工期索赔时间
E．不需要给予延长的工期索赔
270、判断题 无效经济合同的确认权归人民法院或者仲裁机构。
271、判断题 合同解除后就不得再要求损害赔偿。
272、单项选择题 在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
273、多项选择题 工程建设施工合同履行过穆中，发包人应完成的工作内容包括（）。
A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B、提供和维护非夜间施工使用的照明
C、开通施工场地与城乡公共道路的通道
D、保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E、确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
274、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
275、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
276、单项选择题 甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。
A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销
277、单项选择题 因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
278、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
279、多项选择题 FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务
A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理
280、多项选择题 公路工程施工招标，可以对某个建设项目一次招标，也可以根据（）进行招标，不得将招标工程化整为零或者以其它方式规避招标。
A、不同专业、不同实施阶段
B、分标段、分阶段
C、按施工队伍多少，分阶段
D、按施工队伍规模大小分阶段
281、多项选择题 下列哪种工作属于监理工程师的附加工作（）。
A、业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量
B、监理工程师自身原因引起的工作时间延长
C、承包人的质量事故引起的工作时间延长
D、监理工程师自身原因与业主终止合同
E、原为业主义务后来交给监理工程师去做
282、多项选择题 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。
A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算
283、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
284、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
285、单项选择题 经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求（）强制执行的资格。
A．上级主管部门
B．有关司法机关
C．当地工商行政管理机关
D．当地公安局
286、多项选择题 指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
287、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
288、单项选择题 招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。
A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标
289、判断题 定金法律后果是，如果给付定金的一方不履行合同无权请求退还定金，接受定金的一方不履行合同应双倍返还定金。
290、多项选择题 按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。
A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同
291、判断题 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。
292、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
293、单项选择题 监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。 工作。
A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；
C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程
294、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失
295、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
296、多项选择题 业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。
A、监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意
B、开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意
C、业主有权要求更换不合格监理人员
D、由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职
E、监理单位每月均需向业主递交监理月报
297、多项选择题 施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按（）原则处理合同违约行为。
A．双方当事人均不得履行该合同
B．双方当事人仍应履行合同
C．按严格责任原则处理违约责任
D．按过失责任原则处理违约责任
298、多项选择题 建设工程合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、诺成合同
D、实践合同
E、分包合同
299、判断题 附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。
300、判断题 无效合同就是没有法律效力的合同。