时间:2019-10-20 00:54:40
1、多项选择题 受要约人变更（），被视为对要约的实质性变更。
A、合同标的、数量、质量
B、合同价款或者报酬
C、合同履行期限、履行地点和方式
D、违约责任
E、解决争议方法
2、判断题 没有业主的同意，监理单位不得将监理服务的任何部分予以分包。监理单位因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
3、判断题 建设工程合同应当采用书面形式。
4、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。
A．12
B．24
C．18
D．30
5、单项选择题 经济法律关系由（）三要素组成
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任
D．经济管理、经济协作、经济责任
6、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。
A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
7、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
8、多项选择题 评标的条件是（）
A．投标单位技术力量强
B．标价合理、工期适当
C．有较好的信誉
D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F．愿意让利
9、判断题 合同文件就是指合同协议书。
10、单项选择题 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）
A、合同协议书、通用条软、专用条款
B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
11、单项选择题 合同主体义务表现为（）。
A、按照自己的意志作出某种行为
B、按照对方的要求作出某种行为
C、权利受到侵害时有权请求法律的保护
D、要求对方不得不作出某种行为
12、单项选择题 工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
13、多项选择题 保证合同的当事人是（）。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
14、判断题 根据“担保法”的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人
15、判断题 在大型合同中，由于分部分项工程竣工时分别颁发工程移交证书，故会有几个单独的缺陷责任期，因此，也会有几个“解除缺陷责任证书”。
16、多项选择题 属于一般分包合同的特点有（）。
A、由承包人挑选分包人
B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响
D、承包商对分包工程不承担责任和义务
17、多项选择题 处理由于工程变更所引起的责任的方法是（）。
A．只要变更不属于承包人的过错和违约造成的，监理工程师就应当对工程竣工期限延长、费用增加估价，业主就应当补偿
B．只要承包人执行的是监理工程师依法下达的工程变更令，就应当得到补偿
C．如果下达变更令是由于承包人的过错或者是由于承包人违约所造成的，或者是应当由承包人负责的，则由于工程变更所引起的费用增加，或影响工程的竣工时间，一概由承包人负责，不予补偿
18、单项选择题 根据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。
A．在签发移交证书后立即全部退还
B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
19、判断题 中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。
20、单项选择题 如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。
A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位
21、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（）
A、对合同的标的、数量、质量的变更
B、对合同形式的变更
C、对合同的违约责任和解决争议方法的变更
D、对合同中的价款或者报酬的变更
E、对合同履行期限的变更
22、单项选择题 恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
23、多项选择题 当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有（）。
A、在订立合同时显失公平
B、一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同
C、因重大误解而订立的合同
D、违反法律法规中强制性规定的合同
E、损害社会公共利益的合同
24、多项选择题 下列可以作为法律关系主体的有（）。
A．国家机关
B．法人或其他组织
C．自然人
D．建设资金
E．生产资料
25、单项选择题 公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。
A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站
26、多项选择题 合同生效的时间依法可以分为（）。
A．既不需要经过批准、登记；也没有约定“附时间或附条件”的，合同成立时，就是合同生效之时
B．法律、法规规定要办理批准或登记手续的，自合同批准或登记之日起生效
C．合同双方约定有“附时间”或“附条件”的，自“附时间”或“附条件”成就之时起生效
D．自要约生效之时，合同生效E．自开始履行合同之时起，合同生效
27、多项选择题 下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
28、多项选择题 以下内容属于《公路工程国内招标文件范本》规定在响应性审查中可以允许轻微偏离的是（）。
A．投标人对招标文件中关于风险划分原则的修改
B．提出与招标文件不同的工程计量、验收、支付办法
C．投标报价的算术误差偏差不超过1％的报价
D．施工组织设计不够完善
29、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
30、多项选择题 FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。
A、因法规、税收等政策变化的补偿款
B、业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款
C、承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D、完成新增工作内容获得的工程款
E、汇率变化的调整费
31、判断题 监理招标的评标过程中，应主要关注于投标单位报价的高低和报价取费项目的合理性。
32、多项选择题 委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表
33、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货，但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在（）起诉。
A．天津市人民法院
B．上海市人民法院
C．济南市人民法院
D．铁路运输法院
34、单项选择题 FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。
A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工
35、单项选择题 如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担（）。
A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任
D．承担待完扫尾工程的照管
36、判断题 FIDIC条款中，业主应对因洪水造成的承包人施工设备损坏给予赔偿。
37、单项选择题 以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。
A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准
38、判断题 计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。
39、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。
40、多项选择题 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括（）。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目
41、单项选择题 招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省，市政府部门提供的专家名册
42、多项选择题 根据合同法，对免责条款无效表述正确的是（）。
A、因过失造成对方财产损失的
B、因故意造成对方财产损失的
C、因重大过失造成对方财产损失的
D、造成对方人身伤害的
E、造成对方财产损失的
43、单项选择题 下列合同中，属于主合同的是（）。
A、施工承包合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同
44、多项选择题 按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。
A．监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效
B.如果监理工程师已经将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求进行友好协商或通过双方上级主管进行调解的
C．虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
D．监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效
E．提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的
45、多项选择题 下列资料中不能作为索赔依据的是（）。
A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款
46、判断题 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。
47、单项选择题 按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。
A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同
48、问答题
某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。
问题：①做为监理工程师你对此有何看法？
②承包人应吸取什么经济教训？
49、多项选择题 总价合同必须满足的条件是（）。
A、设计图纸和说明书详细全面
B、工程量不大
C、工程风险不大
D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便
50、多项选择题 FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。
A、证明承包商完成全部施工义务
B、双方已无任何争议
C、指明竣工日期
D、颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期
E、指明业主已支付全部工程款
51、多项选择题 计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
A、劳务费
B、材料
C、管理费
D、机械费
52、单项选择题 承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（）。
A．请业主检查
B．请监理工程师检查
C．自我检查
D．请质监站监督人员检查
53、多项选择题 在以下列举被选答案中，承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的有（）。
A．工程延期事件是否属实
B．延期事件是否发生在关键线路上
C．延期是由承包人自身原因引起
D．由于分包人的失职造成的工期延长
E．是否符合FIDIC条款的规定的动因
54、多项选择题 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须邀守（）等基本原则
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
55、多项选择题 下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。
A．第三方责任险
B．承包人职工人身险
C．工程一切险
D．承包人的施工装备险
56、判断题 某公路施工承包合同，在工程量清单中有桥梁“台背”和锥坡回填的土方数量，但承包人在投标时没有填写单价和合价，施工中承包人提出要单独计量支付，监理工程应予以驳回。
57、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
58、判断题 《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。
59、多项选择题 某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。
A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔
60、多项选择题 以下属于可原谅延误的是（）。
A、不可抗力引起的延误
B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误
D、特别恶劣的气候条件引起延误
61、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
62、问答题 简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
63、单项选择题 安装工程任务邀请招标时，某一未被邀请单位送达招标单位的投标书属于（）。
A、要约
B、承诺
C、新的要约
D、既不是要约也不是承诺
64、多项选择题 对违反合同者追究责任时，实行：（）
A、违约金、定金并用原则；
B、以补偿性为原则；
C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；
E、严格责任原则。
65、多项选择题 承揽合同主要包括（）等型合同
A、修理
B、仓储
C、定作
D、复制
E、检验
66、问答题 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 业主代表的做法是否正确？为什么？
67、判断题 投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同。
68、多项选择题 公路工程承包合同是（）。
A、主合同
B、诺成性合同
C、无偿合同
D、实践性合同
E、从合同
69、判断题 公民是自然人，自然人也一定是公民。
70、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。
A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
71、单项选择题 下列文件中（）不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料
72、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
73、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
74、单项选择题 承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。
A．可以拒绝执行
B．请总监理工程师确认
C．请业主批准
D．请行政主管部门确定
75、判断题 工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。
76、判断题 迟延履行是违约形态的一种类型。
77、判断题 监理工程师与业主的关系是被委托与委托的关系，也是代理人与被代理人的关系，应做到各负其责，独立工作，相互尊重，密切合作。
78、多项选择题 可以成为合同客体（或称标的）的有（）。
A．合同当事人可以有效支配的物质财富
B．合同当事人提供的行为（包括劳动和服务）
C．土地
D．合同当事人提供智力成果（如发明权、著作权、商标权、专利技术成果）
79、单项选择题 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。
A．是否发布招标公告
B．否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑
D．是否公开开标
80、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，“建筑工程一切险”的保险范围包括（）。
A、永久工程
B、工程设备
C、承包商的施工机械
D、待用材料
E、临时工程
81、多项选择题 履行合同应遵守的原则为（）。
A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则
82、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
83、单项选择题 某企业法人代表委托甲代理人代签某工程合同，甲代理人超越授权范围签订了该工程合同，事后获得法人代表同意，此代理行为应认定为（）。
A．无效代理行为
B．有效代理行为
C．无权代理行为
D．无法律效力行为
84、单项选择题 《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向（）以上的潜在投标人发出邀请。
A．2个
B．3个
C．4个
D．5个
85、单项选择题 当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（）
A．向仲裁委员会申请强制执行
B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行
D.向法院提请诉讼
86、单项选择题 与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。
A．质量规定
B．技术规范
C．设计文件
D．计量支付办法
87、判断题 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
88、判断题 履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同无权要求退还履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。
89、单项选择题 公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
90、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
91、单项选择题 下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。
A．勘察设计招标
B．施工监理招标
C．施工招标
D．材料、设备采购招标
92、单项选择题 在以下所列的事项中，（）不属于委托人的义务和责任的。
A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人
B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬
93、单项选择题 工程标底是工程项目的（）。
A、预期价格
B、工程概算价格
C、合同价格
D、结算价洛
94、单项选择题 招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审
95、多项选择题 凡投标人在工程量清单中增加填报的细目，其单价、总额价，应按（）办法处理。
A．对所增加细目的报价，业主将不予接受
B．所增加细目的报价业主应当予以接受
C．严重的，将视为“非符合标”，而遭到拒绝
D．投标人可以通过澄清主动改正
96、多项选择题 “建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（）
A、受损害的施工建筑物；
B、承包人的施工运输机械；
C、在投保范围内的临时工程；
D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；
E、承包人施工人员受到人身体伤害。
97、问答题
某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项：
（1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润；
现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元）
公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元）
利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间
﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元）
合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元）
（2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
98、多项选择题 按照《公路工程国内招标文件范本》的规定，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。
A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人实施
B、更改部分工程的位置和尺寸
C、增加部分合同中约定的工程量
D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E、要求承包人完成其投标书中未承诺到场的大型施工机械才能实施的新增工程
99、判断题 承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。
100、单项选择题 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
101、多项选择题 合同法律体系包括（）等有关法律文件。
A、国家颁布的合同法律
B、国务院颁布的合同行政法规
C、国务院直属部委颁布的合同部门章程
D、地方政府颁布的合同地方性法规
E、企业制定的规章制度
102、多项选择题 以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是（）。
A．拒绝要约的通知到达要约人
B．要约人反悔的
C．承诺期限（或称要约有效期）届满
D．“受要约人”对要约的内容做出实质性变动的
E．新的“重新要约”出现，老的要约就自动失效
103、多项选择题 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，（）。
A．这些材料的照管划归给了业主
B．支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准
C．这些材料的所有权划归业主所有
D．材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回
104、多项选择题 因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是（）。
A、按工程实际受到的损害计算
B、按业主认为所受到的损害计算
C、按实际损害计算一定比例的赔偿金
D、监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
105、单项选择题 合同法律关系是由（）三要素所构成。
A、主体、客体、内容
B、当事人、合同行为、合同利益
C、法人、合同、权利和义务
D、合同管理、经济协作、法律责任
106、单项选择题 施工合同的担保合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同
107、单项选择题 一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B．业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
108、单项选择题 “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。
A．行为
B．事件
C．实效
D．客观
109、单项选择题 监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）。
A．一般抗辩权
B．同时抗辩权
C．不安抗辩权
D．后履行抗辩权
110、多项选择题 承包人可索赔的费用包括（）。
A、人工费
B、贷款利息
C、地方摊派费
D、利润
E、材料费
111、多项选择题 依法有权确定中标人的是（）。
A、招标投标管理部门
B、招标人
C、公证机构
D、获得招标人授权的评标委员会
E、招标代理机构
112、多项选择题 免除违约责任的条款有（）
A．对方过错
B．国家计划调整
C．自然灾害
D．货物的自然损耗
E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约
113、单项选择题 监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。
A、承包人无权得到该项工作的付款
B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿
D．承包人有权得到该项工作的付款
114、问答题 监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？
115、多项选择题 在招标投标过程中，对下列行为的法律特征描述正确的是（）。
A．施工招标的行为属于要约
B．业主签署中标通知书的行为才是承诺
C．承包人投递投标文件的行为属于要约行为
D．施工投标属于承包人的承诺行为
116、单项选择题 在缔约过失责任构成要件的表述中错误的是（）。
A、当事人有故意或者过失行为
B．缔约人一方受到损失
C．发生在合同订立以后
D．过错行为与损失之间有因果关系
117、问答题
某项建设施工合同，在合同工程即将竣工的时刻，被当地有管辖权的法院，以承包人未经业主的同意，擅自将主体工程的施工工作分包给不具备相应资质等级的第三人施工为理由，宣布为无效合同。但该工程施工不属于施工质量低劣到已经无法补救，也不会对社会公共利益形成危险，也不属于严重违反国家有关规划、计划、规定等情形。
按照合同法，在接到法院的宣判后，该工程的施工应当立即停止，并应当在监理工程师的主持下依法结算账目，履行签发最终支付证书的手续。请问，按照合同法，法院宣布为无效合同的理由是否成立？可不可以不经过法院就直接由业主宣布为无效合同呢？这项工程是应该予以拆除恢复原状，还是应当判归业主所有并折价补偿处理呢？如果是判作予以拆除恢复原状，那么所造成的经济与工期损失由谁承担、怎样承担？如果判归业主所有并折价补偿，应如何折价结算？
118、单项选择题 监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）。
A、清账书
B．最后结账单
C．竣工报表
D．竣工报表
119、多项选择题 仲裁协议包括如下（）内容
A、请求仲裁的意思表示
B、不向法院起诉的承诺
C、仲裁事项
D、双方争议的解决方式
E、所选定的仲裁委员会
F、争议调解人
120、多项选择题 在监理合同中，（）是监理人的权利。
A、工程建设有关事项和工程设计的建议权
B、对其他合同承包人的选定权
C、委托监理工程重大事项的决定权
D、获得酬金的权利
E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权
121、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
122、单项选择题 经济法律关系的主体是指（）。
A．经济法律关系中当事人的权利和义务
B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”
D．国家颁布的法律、法规
123、问答题
某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？
124、多项选择题 有效的要约的撤回包括（）。
A、要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B、要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C、要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D、要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E、收到承诺通知的同时发出撤回通知
125、多项选择题 工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）。
A．投标单位不足法定数
B．部分投标者未出席开标会
C．各投标者报价均不合理
D．决标前发现标底有某些漏误
126、判断题 分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中、原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。
127、单项选择题 违约金具有何种性质（）
A．补偿性
B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性
D．视具体情况而定
128、判断题 除非在招标资料表或合同专用条款中另有规定，不管合同工期长短，在合同执行期间如果遇到物价波动，可以按调价公式对投标人填报的单价和价格进行调价。
129、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
130、多项选择题 委托合同的基本特征有（）
A、合同的标的是劳务
B、必须是有偿合同
C、合同是诺成，非要式合同
D、条款内不包括违约责任
E、合同是双务的
131、判断题 在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。
132、单项选择题 双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。
A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理
133、多项选择题 当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（）
A、承诺必须由受要约人向要约人作出
B、承诺的方式必须符合要约的要求
C、承诺必须在规定的期限内到达要约人
D、承诺的内容必须与要约的内容一致
E、承诺必须以明示的方式作出
134、判断题 所谓单价合同是指单价绝对不能改变的合同。
135、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
136、多项选择题 工程款的结算方式有（）。
A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算
137、多项选择题 对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。
A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩
138、判断题 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。
139、判断题 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。
140、多项选择题 公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有（）。
A.交监理工程师解决
B．友好协商
C．通过双方的上级主管进行调解
D．通过争端解决委员会解决
E．提交仲裁
F．诉讼
141、多项选择题 FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。
A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格
142、多项选择题 土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
143、多项选择题 有下列（）情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。
A．项目主管部门或者行政监督部门的人员
B．业主单位的人员
C．投标人与投标人主要负责人的近亲属
D．与投标人有经济利益关系的人
144、单项选择题 依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、10日
B、15日
C、20日
D、25日
145、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
146、多项选择题 委托合同可以分为有偿委托合同和无偿委托合同。委托监理合同属于（）合同。对于有偿委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人（）赔偿损失。
A．有偿委托
B．无偿委托
C．不可以请求赔偿损失
D．可以请求赔偿损失
147、判断题 所有由业主提供给监理单位使用的设施、设备和物品均属于业主无偿提供给承包人的，但在监理服务期间仍应视为业主的财产，监理单位在使用时应予爱护。当监理服务完成或终止后，监理单位有权将上述设施、设备、尚未使用物品收归己有。
148、多项选择题 代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）
A、以自己的名义签定合同
B、与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同
D、在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
E、在合同内约定委托人和第三方的权利义务
149、单项选择题 某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（）。
A、不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
150、多项选择题 《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成（）。
A．投标人的资格要足够
B．投标文件对招标文件做出了全面的响应
C．评标价最低
D．合理低标价
151、多项选择题 施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。
A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款
B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款
C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行
152、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
153、判断题 根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。
154、判断题 承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。
155、单项选择题 监理合同自（）开始生效。
A、合同签字之日
B、合同写明开始执行监理业务之日
C、监理单位实际开始执行监理业务之日
D、被监理合同开始执行之日
156、单项选择题 在订立合同时“显失公平”的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
157、判断题 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
158、多项选择题 现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。
A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法
159、单项选择题 招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复
160、多项选择题 施工承包合同，在已经履行或已经履行完毕后才被确认为无效合同的，必须全部满足以下（）条件，可以将已完成的工程判给发包方所有，并由发包方给承包人折价补偿。
A．不属于工程质量低劣，或虽有质量问题，但尚可补救的
B．不对社会公众形成危害的
C、没有严重违反国家规划、计划和规定的
D．没有违反招标投标法的规定订立合同的
161、判断题 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。
162、单项选择题 在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
163、单项选择题 施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是（）。
A．监理工程师
B．承包人
C．监理工程师与承包人双方
D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任
164、多项选择题 “投标预备会”又称“标前会”，与现场调查常常安排在同一时间进行，召开投标预备会的目的是（）。
A．由招标人统一带领所有购买了招标文件的投标人“领看现场”
B．进行合同谈判
C．进行设计的技术交底
D．针对投标人提出的关于招标文件的问题进行一次集中的口头澄清
165、多项选择题 施工承包合同，在合同已经履行或已经履行完毕后被确认为无效的，必须恢复原状（首先将所完成的工程拆除）、返回财产，再依过错确定赔偿损失的责任的情况是（）。
A．工程质量低劣已无法补救的
B．对社会公众形成危害的
C．严重违反国家规划、计划和规定的
D．违反招标投标法的规定订立的合同
166、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
167、多项选择题 按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。（）
A、先订委托监理合同、再进行施工招标
B、先进行施工招标，再签订监理合同
C、施工招标与监理招标同时进行
D、谁先谁后都一样
E、因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确
168、单项选择题 下列情况下标书有效的是（）。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封
C．投标书逾期送达
D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方
169、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
170、单项选择题 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
171、单项选择题 凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
172、多项选择题 某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则（）。
A、该承诺有效
B、如果某乙及时表示反对，则该承诺无效
C、如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效
D、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以要约为准
E、如果没有B、C、中的假设，则合同的内容以承诺为准
173、单项选择题 （）可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人
B．法定代理人
C．法定代表人（简称法人代表）
D．自然人
174、单项选择题 根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是（）。
A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失
B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失
175、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。
⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。
⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？
176、多项选择题 FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。
A、发布开工令
B、处理承包商严重违约
C、检验材料、设备的质量
D、签发付款证书
E、对已完成工程部位质量的确认或拒收
177、判断题 合同生效是属于合同履行阶段的，它所表达的法律意义是：“当事人从合同生效的时刻开始履行合同义务、实现合同目的，凡是在合同生效以后的违约行为都属于履约违约行为”。
178、问答题 简述加强对工程分包管理的方法
179、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？180、问答题
某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？
181、多项选择题 下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。
A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同
182、判断题 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
183、多项选择题 《公路工程国内招标文件范本》（2003版）中的临时设施是指（）。
A、供电
B、电信设备
C、供水
D、临时道路
E、污水与垃圾处理
184、判断题 保证合同的当事人是权利人和义务人。
185、问答题
我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下：
⑴通用条件：
11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；……
12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明；
45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。……
⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。
⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。
由于采砂距离增大，承包人在工程师指令下达的第三天，提出了将原用砂单价提高5元/立方的索赔要求。理由是：①受到实际损失，②损失是由业主提供的资料不准引起，③这是属于有经验的承包人无法预见的，④不属于承包人承担的风险，⑤索赔要求提出的时间符合要求。
⑴你认为上述（）理由是不正确或不合理。
⑵该项索赔要求应该批准吗？为什么？
186、单项选择题 FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）
A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理
187、单项选择题 业主与监理工程师签订委托监理合同属于（）行为。
A．法定代理
B．指定代理
C．双方代理
D．委托代理
188、多项选择题 根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括（）
A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的通知到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺
189、多项选择题 根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。
A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同
190、单项选择题 因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
191、多项选择题 当事人在合同被确认是无效合同以后（）。
A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行
192、判断题 违约责任具有一定的制裁性。
193、单项选择题 某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）。
A．两项索赔均成立
B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立
D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立
194、单项选择题 某大型自动化多功能桥梁工程施工图设计完成后进行设备安装招标，此时宜采用（）方式选择承包商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
195、多项选择题 投标人不得与招标人（）。
A、串通投标
B、损害国家利益
C、损害社会公共利益或者他人的合法权益
D、排挤其它投标人公平竞争
196、单项选择题 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
197、多项选择题 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应由（）。
A．主管部门聘请
B．由主管部门指定
C．由业主或招标单位聘请
D．从专家库中随机抽取
198、单项选择题 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
199、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
200、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？
201、多项选择题 某工程中出现了下列情况，承包人申请延期，根据FIDIC合同条款，监理工程师不予批准的有（）。
A．工程施工中，监理工程师根据合同规定对施工质量进行检查致使工程暂停
B．地下发现文物致使某在关键线路上的工程进度受阻
C．业主在应当付款时间后28天仍未付款给承包人致使承包人资金周转困难，影响施工进度
D．工程变更后总工期要延长
202、多项选择题 下列的哪几种是投标担保（投标保证金保函）应当起到的保证的作用。（）
A、投标人投标后不能变更或撤消投标文件；B、投标人中标后必须要履行合同；
C、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书；
D、投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）；
E、接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长。
F、投标人接到评委会对工程量清单中的算术错误所做的修正后，必须同意所做的修正。
203、多项选择题 施工单位的投标报价在投标以后（）。
A．不能修改
B．开标前可以修改
C．投标截止时间以后不能修改
D．评标以前可以修改
204、多项选择题 根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有（）。
A、土地的恶劣气候
B、监理工程师的过失
C、政治风险
D、工程的施工方法不当
E、施工安全原因
205、单项选择题 作为订立合同的代理人（）。
A、必须是企业或单位内部有关人员
B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构
D．以上三者（A，B，C）都可以为代理人
206、多项选择题 属于指定分包合同的特点有（）。
A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任
207、单项选择题 任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；
208、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
209、多项选择题 在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。
A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分
210、单项选择题 具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月
B．6个月
C．1年
D．2年
211、判断题 工程一切险的保险费用应由业主单方面承担。
212、多项选择题 招标人具备自行招标的能力表现为（）
A、必须是法人组织
B、有编制招标文件的能力
C、有审查投标人资质的能力
D、招标人的资格经主管部门批准
E、有组织评标定标的能力
213、判断题 工程承包合同的有效期是：从合同约定生效条件成就时至工程缺陷责任证书颁发时止。
214、判断题 大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。
215、问答题
某公路项目，签约后，承包商无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源，施工中所需沙石料和水源严重缺乏。因此，承包商只得到极远的地方去运这些大宗材料，而且运距逾来逾长，加之路况极差，造成运输负担沉重，工期严重滞后，成本费用直线上升。
承包商就此提出在投标时，业主没有在标书中将这种情况预先告知承包商。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，承包商已经认真进行了现场考察，对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑，拒绝任何经济索赔要求。
（1）做为监理工程师你对此有何看法？
（2）承包商应吸取什么经验教训？
216、单项选择题 施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
217、判断题 《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的"工程师”是指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。
218、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
219、多项选择题 下列行为中（）属于转包行为。
A、承包商将承包的工程全部包给其他施工单位
B、承包商将工程的主要部分包给其他施工单位
C、承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位
D、承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位
E、分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位
220、单项选择题 在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。
A．从事监理工作的从业人员
B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子
D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
221、多项选择题 在下列工作中，不属于监理工程师的职权范围的是（）。
A．审查并修改施工方案
B．对影响施工安全的施工方法提出警告
C．指令承包人修改施工方法
D．对承包人不经济的施工方法予以优化
222、单项选择题 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，则下面说法正确的是（）。
A、这种代理属于委托代理，签字有效
B．这种代理属于法定代理，签字有效
C．这种代理属于指定代理，签字无效
D．这种代理属于委托代理，签字无效
223、多项选择题 以下（）是合同法中规定的用以承担“履约违约”责任的方式。
A．没收财产，恢复原状
B．没收或双倍返还定金
C．继续履约
D．处罚违约金
E．赔偿损失，采取补救措施
F．执行留置权，返回财产
224、单项选择题 某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由（）。
A．总监理工程师有权解除合同
B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表
D．业主有权解除承包合同
225、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
226、单项选择题 未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
227、单项选择题 无权代理人所签订的合同应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
228、多项选择题 施工承包合同，凡是在已经履行或履行完毕后，被确认为无效合同的，在下列违约方应当承担的违约责任方式中，（）是符合规定的。
A．停止履行
B．赔偿损失
C．恢复原状、返还财产
D．继续履行、返还定金、处罚违约金
E．折价补偿
F．追缴财产、收归国有
229、多项选择题 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）
A、办理招标备案
B、编制招标有关交件
C、发布招标公告
D、发售招标文件
E、组织现场考察
230、单项选择题 评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。
A．原始报价
B．算术修正后的报价
C．类比价
D．评标价
231、判断题 订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。
232、单项选择题 评标委员会的评标报告应由（）。
A．全体成员签字
B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字
D．评标委员会主任签字
233、多项选择题 《合同法》规定的在履约中可以“免责”违约责任的条件有（）。
A．由于不可抗力
B．由于货物的自然性质和合理损耗
C．不可预见的一切损失
234、单项选择题 损害社会公共利益的合同是（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
235、单项选择题 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。
A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供
236、多项选择题 我国招标投标法规定的法定招标方式有哪两种（）。
A、公开招标
B、议标
C、内部招标
D、邀请招标
237、单项选择题 业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
238、判断题 当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。
239、多项选择题 FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务
A、财务
B、施工
C、修补缺陷
D、管理
240、多项选择题 无效经济合同的财产后果，可按（）
A、追究违约金
B、返还财产
C、赔偿损失
D、追究处罚金
E、追缴财产
241、问答题
施工承包合同，其工程量清单汇总如下：
（1）一般项目100万元；
（2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）；
（3）排水工程100万元；
（4）暂定金100万元；
（5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。
该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。
试问：
242、单项选择题 订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。
A．第三人完全接受要约条件
B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件
D．承诺人可附有实质性变更的答复
243、问答题 我国，某项目按FIDIC合同条件实施的工程中，在工程量清单中原合同价为240，000元人民币（下同），其中土方工程的单项工程量为1100立方米：单价为15元/立方米，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到了1600立方米，请判断，按合同条件的规定，那些必须信守合同价格不变？那些需要重新确定单价？如果经协商，确定的新土方单价为14元/立方米，则请计算承包人应该获得的土方总价为多少？
244、多项选择题 有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（）。
A、原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B、在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C、约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D、没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E、原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿
245、单项选择题 某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是（）。
A．现场施工用材料遭受的损失
B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失
D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失
246、单项选择题 当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（）。
A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金
247、单项选择题 根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标
248、判断题 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。
249、单项选择题 下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。
A、不安抗辩权适用于双务合同
B．不安抗辩权行使后就意味着合同的终止
C．不安抗辩权是先履行一方的抗辩权
D．当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任
250、多项选择题 采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（）。
A、合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B、不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C、双方当事人不得商定解除生效日期
D、由法院裁定生效日期
E、以上说法都正确
251、单项选择题 项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知发包人。
A．7
B.10
C.14
D.15
252、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
253、判断题 承担履约违约的倡导性方式有：①实际履行合同；②采取补救措施；③过失方赔偿损失方的损失；④支付违约金；⑤没收或双倍返还定金五种。
254、多项选择题 施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。
A、工程量变化
B、工程设计变更
C、不可抗力
D、乙方实际进度与进度计划不相符
E、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
255、单项选择题 根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失（）。
A．承担全部赔偿责任
B．按责任比例进行赔偿
C．不承担责任
D．承担连带责任
256、判断题 如果有一项施工承包合同，已经被合同法规定为必须采用书面形式签订的，当事人却没有按书面形式签订，并且合同任何一方都没有履行其主要任务，该合同不成立，但必须采用补救措施，加以解决。
257、多项选择题 FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有（）。
A、任命工程师代表
B、批准承包人授权的驻工地代表
C、根据需要中止承包人的某些义务
D、批准设计图纸或变更
E、批准或拒绝合同的转包
258、判断题 一般中标通知书签发以后28天内，承包商应办理履约担保和签约手续，否则业主有权另选中标单位。
259、单项选择题 FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。
A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备
260、多项选择题 签发最终支付证书就意味着：（）
A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束
261、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（）
A、不利于施工的自然条件
B、招标文件未说明的污染物影响
C、不利的气候条件
D、招称文件未提供的地质条件
E、战争或外敌人侵
262、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？
263、判断题 建设工程合同一律应当采用“书面的要式”合同。
264、判断题 指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。
265、多项选择题 下列（）不属于合同条件的组成部分。
A、通用条件
B、合同文件
C、专用条件
D、法律法规
266、单项选择题 业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是（）。
A．所超过天数的利息
B．停工窝工损失
C．全部费用
D．全部损失包括承包人的利润
267、多项选择题 《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。
A、清理条款
B、质量条款
C、结算条款
D、风险条款
268、单项选择题 经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点
A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限
269、判断题 在建设工程施工承包合同中，业主是权利主体，承包商是义务主体。
270、单项选择题 代理是一种民事法律行为，通常分为以下哪三种类型（）。
A、法定代理、指定代理、合法代理
B．委托代理、委派代理、民间代理
C、委托代理、法定代理、民间代理
D．委托代理、法定代理、指定代理
271、多项选择题 法人终止的原因主要有（）等。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务
272、判断题 公路工程施工中，承包商对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此有权采用他认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。
273、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
274、判断题 监理工程师有权免除合同中规定的承包人的任何义务。
275、判断题 业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
276、多项选择题 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。
A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算
277、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
278、多项选择题 债权撤销权在（）情况下消灭。
A．自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使
B．自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C．自债务人的行为发生之日起1年内没有行使
D．自债务人的行为发生之日起5年内没有行使
279、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
280、判断题 凡是在施工承包合同已经履行或已经履行完毕后才被宣布为无效合同的，是属于已经产生履约行为之后被确定的违约行为，应当按处理履约违约的严格责任原则处理。
281、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
282、单项选择题 在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。
A．运达出口国的口岸的价格
B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格
D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费
283、判断题 违约金应与实际损害相关。
284、判断题 我国《合同法》规定履约违约实行的是过失责任原则。
285、多项选择题 下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（）
A、根据合同性质不得转让
B、按照当事人约定不得转让
C、按照第三人请求不能转让
D、依照法律规定不得转让
E、属于债权人依据该债权产生的人身权部分
286、单项选择题 因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：
A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责
287、多项选择题 在《合同法》的条款中，有些条文使用了“一般包括”，这样用词的目的是（）。
A．说明这些条款是强制性的，如果不依照这些规定的话，国家就要主动进行干预
B．可以帮助当事人防止因缺少某些条款而导致出现合同漏洞
C．说明这些条款是倡导性的，可以由合同当事人自由选择
D．没有特别的意义
288、问答题 监理工程师对已经检验的隐蔽工程某部位施工质量产生怀疑，要求承包人进行剥露重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。监理工程师如何看待增加的成本和延误的工期？
289、多项选择题 合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人
290、多项选择题 下列的（）是投标担保应保证的作用。
A．投标人投标后不能变更或撤销投标文件
B．接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长
C．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内与业主签署合同协议书
D．投标人中标后必须要履行合同
E．投标人必须在接到中标通知书后的28天之内提交履约保证金（或履约保证金保函）
291、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
292、判断题 FIDIC条款中规定监理工程师有随时掌握承包人的人员情况与设备损毁情况的义务，有权指令撤换其中的“不合格”者。
293、单项选择题 工程施工分包合同属于（）。
A、主合同
B、从合同
C、独立合同
D、无偿合同
294、单项选择题 某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则下面说法正确的是（）。
A、某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B、某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C、某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D、某甲和某乙是民事法律关系的内容
295、多项选择题 根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是（）。
A、交付不动产的，在不动产所在地履行
B、给付货币的，在给付一方所在地履行
C、给付货币的，在接受一方所在地履行
D、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行
E、其他标的的，在履行义务一方所在地履行
296、多项选择题 工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有（）。
A、在规定时间内将不合格材料或设备运出工地
B、要求承包人用合格材料取代不合格材料和设备施工
C、要求承包人弥补缺陷
D、雇佣其他承包人
E、拆除重做
297、单项选择题 评标委员会应由（）负责组建。
A．项目主管部门
B．建筑市场的主管部门
C．招标人
D．工程监理单位
298、多项选择题 以下关于债权转让的表述中正确的是（）。
A、债权人转让权利的，应当征得债务人同意
B、债权人转让权利的，可以通知债务人
C、债权人转让权利的，应当通知债务人
D、债权人可以将权利全部转让给第三人
E、债权人只能将部分权利转让给第三人
299、多项选择题 委托监理合同应具备的条款结构包括（）。
A、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规
B、监理人和业主的义务、权利和责任
C、合同生效、变更与终止，以及监理报酬
D、争议的解决、其他等
E、合同日期、署名
300、判断题 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。