时间:2018-12-14 04:23:59
1、多项选择题 要约和承诺是订立合同的主要程序，要约在下述情况下不得撤销。（）
A、要约人确定承诺期限或以其它形式明示要约不可撤销。
B、受要约人对要约的内容作出实质性变更
C、受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已为履行合同作了准备
2、单项选择题 法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
3、单项选择题 任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；
4、判断题 承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。
5、单项选择题 承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。
A．一律看成是无效指令，不予执行
B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因（如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况），监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
6、多项选择题 下列各项中属于要约邀请的有（）。
A．招标公告
B．内容确定具体并表明受约束意思的商业广告
C．招标说明书
D．寄送的价目表
7、多项选择题 关于定金以下表述正确的为（）。
A、定金是作为债权的担保
B、定金就是预付款
C、给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金
D、收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金
E、定金数额不得超过主合同标的额的10％
8、单项选择题 工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（）
A．总价合同
B．单价合同
C．成本加酬金合同
D．总承包合同
9、单项选择题 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是（）。
A．工程量减少，则单价提高
B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低
D．单价偏高，则予以降低，反之提高
10、判断题 不管什么合同范本，所规定的资格预审方法，都是采用综合评分法进行评审的。
11、单项选择题 下列可以构成一个有效的承诺是（）。
A、承诺是由非受要约人做出
B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效
C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D．向不特定的多数人同时做出承诺
12、多项选择题 标底价格由（）组成
A．成本
B．利润
C．税金
D．直接费
E．间接费
13、单项选择题 招标文件中投标须知是为了（）。
A．指导投标人正确报价
B．免投标人中标后拒签合同
C．避免泄漏标底
D．进行资格预审
14、单项选择题 组织办理竣工验收的费用由（）承担。
A、承包人
B、监理
C、业主
D、上级主管部门
15、单项选择题 FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。
A．材料供应
B．特殊服务
C．工程分包
D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
16、多项选择题 合同依法订立才具有法律效力，合同的订立应具备的条件有（）。
A、当事人要有合法的资格
B、内容要合法
C、形式和程序要合法
D、主管部门的同意和批准
17、多项选择题 依据《公路工程国内招标文件范本》，要求承包人提供的合同履约担保的担保形式中包括有（）。
A、保留金
B、预付款保证金保函
C、投标保函
D、履约保证金保函
E、质押
18、判断题 合同纠纷处理的原则是协商为主、调解优先。
19、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
20、单项选择题 某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
A．因迟到而自然失效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
21、多项选择题 合同是平等民事主体的（）之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A、法人
B、自然人
C、其他组织
D、当事人
22、判断题 业主与承包人签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其购买招标文件费用。
23、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书
B．工程交工证书
C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
24、多项选择题 如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。
A．继续参加投标竞争
B．取消他的投标资格
C．不得以此为由没收其投标保证金
D．没收其投标保证金
25、多项选择题 施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。
A、法院要求停止施工
B、双方协议停止施工
C、合同确已无法履行
D、仲裁机关要求停止履行
E、一方当事人要求停止履行合同
26、多项选择题 合同当事人在（）情况下订立的合同，有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A、不情愿
B、存在重大误解
C、显失公平
D、危害国家利益或社会公众利益
E、被对方欺诈或胁迫
27、判断题 合同分为有效合同、无效合同和可撤销合同，无效合同同样具有法律效力。
28、多项选择题 当事人在合同被确认是无效合同以后（）。
A、不得依据合同继续履行
B、如果履行合同，应当承担违约责任
C、不承担不履行合同的违约责任
D、如果合同对双方当事人有利益，可以继续履行
29、判断题 合同法第一百一十七条所称的不可抗力，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。
30、问答题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付？31、单项选择题 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（）提供。
A、监理单位自费收集
B、向业主付费索取
C、向设计单位付费索取
D、业主免费提供
32、单项选择题 双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。
A．有效代理
B．无效代理
C.无权代理
D．有权代理
33、多项选择题 签发最终支付证书就意味着：（）
A、承包人已经履行完成了合同规定的全部义务
B、双方的合同义务都已经全部完成
C、只是监理工程师的无法律意义的表态
D、承包人所施工的工程已经被批准
E、业主已经履行完成了合同规定的全部义务
F、合同到此结束
34、多项选择题 “合同有效”必须具备的要件包括（）。
A．主体要合格
B．意思表达要真实
C．法律法规规定要批准或登记的、已经办理批准或登记手续
D．守法，不违反法律法规中的强制性规定、不损害社会公共利益
E．合同形式要符合法律规定或双方约定的要求
F．双方约定有“附时间”或“附条件”的，“附时间、附条件”已经成就
35、多项选择题 有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）
A．必须是法人组织
B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理义务的场所
D．有编制招标文件的能力
E．有自己的评标专家库
36、多项选择题 现实生活中，委托代理应注意的问题有（）。
A、慎选代理人
B、委托授权范围明确
C、委托时限明确
D、委托人利益明显
E、代理事项必须合法
37、单项选择题 下列文件中（）不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件
B．中标通知书
C．招标补遗书
D．勘察资料
38、判断题 监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。
39、判断题 业主可以视情况要求延长投标有效期，投标人对延长的要求，可以表示同意，也可以表示拒绝，表示拒绝的，则被视为自动退出投标，业主可以以此为理由，没收投标保证金。
40、问答题
某建设项目的业主于2002年3月15日发布该项目施工招标公告，其中载明招标项目的性质、大致规模、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工单位必须是本市一、二级企业或外地一级企业，近三年内有获省、市优质工程奖的项目，且需提供相应的资质证书和证明文件。4月1日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表格上登记并签收。招标文件中明确规定：工期不长于24个月，工程质量标准为优良，4月18日16时为投标截止时间。
开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，还宣布了评标标准和评标委员会名单（共8人 ，其中招标人代表2人，招标人上级主管部门代表1人，技术专家3人，经济专家2人），并授权评标委员会直接确定中标人。
41、多项选择题 一个项目的投标报价由以下（）部分组成。
A、施工成本
B、利润和税金
C、风险费用
D、管理费用
42、多项选择题 履行合同应遵守的原则为（）。
A、合法的原则
B、公正、公开、公平的原则
C、诚实信用原则
D、全面履行原则
E、公平竞争原则
43、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。
A、获得施工现场占有权的延误
B、因承包人责任引起的暂时停工
C、不利自然条件的影响
D、业主提前占用导致施工延误
44、单项选择题 业主与承包商之间的关系是（）
A、上、下级关系
B、经济合同关系
C、经济管理关系
D、经济协作关系
45、单项选择题 公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。
A．监理工程师
B．业主
C．省公路质监站
D．交通部质监总站
46、判断题 在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利。
47、判断题 中标通知书是业主在订立合同过程中的承诺，它意味着合同订立过程的终结，从此时起，合同中约定的权利、义务，已经对双方有约束力，并将成为合同文件的组成部分。
48、单项选择题 以下哪一项不属于工程变更范围？（）
A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入
49、多项选择题 施工合同发生争议后，除（）外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
A、合同确已无法履行
B、双方协议停止施工
C、合同一方要求停工
D、仲裁机构或法院要求停工
E、监理工程师下达停工令
50、判断题 因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。
51、判断题 由招标人主持开标。出席开标的应有全体投标人的代表、业主各职能部门负责人、项目主管单位领导、政府主管招标机构、审计机关等的代表。如果投标人不参加或不派代表参加开标会，将构成“废标”的理由。
52、单项选择题 自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是（）。
A．承包人
B．业主
C．承包人与业主双方
D．承包人负主要责任，业主负连带责任
53、判断题 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。
54、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
55、判断题 承包人进入现场后，认为地下水位太高，提出因排水困难而导致挖土费用提高；承包人另外认为砂土填料的运距太远，土方运输的费用高。向业主提出费用索赔，并要求延长工期，监理工程师应当予以同意。
56、多项选择题 工程款的结算方式有（）。
A、预付款结算
B、按月结算
C、竣工后一次结算
D、分段结算
E、年终结算
57、判断题 损害赔偿可以由当事人约定。
58、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。
A．12
B．24
C．18
D．30
59、判断题 投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。
60、单项选择题 招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复
61、多项选择题 当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。
A．发包方按合同规定的计量支付办法支付
B．发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付
C．发包人付给承包人的是承包人付出的劳动
D．不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算
62、单项选择题 某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。
A、不具有法律效力
B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议
D、被代理人的拒绝权
63、多项选择题 FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A、发出索赔意向通知
B、提出索赔报告
C、审查索赔报告
D、作好现场同期记录
E、审查索赔处理
64、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修改招标文件。
A．15天
B．21天
C．28天
D．30天
65、单项选择题 FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日
B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日
D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
66、单项选择题 根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：“构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，（）应做出解释和校正，并对此发出指令”。
A．业主
B．承包人
C．监理工程师
D．合同双方的上级主管部门
67、多项选择题 根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。
A、勘察合同
B、设计合同
C、监理合同
D、施工合同
E、设备采购合同
68、判断题 提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
69、判断题 大中型公路工程施工项目应通过公开招标或邀请招标的方式来确定施工单位。
70、单项选择题 公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、55dB；
C、75dB；
D、85dB。
71、多项选择题 某项工程甲乙双方签订了合同，当合同出现变更或解除时，按照《合同法》当事人的责任为（）。
A、由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任
B、若甲乙双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任
C、双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任
D、不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任
72、单项选择题 根据担保法的规定，以下表述正确的为（）。
A．定金合同从合同订立之日起生效
B．定金数额由当事人约定
C．定金合同的形式由当事人协商
D．债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
73、判断题 以特定物为标的的要约有时可以向多家单位发出，例如施工招标，业主可以向多家单位发售招标文件。
74、判断题 附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。
75、问答题 在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
76、多项选择题 下列资料中不能作为索赔依据的是（）。
A、投标须知
B、会议纪要
C、业主口头承诺
D、合同条款
77、判断题 对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
78、多项选择题 下列哪些合同符合解除的条件：（）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；
B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；
D、监理工程师要求解除合同；
E、当事人方发生分立。
79、单项选择题 FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
80、单项选择题 凡是不能满 足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
81、单项选择题 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。
A、监理单位
B、总监理工程师
C、监理单位的法定代表人
D、具体的监理人员
82、多项选择题 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是（）。
A、变更通知及变更图纸
B、设计部门对变更的意见
C、承包人的预算报告
D、监理工程师现场计量的结果
83、多项选择题 下列合同和施工承包合同有主从关系的是（）。
A．勘察设计合同
B．履约担保合同
C．监理服务合同
D．设备安装合同
84、单项选择题 如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）。
A．否定性承诺
B．承诺有效
C．承诺无效
D．用重新要约代替了原来的要约
85、多项选择题 《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。
A、联动无负荷试车，由承包人组织试车
B、单机无负荷试车，由工程师组织试车
C、由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D、试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
86、单项选择题 监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权
B．任何时候都无权
C．经业主批准后有权
D．经合同管理机构批准后有权
87、单项选择题 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
88、判断题 抵押要发生财产或财产权的移交，质押则不需要移交财产。
89、单项选择题 处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
90、判断题 民法中称按照约定形成的权利和义务关系为“债权、债务关系”。在债权、债务关系中存在着尚未履行完毕的义务就是“债”；负有义务的人就是债务人；享有权利的人就是债权人。
91、单项选择题 招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
92、单项选择题 如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定
93、多项选择题 关于一般的委托合同与建设工程的委托监理合同在“合同转委托”上的具体规定是（）。
A．任何委托合同、只要经委托人同意的，受托人可以转委托
B．只要是委托合同一律都不得转委托
C．一般的委托合同经委托人同意的，受托人可以转委托，委托监理合同是任何时候都不得转委托的
D．任何委托合同、受托人可以自主决定是否需要转委托
E．没有另一方的书面同意，任何一方不得将委托监理服务合同规定的义务、责任和权力予以转让
94、单项选择题 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。
A、该代表行为一律无效
B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效
D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为
95、单项选择题 工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。
A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落
96、判断题 订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。
97、单项选择题 《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。
98、单项选择题 甲公司于10月6日向乙企业发出签订合同的要约信函，10月9日乙企业收到甲公司声明该要约作废的传真。10月11日乙企业收到甲公司的要约信函。甲公司发出传真声明作废的行为属于（）。
A．要约失效
B．要约生效
C．要约撤回
D．要约撤销
99、多项选择题 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应该做的工作包括（）。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令
B、与承包人协商并签订提前竣工的协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、减少对工程质量的检测试验项目
100、单项选择题 FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。
A．承包人的施工机械
B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备
D．承包人用于工程试验检测的设备
101、问答题 某公路工程项，工程量清单中的土方开挖数量为750000m3，岩石分类为软石、次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。 如果在施工中监理工程师未及时提供施工图纸，承包人是否能得到经济赔偿及顺延合同工期？
102、问答题 监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？
103、单项选择题 我国对经济合同争议的处理实行（）
A．一裁两审制
B．或裁或审制
C．只许仲裁
D．只许诉讼
104、单项选择题 工程开工前，（）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。
A．承包人
B.发包人
C.承包人与发包人分别
D.向承包人与发包人均不
105、单项选择题 要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后
106、单项选择题 根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
107、多项选择题 下列哪些属编制标底应遵循的原则（）
A．一个工程只能编制一个标底
B．标底应考虑价格变动因素
C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底
D．标底价格应与投标者协商确定
108、单项选择题 限制民事行为能力人所订立的合同属于（）。
A．合同有效
B．无效合同
C．可撤销合同
D．合同效力待定的合同
109、多项选择题 须经监理工程师审批的承包人的分包行为有（）。
A．工程某一部分的分包
B．按照技术规范的要求购买材料
C．材料与设备的加工分包
D．劳务分包
110、判断题 只要没有开标，投标人就可以对已提交的投标书进行有效修改，以增大中标率。
111、单项选择题 规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
112、判断题 履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。
113、单项选择题 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．不对
C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效
114、判断题 监理单位必须按专用合同条件中规定的进场时间、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场时间和有关期限完成监理服务。如果非监理单位的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
115、判断题 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
116、单项选择题 以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。
A．以联营成员单位中资格较低者为准
B．由业主或招标单位确定
C．以联营成员单位中资格较高者为准
D．只有路基工程可以以较低者为准
117、判断题 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。
118、单项选择题 在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
119、问答题 某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。 如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
120、判断题 对于任何分包人，分包人的代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽，承包人可以不负责。
121、判断题 某施工企业承包一项工程，竣工后未经验收就由发包方提前使用，根据FIDIC条款规定，使用中发生质量问题，应由承包方承担责任。
122、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 “在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
123、单项选择题 如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。
A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理
D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行
124、单项选择题 FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。
A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
125、单项选择题 FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）。
A．承包人
B．业主派驻工地的负责人
C．监理工程师
D．业主和“监理工程师”共同负责
126、判断题 《中华人民共和国合同法》规定承担履约违约的方式是强制性的。
127、判断题 应当在委托监理合同的专用合同条件中，规定一个监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的百分比(建议取5％—10％之间)，当“赔偿限额”达到比例时，业主有权单方面解除委托监理服务合同，并没收监理单位的履约担保金。
128、单项选择题 在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7
B．42
C．21
D．28
129、多项选择题 如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定（）。
A．业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用
B．监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额
C．由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用
130、单项选择题 关于不可抗力的说法正确的是（）。
A．施工期间下雨属于不可抗力
B．由于不可抗力的原因导致承包商不能按约定的工期竣工，承包商不属于违约
C．由于不可抗力发生，承包商可以要求全部免责
D．对于不可抗力在迟延履行期间造成的合同不能履行，不能免除责任
131、判断题 不可抗力事件，是指发生不能预见、破坏不能防止、损失不可避免的客观情况。
132、多项选择题 在FIDIC条款中的“合同”与“合同协议书”指的是（）。
A．同一个东西
B．合同文件就是合同协议书
C．合同文件包含有合同协议书
D．合同协议书是合同文件的组成部分
133、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
134、判断题 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。
135、多项选择题 分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、经承包商代表确认工程师发布
136、多项选择题 委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
A、发包方驻工地代表
B、工程师
C、工程师代表
D、工程师委派的助手
E、承包方驻工地代表
137、多项选择题 某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按（）处理。
A、依法免责“责任当事人”的赔偿责任
B、由监理工程师负责
C、由承包人负责
D、由政府负责
E、已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔
138、多项选择题 工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）。
A、原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作
B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C、原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担
D、应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
139、多项选择题 公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任 何投标人不得（）。
A、更改投标书的报价
B、不得再增加优惠条
C、更改评标方法
D、更改定标方法
E、撤消投标书
140、单项选择题 在《合同法》第十二条中，规定“为了宣传推广起见，当事人可以参照（）订立合同”。
A．有效合同
B．合同示范文本
C．格式化合同
D．定式合同
141、问答题
对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
142、多项选择题 施工承包合同的“合同成立”与“合同生效”之间的关系是（）。
A．合同成立后等到约定的“附条件”和“附时间”成就之后合同生效
B．合同成立之后必须经过有关单位的批准后方能生效
C．“承诺生效”之时合同“成立”
D．合同成立之后必须到有关单位办理登记手续后方能生效
E．合同成立与生效同时产生
F．中标人收到中标通知书即表示“承诺”生效。承包人收到中标通知书后28天内递交履约保证金保函与业主签订合同协议书就是“附时间”和“附条件”
143、单项选择题 “经济法律事实”是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的（）事实。
A．行为
B．事件
C．实效
D．客观
144、多项选择题 我国《担保法》规定的经济合同的担保形式有（）。
A．质押
B．抵押
C．保证
D．定金
E．留置权
F．保留金、预付款、暂定金
145、问答题 某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？
146、判断题 监理工程师应 在发出中标通知书之后28天内，向承包人免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。
147、问答题 某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。 在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？
148、单项选择题 （）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A．中间支付证书
B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
149、多项选择题 已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到（）才能更改。
A．合同已被终止
B．通过友好协商重新规定
C．业主承包人双方对裁决不服
D．业主对裁决不服
E．承包人对裁决不服
F．经仲裁庭的重新裁决
150、判断题 承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。
151、判断题 监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。
152、多项选择题 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同专用条件
E、合同履行中双方达成的书面协议
153、问答题
某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
试问承包商提出的索赔成立否？为什么？
154、单项选择题 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。
A．追认权或者拒绝权
B．催告权或者撤消权
C．追认权或者撤消权
D．催告权或者拒绝权
155、问答题 在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？
156、判断题 监理工程师有权随时发出指令要求承包人剥开已隐蔽的工程的任一部分，或在其内部或贯穿其中开孔，并由承包人负责恢复原状，以复查工程质量是否合格。但已经监理工程师批准并已覆盖的部分除外。
157、多项选择题 按照合同法的规定，合同的形式表述错误的是（）。
A、当事人订立合同只能采用书面形式或口头形式
B、当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式
C、法律规定采用书面形式当事人未采用但一方已经履行主要义务，该合同成立
D、数据电文是书面形式的一种
E、合同书分为标准合同书和一般合同书
158、单项选择题 只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是（）。
A．对
B．是合同效力待定合同
C．没有得到相对人追认的才无效
D．由相对人一方认定其是否有效
159、多项选择题 下列（）既可以是有偿的，也可以是无偿的。
A、委托合同
B、保管合同
C、买卖合同
D、赠与合同
E、借款合同
160、多项选择题 按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。
A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同
161、判断题 合同文件就是指合同协议书。
162、判断题 合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。
163、多项选择题 利用暂定金额指哪些工程费用。（）
A、施工过程中可能增加的工程细目
B、零星工程在招标时尚未能肯定的
C、指定分包工程
D、分包工程
164、多项选择题 FIDIC条款中，允许承包人索赔的“费用”是指（）。
A．承包人的直接损失和由此引起的施工成本的增加
B．费用是不包括利润与上级企业管理费的
C．既包括直接损失也包括利润和上级企业管理费
D．费用就是价格
165、单项选择题 如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。
A．百分之百（100％）
B．百分之七十五（75％）
C.百分之八十（80％）
D．百分之九十（90％）
166、判断题 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经济公证的合同。
167、多项选择题 缔约当事人有（）情形，应当依法承担缔约过失责任：（）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；
B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；
D、违反缔约中通知义务；
E、违反公平原则，损害对方利益。
168、多项选择题 法定的免责条件包括（）。
A、不可抗力
B、意外事件
C、第三人的过错行为
D、紧急避险
E、自己一方第三人的过错
169、多项选择题 以下符合《交通部公路工程国内招标文件范本》中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是（）。
A．合同工期长于24个月以上的
B．合同工期长于18个月以上的
C．按调价公式进行调价
D．在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整
E．合同价格在投标所在当年不做调整
170、多项选择题 保证合同的当事人是（）。
A、权利人
B、义务人
C、保证人
D、公证部门
171、多项选择题 当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）
A、工程照片
B、工程师发布的各种书面指令
C、施工许可证
D、招标文件
E、财务凭证
172、单项选择题 由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效合同”或“被撤销的可撤销合同”时，责任方应承担的责任原则是（）。
A．过失责任原则
B．平等自愿原则
C．诚实信用原则
D．严格责任原则
173、多项选择题 在以单价为主的施工招标文件中，对于工程量清单中工程数量作用的几种描述中正确的是（）。
A．支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准
B．实际支付的工程款是以承包人所报的单价与实际完成并经监理工程师计量认可工程量为基础
C．工程量清单中所填写的工程数量是否准确对于承包人来说没有影响
D．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中利用来进行不平衡报价
E．工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可能会导致履行合同中的合同单价调整
174、多项选择题 对分包商的其它施工现场考察，其内容有（）。
A、企业原有业绩的记载
B、生产设备情况
C、财务资状况
D、企业业绩
175、多项选择题 无权代理行为包括（）。
A、代理人接受委托与自己签订合同
B、代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同
C、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受
D、在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受
176、多项选择题 降低工程风险的有效途径包括（）。
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让
177、问答题
某桥梁施工时，B工作面发生了以下原因引起停工：
①1999.10.1——1999.10.10，因监理工程师迟交图纸停工10天；
②1999.10.5——1999.10.12，因工地下了特大暴雨停工8天；
③1999.9.30——1999.10.4，因承包人施工设备出故障停工5天。
试分析监理工程师应批准承包人延期多少天及原因。
178、单项选择题 如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（）审批。
A．原设计单位
B.发包人
C.工程师
D.原审批单位
179、问答题
某大桥工程项目所在地区，因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁，估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
180、单项选择题 监理合同中不包括（）内容。
A、保障业主权益的条款
B、保障承包商权益的条款
C、保障监理单位权益的条款
D、违约责任的条款
181、单项选择题 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
182、单项选择题 如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主
B．承包人
C．监理单位
D．直接处理监理事务的监理从业人员
183、多项选择题 要约的法律约束力表现在（）。
A、要约生效后，在要约有效期内，要约人不得随意反悔（即不得撤消和修改要约）；
B、对方必须按照要约的条件订立合同；
C、是邀请投标人参加投标的法律证据；
D、要约人应当承担一旦‘受要约人’做出‘承诺’，就必须与其签订合同的法律责任。
184、判断题 当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。
185、单项选择题 监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。
A．委托代理人
B．独立第三者
C．既是委托代理人又是独立第三者
D．法定代理人
186、单项选择题 因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：
A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责
187、问答题 简述施工招标应具备的条件？
188、问答题 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，应怎样办理？
189、多项选择题 根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是（）。
A、如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务
B、同时抗辩权适用于所有合同
C、同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系
D、同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中
E、适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使
190、单项选择题 《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。
A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同
191、单项选择题 材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。
A．运抵施工现场仓库（或堆场）的价格
B．到岸价
C．出厂价
D．料场价
192、判断题 公民即自然人，是经济法律关系的主体。
193、多项选择题 从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当（）。
A．在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件
B．同意增加投标保证金
C．保证投标保证金在延长期内继续有效
D．具有优先中标的特权
194、多项选择题 甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是（）。
A、甲有权通知乙撤销合同
B、该合同无效，甲乙双方应各自返还财物
C、合同的效力处于未定状态
D、若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护
E、该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益
195、判断题 委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
196、多项选择题 下列属于违约行为的是：（）
A、不履行
B、迟延履行
C、不完全履行
D、质量有瑕疵的履行
197、多项选择题 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）
A、承包人以前已表明放弃索赔
B、提交的证据不足以说明索赔的部分
C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D、损失计算不足
E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
198、多项选择题 在资格预审文件中应当规定的强制性标准中必须包含的有（）。
A．经验标准
B．财务能力强制性标准
C．现场管理人员强制性标准
D．资质标准
E．分包限制的强制性标准
F．拟投入到本合同工程中的施工机具的强制性标准
199、多项选择题 法人终止的原因主要有（）等。
A、法人法定存在期限届满
B、法人改变经营性质
C、法人扩大业务范围
D、法人依据行政命令而撤销
E、法人完成了规定的任务
200、判断题 FIDIC条款规定只有小型工程才允许分包，而大型工程是不允许分包的。